(MẪU) hợp ĐỒNG TỔNG THẦU EPC

1.1.1.1 HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ – CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: ……………………………… CÔNG TY ………………………… CÔNG TY ………………………… Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hợp đồng tổng thầu EPC Page Độc lập - Tự – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ – CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỤC LỤC PHẦN – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG PHẦN – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỀU CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI .10 2.1 Chủ đầu tư .10 2.2 Nhà thầu 10 2.3 Đại diện Chủ đầu tư người Chủ đầu tư nêu Hợp đồng định theo thời gian điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư 10 2.4 Đại diện Nhà thầu người Nhà thầu nêu Hợp đồng Nhà thầu định văn điều hành công việc thay mặt Nhà thầu 10 2.5 Nhà tư vấn tổ chức Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hợp đồng 10 2.6 Đại diện Nhà tư vấn người Nhà tư vấn định làm đại diện để thực nhiệm vụ tư vấn giao 10 2.7 Dự án 10 2.8 Công việc hiểu công việc thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình, Nhà thầu thực phù hợp với yêu cầu hợp đồng đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư cách hợp lý, với mục đích cuối cung cấp cho Chủ đầu tư công trình hoàn chỉnh, an toàn vận hành cách hiệu quả.10 2.9 Hợp đồng toàn hồ sơ hợp đồng, theo qui định Khoản Error: Reference source not found[Hồ sơ hợp đồng] 10 2.10 Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư toàn tài liệu theo qui định PHỤ LỤC [Hồ sơ mời thầu] (hoặc hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư .10 Hợp đồng tổng thầu EPC Page 2.11 Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) Nhà thầu đơn dự thầu Nhà thầu ký tất văn khác mà Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư đưa vào hợp đồng theo qui định PHỤ LỤC [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) Nhà thầu].10 2.12 Tiêu chuẩn dự án quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực công việc, tiêu, số kỹ thuật số điều kiện tự nhiên theo tiêu chuẩn hành nhà nước quy định 10 2.13 Chỉ dẫn kỹ thuật (thuyết minh kỹ thuật) tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cho “ ” sửa đổi bổ sung cho tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật 11 2.14 Hồ sơ thiết kế tất vẽ, bảng tính toán, thuyết minh kỹ thuật tài liệu khác có liên quan đến “GÓI THẦU .” Nhà thầu thực Chủ đầu tư chấp thuận 11 2.15 Thiết kế FEED thiết kế triển khai giai đoạn sau dự án đầu tư xây dựng công trình phê duyệt để làm sở triển khai thiết kế chi tiết công trình tư vấn nước thực theo thông lệ quốc tế .11 2.16 Đơn dự thầu đề xuất Nhà thầu Chủ đầu tư chấp thuận ghi giá dự thầu để thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ thi công, hoàn thiện công trình, sửa chữa sai sót công trình theo thỏa thuận hợp đồng .11 2.17 Bên Chủ đầu tư Nhà thầu tuỳ theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt 11 2.18 Ngày bắt đầu công việc ngày thông báo theo khoản Error: Reference source not found[Ngày bắt đầu công việc], trừ nêu khác thoả thuận Hợp đồng 11 2.19 Thời hạn hoàn thành thời gian để hoàn thành công trình hạng mục công trình (tuỳ trường hợp) theo Khoản 2.2[Thời hạn hoàn thành] bao gồm kéo dài thời gian theo Khoản 2.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], tính từ ngày khởi công.11 2.20 Biên nghiệm thu (chứng hoàn thành) biên phát hành theo ĐIỀU [NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ] 11 2.21 Ngày trừ quy định khác, "ngày" hiểu ngày dương lịch "tháng" hiểu tháng dương lịch 11 2.22 Ngày làm việc ngày theo dương lịch trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định luật pháp Việt Nam 11 2.23 Thiết bị Nhà thầu toàn thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thực hiện, hoàn thành công việc theo hợp đồng sửa chữa sai sót (nếu có) 11 2.24 Công trình công trình mà Nhà thầu thực theo Hợp đồng.11 2.25 Hạng mục công trình công trình phần công