Pháp luật về hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -* ĐẶNG HOÀNG MAI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (EPC) Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -* ĐẶNG HOÀNG MAI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (EPC) Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: Ngƣời hƣớng dẫn Ngƣời hƣớng dẫn PGS.TS Trần Ngọc Dũng PGS.TS Vũ Thị Lan Anh HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các kết đƣợc nêu luận án chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận án Tác giả luận án Đặng Hoàng Mai LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Ngọc Dũng – Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Thị Lan Anh – Người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn bảo trình tác giả thực luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy, cô Trường Đại học Luật Hà Nội; thầy, cô đồng nghiệp Khoa Kinh tế Quản lý xây dựng – Trường Đại học Xây dựng gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành luận án Tác giả luận án Đặng Hoàng Mai MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án PHẦN TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi nƣớc về/liên quan đến đề tài luận án 1.1 Các kết nghiên cứu lý luận hợp đồng EPC, pháp luật hợp đồng EPC 1.2 Các nghiên cứu thực trạng áp dụng hợp đồng EPC 16 1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 32 Định hƣớng, hƣớng tiếp cận, nhiệm vụ, dự kiến nội dung nghiên cứu luận án gắn với lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 33 2.1 Định hƣớng, hƣớng tiếp cận nhiệm vụ nghiên cứu 33 2.2 Những kết nghiên cứu cụ thể gắn với câu hỏi nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 34 Kết luận phần tổng quan 37 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CƠNG NGHỆ, THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CƠNG NGHỆ, THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 38 1.1 Những vấn đề lý luận hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình 38 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình 38 1.1.2 So sánh hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình với số hợp đồng xây dựng khác 47 1.1.3 Ƣu điểm, nhƣợc điểm vai trò hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 49 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 55 1.2.1 Khái niệm pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình 55 1.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng tới pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình 56 1.2.3 Nguồn pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 58 1.2.4 Nội dung pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 68 Kết luận chƣơng 99 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI VIỆT NAM 101 2.1 Quy định chủ thể giao kết hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi cơng xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 101 2.2 Quy định giao kết hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 110 2.3 Quy định nội dung hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng thực tiễn thi hành 122 2.4 Quy định hình thức hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi cơng xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 136 2.5 Quy định giải tranh chấp hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi cơng xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 138 Kết luận chƣơng 143 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Ở VIỆT NAM 145 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình Việt Nam 145 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình Việt Nam 150 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình Việt Nam 166 KẾT LUẬN 177 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT BIM Building Information Modeling Mơ hình Thơng tin Cơng trình BLDS Bộ luật Dân DB Design – Build Thiết kế - Xây dựng DBB Design – Bid – Build Thiết kế - Đấu thầu – Xây dựng DBO Design – Build – Operate Thiết kế - Xây dựng – Vận hành EPC Engineering – Procurement – Construciton Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ - Xây dựng EPCM Engineering – Procurement – Construction Management Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ - Quản lý xây dựng FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (International Federation of Consulting Engineers) Hiệp hội Quốc tế Kỹ sƣ tƣ vấn NEC New Engineering Contract Hợp đồng Kỹ thuật Xây dựng Mới LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài EPC hình thức triển khai thực dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Khái niệm đƣợc hiểu hợp đồng, nhà thầu chịu trách nhiệm thực ba loại công việc: Tƣ vấn thiết kế, mua sắm hàng hóa (vật tƣ, thiết bị lắp đặt vào cơng trình) thi cơng xây dựng cơng trình Đây hình thức cụ thể cách tiếp cận mới: Chủ đầu tƣ giao cho nhà thầu thực hai công việc – thiết kế thi công xây dựng (đƣợc gọi phƣơng thức Thiết kế Xây dựng, tiếng Anh Design – Buid, viết tắt DB); khác với cách tiếp cận truyền thống chủ đầu tƣ thiết kế xong lựa chọn nhà thầu thi công (đƣợc gọi phƣơng thức Thiết kế - Đấu thầu – Xây dựng, tiếng Anh Design – Bid – Build, viết tắt DBB) Thuật ngữ EPC có nguồn gốc từ hợp đồng xây dựng tồ nhà tổ hợp cơng nghiệp ngành cơng nghiệp dầu khí Mỹ Hợp đồng EPC loại hợp đồng mà nhà thầu đƣợc coi tổng thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm vật tƣ, thiết bị thi công xây dựng cơng trình tổ hợp nhà thầu Với hợp đồng EPC, tổng thầu chịu trách nhiệm hoàn thành dự án chủ đầu tƣ cần nhận chìa khố để sử dụng cơng trình Vì thế, nhiều trƣờng hợp, hợp đồng EPC đƣợc gọi hợp đồng Chìa khố trao tay (Turnkey) Việc sử dụng hợp đồng EPC/Turnkey dự án xây dựng nay, đặc biệt dự án hạ tầng, trở thành phổ biến với chủ đầu tƣ định chế tài Ở Việt Nam, việc thực dự án theo phƣơng thức DB nói chung hợp đồng EPC nói riêng cịn mẻ Thuật ngữ Hợp đồng EPC lần đƣợc nhắc đến pháp luật Việt Nam Nghị định số 07/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/1/2003 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế Quản lý đầu tƣ xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 Chính phủ Hiện nay, Hợp đồng EPC 1Joseph A.Huse, Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts, p.5, Sweet and Maxwell, 2002 52 Nguyễn Bắc Thuỷ (2014), “Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí bồi thường thiệt hại nước hợp đồng xây dựng; Khảo sát đánh giá phương pháp xác định chi phí bồi thường thiệt hại nước ngồi hoạt động xây dựng”, Đề tài NCKH – Bộ Xây dựng; 53 Trƣơng Thị Thu Thanh (2015), “Nghiên cứu thực trạng chế sách quản lý hợp đồng xây dựng thời gian qua làm sở soạn thảo Nghị định Chính phủ quản lý thực hợp đồng hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13”, Đề tài NCKH – Bộ Xây dựng; 54 Trƣơng Thị Thu Thanh (2015), “Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý hợp đồng dự án đầu tư xây dựng Trung Quốc vận dụng vào điều kiện thực tế Việt Nam”, Đề tài NCKH – Bộ Xây dựng 55 Phạm Quang Thanh, Nguyễn Thế Quân (2014), “Phân tích phương thức thực dự án Thiết kế - Xây dựng điều kiện Việt Nam , Tạp chí Kinh tế xây dựng, số 56 Nguyễn Kim Tuấn (2015), “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án giai đoạn thực dự án Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch, Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam , Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Xây dựng 57 Nguyễn Anh Tuấn (2007), “Hợp đồng EPC, hình thức quản lý đầu tư xây dựng cơng trình , Tạp chí Kinh tế xây dựng số 2/2007 58 Nguyễn Anh Tuấn (2010), “Nghiên cứu tình hình thực lựa chọn nhà thầu hình thức tổng thầu hoạt động xây dựng , Đề tài NCKH – Bộ Xây dựng 59 Trần Trịnh Tƣờng (2013), “Luật đấu thầu – Những vấn đề pháp lý thực tiễn cần nghiên cứu giải , Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 