trình đơn lẻ nêu hợp đồng (nếu có) 11 2.26 Công trình tạm tất công trình phục vụ thi công công trình chính.11 2.27 Công trình công trình công trình tạm 11 Hợp đồng tổng thầu EPC Page 2.28 Thiết bị Chủ đầu tư máy móc, phương tiện Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thực công việc, nêu PHỤ LỤC [HỒ SƠ YÊU CẦU] 11 2.29 Bất khả kháng định nghĩa ĐIỀU 15 [RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG] 11 2.30 Luật toàn hệ thống luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam văn hướng dẫn có liên quan .11 2.31 Công trường địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình địa điểm khác qui định hợp đồng 11 2.32 Thay đổi, điều chỉnh thay đổi, điều chỉnh phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế, Giá hợp đồng Tiến độ thực có chấp thuận văn Chủ đầu tư .11 ĐIỀU HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN 12 3.1 Hồ sơ hợp đồng 12 3.2 Thứ tự ưu tiên tài liệu 12 ĐIỀU CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 12 4.1 Luật ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng 12 4.2 Chuyển nhượng hợp đồng 12 4.3 Việc bảo mật .13 4.4 Tuân thủ pháp luật 13 4.5 Trách nhiệm riêng rẽ trách nhiệm liên đới 13 4.6 Các cách thông tin 13 ĐIỀU PHẠM VI CÔNG VIỆC 14 5.1 Cung cấp dịch vụ thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dịch vụ khác liên quan tới Công việc ; 15 5.2 Cung cấp thu xếp để cung cấp tất lao động, quản lý, thiết bị vật tư cần thiết để thực Công việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt qui định hợp đồng; .15 5.3 Mua sắm, xúc tiến, kiểm tra thu xếp để giao đến công trường tất vật tư, thiết bị cho công trình Công việc, tất công trình tạm vật tư cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế hợp đồng; 15 5.4 Lập biện pháp tổ chức thi công thi công xây dựng công trình mô tả PHỤ LỤC [HỒ SƠ YÊU CẦU Chủ đầu tư]; 15 Hợp đồng tổng thầu EPC Page 5.5 Thiết lập qui trình, hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng tiến độ Công việc cách chặt chẽ cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ thông tin để đánh giá chất lượng tiến độ thực tế Công việc cách độc lập; 15 5.6 Thi công xây dựng tất công trình tạm trì tất hạng mục cách an toàn hiệu cho việc thực Công việc chúng đưa khỏi công trường hoàn trả theo yêu cầu hợp đồng; 15 5.7 Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý giám sát Nhà thầu phụ lao động công trường phục vụ cho Công việc, đảm bảo họ dẫn phương pháp làm việc thích hợp an toàn lao động, vệ sinh môi trường; 15 5.8 Cung cấp, quản lý qui định việc lại khu vực công trường; việc đến từ công trường cách an toàn có trật tự nhân lực Nhà thầu bao gồm: lao động trường, nhân viên quản lý giám sát, nhân viên quản lý công trường, nhân nhà cung cấp, nhà thầu phụ; 15 5.9 Chuẩn bị chạy thử (vận hành) công trình qui định PHỤ LỤC [HỒ SƠ YÊU CẦU Chủ đầu tư]; 15 5.10 Thực chạy thử công trình qui định PHỤ LỤC [HỒ SƠ YÊU CẦU Chủ đầu tư]; 15 5.11 Giám sát đạo việc chạy thử công trình; 15 5.12 Thu xếp thủ tục hải quan bao gồm việc thu xếp loại bảo đảm, lưu kho, vận chuyển lãnh thổ Việt Nam tất vật tư, thiết bị, hàng hoá nhập phục vụ cho thi công xây dựng công trình; 15 5.13 Phối hợp với Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, Bên khác Nhà thầu thuê có liên quan đến Công việc với Nhà quyền công nghệ (nếu có) nhằm đảm bảo tất vật tư, thiết bị sử dụng vào công trình theo qui định hợp đồng; 15 5.14 Cung cấp tất thiết bị dịch vụ khác cần thiết để đạt nghiệm thu bàn giao công trình theo hợp đồng; .15 5.15 Luôn thực Công việc cách an toàn 15 5.16 Đào tạo, hướng dẫn nhân lực Chủ đầu tư để vận hành bảo trì công trình phạm vi quy định cụ thể yêu cầu Chủ đầu tư (nếu có) 16 5.17 Thực việc hoàn công theo quy định hành 16 5.18 Bất kỳ hoạt động không nêu rõ Điều suy diễn từ hợp đồng cần thiết để hoàn thành Công việc Nhà thầu thực chi phí cho công việc coi tính giá hợp đồng, trừ có qui định khác hợp đồng .16 ĐIỀU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 16 6.1 Các yêu cầu chung .16 Hợp đồng tổng thầu EPC Page 6.2 Quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng thiết kế 16 6.3 Các yêu cầu Hồ sơ thiết kế (hoặc vẽ thiết kế) Nhà thầu 16 6.4 Trách nhiệm Nhà thầu lỗi thiết kế 17 ĐIỀU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 17 7.1 Tất loại vật tư, thiết bị công nghệ trước cung cấp tới công trình, phải giám định (Đơn vị giám định Chủ đầu tư định, chi phí Nhà thầu chịu) đảm bảo đạt chất lượng, chủng loại, xuất xứ theo hợp đồng 17 7.2 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính chất ổn định, an toàn tất thiết bị suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình giai đoạn bảo hành thực chế độ hậu (Nhà thầu chịu trách nhiệm kỹ thuật, nhân chuyên gia, kỹ thuật viên sửa chữa để hỗ trợ Chủ đầu tư trình vận hành, khắc phục cố, bảo trì bảo dưỡng) với thời gian 03 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành 18 7.3 Các máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ lắp đặt phải thiết bị mới, loại mô tả Hợp đồng theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật Chủ đầu tư chấp nhận (theo tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật) phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) nước sản xuất chứng nhận chất lượng nhà sản xuất (CQ) Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn nước sản xuất 18 7.4 Các thiết bị chuyển đến công trình phải có chứng thư giám định quan giám định xuất xứ, chủng loại, số lượng đạt yêu cầu theo Hợp đồng hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), cam kết, văn làm rõ hồ sơ dự thầu 18 7.5 Các thiết bị công nghệ lắp đặt cho công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với quy định hợp đồng qua giám định 18 7.6 Các thiết bị lắp đặt vào công trình phải có công suất, thông số kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế Chủ đầu tư phê duyệt 18 7.7 Công việc lắp đặt thiết bị, máy móc cần đảm bảo xác để việc vận hành bình thường, kéo dài tuổi thọ máy móc Việc lắp đặt thiết bị phải thực theo thiết kế vẽ chế tạo đồng thời phải tuân thủ quy định ghi tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, lý lịch thiết bị Nếu yêu cầu kỹ thuật thiết kế hướng dẫn lắp đặt vận hành theo Tiêu chuẩn Việt nam hành 18 7.8 Các thiết bị lắp đặt không đạt yêu cầu kỹ thuật (không thiết kế, không phù hợp với tài liệu hướng dẫn vận hành nhà chế tạo, không đáp ứng quy định tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng) bị từ chối nghiệm thu phải chuyển khỏi công trường vòng 05 ngày 18 7.9 Nhà thầu phải chuẩn bị trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, cán kỹ thuật, công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị, nguồn lượng, vật liệu cần thiết để phục vụ việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động thiết bị 18 Hợp đồng tổng thầu EPC Page 7.10 Trong thời gian chạy thử không tải liên động chạy thử có tải, Nhà thầu phải bố trí đủ cán kỹ thuật công nhân trực để kịp thời xử lý cố khiếm khuyết phát sinh 18 7.11 Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật, thiết kế, thuyết minh kỹ thuật nhà chế tạo, có trách nhiệm bên liên quan chạy thử thiết bị công suất thiết kế, giúp Chủ đầu tư đánh giá chất lượng lắp đặt thiết bị .18 7.12 Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (theo quy định Nghị định quản lý chất lượng); việc lắp đặt thiết bị thực kỹ thuật chạy thử đạt yêu cầu thiết kế 18 ĐIỀU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 19 8.1 Nhà thầu phải đảm bảo thực theo tiêu chuẩn kỹ thuật hành tiêu chuẩn dự án mô tả Phụ lục [Tiêu chuẩn dự án] (nếu có) tuân thủ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; 19 8.2 Đảm bảo công trình vận hành tốt theo yêu cầu hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), cam kết Nhà thầu, văn làm rõ hồ sơ dự thầu 19 8.3 Nhà thầu phải có phương án tổ chức thi công, tập kết thiết bị, vật tư; xếp thiết bị, vật tư xây lắp công trường cho không làm ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh; biện pháp