1, tr.14-19 60 Trƣơng Văn Thiện (2012), “Cần hiểu vận dụng chất loại hợp đồng EPC , Tạp chí Dầu khí, số 61 Trƣơng Văn Thiện (2015), “Quản lý giao diện hợp đồng trình thực đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện , Tạp chí Dầu khí, số 62 Nguyễn Nam Trung (2019), Mẫu phụ lục hợp đồng cho dự án áp dụng mơ hình thơng tin cơng trình, Tạp chí Kinh tế xây dựng số 4/2019, tr 47-51 63 Viện Nghiên cứu Đào tạo quản lý (2007), “Quản lý dự án cơng trình xây dựng , NXB Lao động Xã hội 64 VIAC, Hội thảo giải hiệu tranh chấp từ hợp đồng tổng thầu EPC-Khơi thông tắc nghẽn dự án trọng điểm Việt Nam, 19/4/2019, VIAC.Vn, http://www.viac.vn/goc-nhin-trong-tai-vien/fob-hay-cif-bai-hoc-tumot-hop-dong-nhap-khau-a544.html truy cập ngày 28/6/2020 Tài liệu Tiếng Anh 65 Albert P.Chan, Daniel W.Chan John F.Yeung (2010), Relational Contracting for Construction Excellence – Principles, Practices and Case Studies, Spon Press 66 Albertus Laan, Hans Voordijk and Geert Dewulf (2011), “Reducing opportunistic behavior through a project alliance , International Joural of Managing Projects in Business Vol No.4, 2011, p.660-679; 67 Abdulaziz A Bubshait and Soliman A Almohawis (1994), Evaluating the general conditions of construction contract, p.133, International Journal of Project Management 12 (3) 133-136 687.Andy Hewitt (2014), The FIDIC Contracts: Obligations of the Parties, Wiley 69 Arnold H.Olyan and John K Taylor (2006-2007), “The EPC contract and the enegy lawyer , Heionline 44 Alta L.Rev 539; 70 Ben Beaumont (2009), “Dispute resolution in NEC3 – user unfriendly , Construction Law Journal, 25(8), p.591-612 71 Brian Eggleston (2006), The NEC3 engineering and construction contract – A Commentary, Blackwell Science 72 Civil Procedure Law of the People’s Republic of China (1991), Chapter VI: Evidence 73 Construction Law of The People’s Republic of China (1997), 74 Contract Law of The People’s Republic of China (1993), 75 Capacity Enhancement of the Mass Transit Systems in Metro Manila, LRT Line – South (Cavite) Extension Project, Part 2, Employer’s Requirements, Section VI – 2, Technichcal Requirements, 76 Cheng Zusong (2013), “Research on the Relational Governance of Construction project transaction , Applied Mechanics and Materials Vols 368370, p.1922-1926; 77 Chuan CHEN, Canhui JIAN Hongjjang LI (2013), Modification to the FIDIC Silver Book in a Buyer’s market context: A case study of the HaiPhong Power Plant II Project , Applied Mechanics and Materials Vol 357-360, p.2498-2504 78 Cyril Chern (2008), Chern on Dispute Boards – Practice and Procedure, Blackwell Publishing, 79 David Chappell (2011), Building Contract Claims (fith edition), Wiley Blackwell, 80 Department for Education (2019), Employer’s Requirements, DfE Construction Framework, Open Goverment Licence v3.0 81 Directive 2014/24/EU on Public Procurement and repealing Directive 2004/18/EC, 82 Dominique R Williams (2015), Critical factors leading to the success of large EPC projects from the perspective of project personnel representing the contractor, Dotor of Philosophy, Cappella University, Minnesota, USA, 83 Douglas D Gransberg, James A Koch, Keith R.Molenaar (2006), Preparing for Design-Built Projects – A primer for Owners, Engineers and Contractor, ASCE Press Publishing, 84 Ewen Maclean (2013), “The program under NEC3: the unacceptable truth , Construction Law Journal, 29(3), 205-210 85 Edward Whitticks (2005), Construction Contracts: How to manage and control Disputes in a Volatile Industry, Gulf Publishing Company 86 Ellis Baker, Ben Mellors, Scott Chalmers, Anthony Lavers (2019), FIDIC Contract: Law and Practice, Informa Law, 87 FIDIC (1999), Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book), 88 FIDIC (2017), Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book), 89 FIDIC (2017), Plant and Design-Build Contract (Yellow