tổ chức thi công phù hợp với yêu cầu công nghệ, phù hợp với tiến độ cung cấp thiết bị, phù hợp với tiến độ xây dựng điều kiện thực tế công trường 19 8.4 Lập tiến độ thực hợp đồng tổng thể chi tiết theo tháng trình cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chấp thuận làm thực hợp đồng Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trình thi công xây dựng 19 8.5 Căn vào tiêu chuẩn thi công nghiệm thu, hồ sơ thiết kế Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải có quy trình phương án kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo thực theo qui định pháp luật 19 8.6 Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình sửa chữa sai sót công trình theo hồ sơ thiết kế Chủ đầu tư phê duyệt tuân thủ quy trình, quy phạm xây dựng hành Nhà nước phù hợp với điều kiện công trình theo dẫn Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) 19 8.7 Quá trình thi công lắp đặt vận hành trang thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu hồ sơ thiết kế Chủ đầu tư phê duyệt dẫn nhà sản xuất.19 8.8 Nếu trình thực hợp đồng có xảy tổn thất hay hư hỏng công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường chi phí 19 Hợp đồng tổng thầu EPC Page 8.9 Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật theo thời hạn hoàn thành công trình nêu hợp đồng 19 8.10 Sau thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì công trình 19 8.11 Sau vận hành thử thời gian 05 ngày, công trình vận hành tốt đạt yêu cầu, Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng.19 8.12 Sau nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải tiếp tục giám sát vận hành công trình liên tục vòng 30 ngày có báo cáo hiệu vận hành công trình cho Chủ đầu tư 19 8.13 Bảo đảm vận hành hiệu toàn công trình, thoả mãn yêu cầu Chủ đầu tư theo hợp đồng 20 ĐIỀU KIỂM ĐỊNH KHI HOÀN THÀNH 20 9.1 Nghĩa vụ Nhà thầu 20 9.2 Việc kiểm định bị chậm trễ .20 9.3 Kiểm định lại 20 9.4 Không vượt qua kiểm định hoàn thành .20 9.5 Chạy thử phần công trình 23 9.6 Từ chối 24 9.7 Hồ sơ toán 30 9.8 Thời hạn toán 31 9.9 Thanh toán bị chậm trễ .32 9.10 Thanh toán tiền bị giữ lại 32 Hợp đồng tổng thầu EPC Page PHẦN – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG - Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Căn Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng; - Căn Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ; - Căn nhu cầu bên PHẦN – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày tháng năm Công ty , gồm bên đây: Chủ đầu tư (Bên giao thầu): - Tên đơn vị: CÔNG TY - Địa : - Mã số thuế: - Điện thoại: - Tài khoản số: - Đại diện là: Chức vụ: Giám đốc Bên : Nhà thầu (Bên nhận thầu): Tên giao dịch : Đại diện (hoặc người đươc uỷ quyền theo giấy ủy quyền số ngày ) là: Ông/bà … Hợp đồng tổng thầu EPC Chức vụ: …………… Page Địa chỉ: ………………………………………………………………… Tài khoản: ………………………………………………………………… Mã số thuế : Điện thoại: ………………………… Fax : ………………………… E-mail : Hai bên thống ký hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình thuộc gói thầu/dự án (tên dự án) sau: ĐIỀU CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI Các từ cụm từ sử dụng cho hợp đồng có ý nghĩa diễn giải sau (trừ ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt từ ý nghĩa khác): 2.1 Chủ đầu tư 2.2 Nhà thầu 2.3 Đại diện Chủ đầu tư người Chủ đầu tư nêu Hợp đồng định theo thời gian điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư 2.4 Đại diện Nhà thầu người Nhà thầu nêu Hợp đồng Nhà thầu định văn điều hành công việc thay mặt Nhà thầu 2.5 Nhà tư vấn tổ chức Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hợp đồng 2.6 Đại diện Nhà tư vấn người Nhà tư vấn định làm đại diện để thực nhiệm vụ tư vấn giao 2.7 Dự án 2.8 Công việc hiểu công việc thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình, Nhà thầu thực phù hợp với yêu cầu hợp đồng đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư cách hợp lý, với mục đích cuối cung cấp cho Chủ đầu tư công trình hoàn chỉnh, an toàn vận hành cách