Book), 90 Florence Y.Y Ling, Yongjian Ke, Mohan M Kumaraswamy, M.ASCE and ShouQing Wang (2013), “Key relational contracting practices affecting performance of public construction projects in China , American Society of Civil Engineers; 91 Florence Y.Y.Ling, Peng Chong Tan, Yan Ning, Albert Teo and Asanga Gunawansa (2015), “Effect of adoption of relational contracting practices on relationship quality in public projects in Singapore , Engineering, Construction and Architectural Management Vol.22 No.2, p.169-189; 92 Fabio Solimene (2014), “Use of FIDIC forms in the oil and gas construction sector and possible amendments to the Yellow and Silver Books , Journal of Energy Law and Business, Vol 7, No.6; 93 Government of India (2018), “Engineering – Procurement and Construction of Civil Works, Model Agreement”, 94 Greg Goldfayl (2004), “Construction Contract Administration”, Second Edition, University of New South Wales Press Ltd, 282p 95 George E Baram and David M Barken (2001), “EPC project management – the SNC-Lavalin Approach , AACE International Transactions, 96 George E Baram, P.Eng CCE (2005), “Project execution risks in EPC/Turnkeys contracts and the project manager’s roles and responsibilities , AACE International Transactions, RISK.05; 97 Ghang Lee and Andre Borrmann (2020), “Bim Policy and Management , Construction Management and Economics Journal, Volume 38, Issue 98 Hemanta Doloi (2009), “Relational partnerships: the importance of communication, trust and confidence and joint risk management in achieving project success , Construction Management and Economics, 27, p.1099-1109 99 Howard M Steinberg (2016), “Understanding and Negotiating EPC Contracts” (2 Volume Set: Volume 1: The Project Sponsor’s Perspective; Volume 2: Annotated Sample Contract Forms), Gower Publishing Ltd, 100.Hong Ke, Zhipeng Cui, Kannan Govindan, Edmundas Kazimieras Zavadskas (2015), “The impacts of contractual governance and trust on EPC Projects in Construction Supply Chain Performance”, Engineering Economics, 26(4), p.349-363; 101.Holly Sorney-Darby (2012), “Design Build for Water and Wastewater Projects”, American Water Works Association Publiction, 102.Mai Sy Hung, Jian Qiong Wang, Mai Sy Thanh (2017), “Research on Delay Risks Identification and Control in the Construction Progress of EPC Hydropower Projects in Viet Nam”, Technicall Bulletin, Vol 55, Issue 13, pp 610-623 103.ICLG.com (2019), “India: Construction and Engineering Law 2019”, 1.4; 104.ICLG (2018), “The International Comparative Legal Guide to: Construciton and Engineering Law 2018”, 5th edition, 105.ICE (2005), NEC3 106.ICE (2017), NEC4 107.Jan Picha, Ales Tomek, Harry Lowitt (2015), “Application EPC contract in international power projects”, Procedia Engineering 123, 397-404, Crative Construction Conference; 108.Jason Underwood and Umit Isikdag (2010), “Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies”, Preaface, Information Sience Reference; 109.Jeffrey L.Beard, Michael C.Loulakis, Edward C Wundram (2001), “Design-Built Planning through Development”, McGraw-Hill Global Education Holdings, 110.James Pickavance (2017), “Some thoughts on Succeeding in EPC Projects”, International Law Review, Part 1, 111.Jennifer Charlson and James Smalley (2015), “Expert witnesses update for 2104 , Construction Law Journal, 31(4), 210-219 112.Jeremy Glover (2006), “The civil codes and common law jurisdictions compared: Good faith and force majeure-Construction projects from conception to completion”, IBA Construction Conference Brussels; rd 113.John Adriaanse (2010), “Construction Contract Law , Edition, Palgrave Macmillan, 404p 114.John Redmond (2001), “Adjudication in construction contracts”, Blackwell Science; 115.Joseph A.Huse (2002), “Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts , Sweet and Maxwell, 116.Joseph Grynbaum (2004), “Alliance Contracting Eliminates the Risk of EPC Contracts”, Power Engineering Barrington then Tulsa, 108(7): 56-60; 117.Julio Cesar Bueno (2019), “The Projects and Construction Review”, edition, Law Business Research; 118.Klein (1995), “Precontractual liability and the duty of good faith negotiation in international transactions , 17, Hous.J.Int’l L 1; th 119.K.W Chau Isabelle Y.S Chan, Weisheng Lu Chris Webster (2018), st “Proceedings of the 21 International Symposium on Advance of Construction Management and Real Estate”, 120.2.1, Springer; 120.Kwok Kit Cheung (2019), “Hong Kong: Construction and Engineering Law 2019”, ICLG, 121.Koki Yanagisawa and Hiroyuki Ebisawa (2020), “Japan: Litigation and Dispute Resolution 2020”, ICLG, 122.Lei Du, Wenzhe Tang, Chunna Liu, Shuli Wang, Tengfei Wang, Wenxin Shen, Min Huang and Yongzhi Zhou (2016), “Enhancing engineer-procureconstruct project performance by partnering in international markets: Perspective from Chinese construction companies , International Journal of Project Management 34, p 30-43 123.Linh Hong Pham Harimurti Hadikusumo (2014), “Schedule delays in engineering, procurement, and construction petrochemical projects in Vietnam – A qualitative research study , International Journal of Energy Sector Management Vol No.1, p.3-26, 124.Li Huimin, Wang Zhuofu (2009), “Grey relational grade decision model for selection of Project Delivery System , Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services, November 10-12-2009, Nanjing, China; 125.Li Weifang (2014), “The study on EPC engineering contract dispute and resolution mechanism , Applied Mechanics and Materials Vols 584-586, p 2581-2584 126.Lijia Wang, Xu Huang and Rongyue Zheng (2012), “The application of BIM in intelligent construction , Applied Mechanics and Materials Vol 188, p.236-241; 127.Lukas Klee (2015), “International Construction Contract Law”, Wiley Blackwell Publishing 128.Michelle Li, Murphy Mor (2019), China: “Construction and Engineering Law”, ICLG Com, 129.Michael Rowlinson (2006), “A Practical guide to the NEC3 Engineering and Construction Contract”, Wiley Blackwell Publishing 123 Philip Wolfe (2013), “Solar Photovoltaic Projects in the Mainstream Power Market”, Routledge; 130.P Ramachandra Reddy Kovvuri, Anil Sawhney, Ritu Ahuja and Aiswarya Sreekumar (2016), “Effcient project delivery using Lean principles – An Indian case study J Inst Eng India Ser A 97(1); p.19-26; 131.Qi GUO, Zhong-ping XU (2010), Guang-fei ZHANG, Ting-ting TU, “Comparative analysis between the EPC contract mode and the traditional mode based on the transaction cost theory , Industrial Engineering th Management (IE&EM), 2010 IEEE 17 International Conference on; 132.Qi GUO, Zhong-ping XU, Guang-fei ZHANG, Ting-ting TU (2010), “Comparative analysis between the EPC contract mode and the traditional mode based on the transaction cost theory , Industrial Engineering th Management (IE&EM), 2010 IEEE 17 International Conference on; 127 Raghavan N, Venkata S.K Delhi, Ashwin Mahalingam, Koshy Varghese (2016), “Introducing Lean Construction in Phylosophy E-P-C Phases of A Large Industrial Project”, section 7, pp 13-22, Proceeding IGLC-24, USA 133.Robert Horne and John Mullen (2013), “The Expert Witness in Construction”, Wiley Blackwell; 134.Russell K Kawahara and Miho Niunoya, Atsumaiand and Sakai (2019), “Construction and projects in Japan: Overview”, Practical Law; 135.R Venkata Raghavan (2014), “Dealing with “fit for purpose” obligation in international arbitrations”, p 210, Proceeding of International Conferenc: Role of Arbitration in Engineering Contracts; 136.SIGMA ad OECD (2016), “Public Procurement Brief 35, Abnormally Low Tenders”; 137.Seyed Y.Banihashemi and Li Liu (2014), “Differentiating the Role of Exante and Ex-post relational governance mechanisms in regulating clientcontractor relationships , 2014 Proceedings of PICMET’14: Infrastructure and Service Integration; 138.Tarek Haggag (2006), “Tracking and Controlling of Engineering Deliverables for EPC Projects”, Master of Applied Science, Concordia University, Quebec, Canada, 139.Tao Hong, Haiyan Ju and Changtai Luo (2014), “Characteristic Analysis and Management of Human Resource in EPC Project , Applied Mechanics and Materials Vol 638-640, p.2319-2322; 140.Tan Jinghui (2016), “Annual review of construction project dispute resolution in China (2015) , Construction Law Journal, 32(1), p.43-86 162 Vincent Hooker (2010), “Major oil and gas projects – the real risks to EPC contractors and owners , Construction Law Journal 26(2), p.98-124 141.The World Bank (2018), “Procurement Guidance: Contract Management Practice”; 142.The Asian Development Bank (2018), “Contract Management: Guidance Note on Procurement”; 143.Wancai Xu, Zhouya Wang, Cheng Shen and Xiaodong Li (2013), “The research of international EPC project risk factors – A case study of Congo (Brazzaville), State Highway, Applied Mechanics and Materials, Vol 438-439, p.1958-1963; 144.Walter A Salmon (2020), Practical Risk Management for EPC/DesignBuild Project, 2.8 Selecting EPC Contractor, Wiley Blackwell, 145.Weifang Li (2014), “The study on Sub-contract management in EPC engineering , Applied Mechanics and Materials Vols 638-640, p.2342-2345 146.Yan Chen (2012), “Study on the application of Lean construction supply chain management in EPC project , Applied Mechanics and Materials Vol 201202, p.1207-1212 147.Yan Ning and Florence Yean Yng Ling (2013), “Reducing Hindrances to Adoption of Relational Behaviors in Public Construction Projects , American Society of Civil Engineers, 148.Yan Ning and Florence Yean Yng Ling (2013), “Boosting public construction project outcomes through relational transactions , American Society of Civil Engineers; 149.Yan Ning and Florence Yean Yng Ling (2015), “The effects of project characteristics on adopting relational transaction strategies , Internatioanal Journal of Project Management 33 (2015) 998-1007 150.Yan Tan (2020), Lagre – Scale Construction Project Management, p 24, CRC Press, 151.Yunna Wu, Yisheng Yang and Heyun Dong (2010), “EPC contractor risk early-warning model based on principal component analysis and neural network , Information Science and Engineering (ICISE), Conference on; nd International 152.Zhang Jing-xiao, Bai Li and SU Chaun-chaun (2010), “Empirical Study on the performance of EPC contractor management module: A Chinese case , International Conference on E-Business and E-Government, p.5157-5163, 153.Zheng Yang & Shuibo Zhang (2011), “Analysis and solution of Procurement risk in international EPC Projects , E-Business and EGovernment (ICEE), International Conference on; 154.Zhou Yang and Li Wenhua (2014), “The research and application of BIM technology in over seas EPC project , Sixth International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation; 155 Zhu Jiong and Han Weigang (2013), “Research on the application of BIM in EPC delivery model , Applied Mechanics and Materials Vol 357-360, p.2845-2848; ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THI? ??T KẾ, CUNG CẤP THI? ??T BỊ CÔNG NGHỆ, THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THI? ??T KẾ, CUNG CẤP THI? ??T BỊ CÔNG NGHỆ, THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ... hợp đồng Thi? ??t kế, cung cấp thi? ??t bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình Việt Nam 145 3.2 Giải pháp hoàn thi? ??n pháp luật hợp đồng Thi? ??t kế, cung cấp thi? ??t bị công nghệ thi công. .. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THI? ??T KẾ, CUNG CẤP THI? ??T BỊ CƠNG NGHỆ, THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THI? ??T KẾ, CUNG CẤP THI? ??T BỊ CƠNG NGHỆ, THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Những