hiệu 2.9 Hợp đồng toàn hồ sơ hợp đồng, theo qui định Khoản Error: Reference source not found[Hồ sơ hợp đồng] 2.10 Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư toàn tài liệu theo qui định PHỤ LỤC [Hồ sơ mời thầu] (hoặc hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư 2.11 Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) Nhà thầu đơn dự thầu Nhà thầu ký tất văn khác mà Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư đưa vào hợp đồng theo qui định PHỤ LỤC [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) Nhà thầu] 2.12 Tiêu chuẩn dự án quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực công việc, tiêu, số kỹ thuật số điều kiện tự nhiên theo tiêu chuẩn hành nhà nước quy định Hợp đồng tổng thầu EPC Page 10 Chủ đầu tư phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu, nhân viên Nhà thầu khiếu nại, thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết quy cho cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư 15.6 Thông báo Bất khả kháng Nếu Bên bị cản trở thực nghĩa vụ theo Hợp đồng tình trạng bất khả kháng, Bên phải gửi thông báo cho Bên việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc bị cản trở Thông báo phải gửi sớm sau Bên nhận biết tình trạng, lẽ nhận biết việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Dẫu cho có quy định khác Khoản này, bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền Bên cho Bên theo Hợp đồng 15.7 Các hậu bất khả kháng Nếu Nhà thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo Khoản 15.6 [Thông báo Bất khả kháng], chịu chậm trễ chịu chi phí bất khả kháng, Nhà thầu có quyền theo Khoản Error: Reference source not found [Error: Reference source not found]: a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo Khoản 2.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]; b) Nếu việc hay trường hợp thuộc loại mô tả điểm (b) Khoản Error: Reference source not found [Error: Reference source not found] toán chi phí Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề 15.8 Chấm dứt hợp đồng bất khả kháng, toán, hết trách nhiệm Nếu việc thực công trình tiến hành bị cản trở liên tục thời gian 45 ngày Bất khả kháng thông báo theo Khoản 15.6 [Thông báo Bất khả kháng], nhiều khoảng thời gian mà tổng số 90 ngày bất khả kháng thông báo, hai Bên gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng có hiệu lực 28 ngày sau bên nhận thông báo Hợp đồng tổng thầu EPC Page 65 Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu: a) Các khoản toán cho công việc thực mà giá nêu Hợp đồng; b) Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho công trình chuyển tới cho Nhà thầu, thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) Chủ đầu tư Chủ đầu tư toán, Nhà thầu Chủ đầu tư tuỳ ý sử dụng; c) Mọi chi phí trách nhiệm khác mà trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hoàn thành công trình; d) Chi phí di chuyển công trình tạm thiết bị Nhà thầu khỏi công trình trả lại hạng mục thiết bị cho công trình Nhà thầu; e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên người lao động Nhà thầu thuê cho toàn thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng ĐIỀU 16 KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 16.1 Khiếu nại Nhà thầu Trong trường hợp Nhà thầu cho có quyền gia hạn thời gian hoàn thành và/hoặc toán thêm theo Điều khoản có liên quan tới Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư mô tả việc hay trường hợp dẫn tới việc phát sinh khiếu nại Thông báo phải đưa không 28 ngày sau Nhà thầu nhận thấy lẽ ý thức việc trường hợp Nếu Nhà thầu không thông báo khiếu nại, vòng 28 ngày thời gian hoàn thành không kéo dài, Nhà thầu không quyền toán thêm Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khiếu nại Nếu không áp dụng quy định sau Khoản Nhà thầu phải trình thông báo khác theo Hợp đồng yêu cầu chi tiết bổ sung cho việc khiếu nại, tất có liên quan tới việc trường hợp Nhà thầu phải giữ hồ sơ có công trường nơi mà Chủ đầu tư chấp nhận cần thiết để minh chứng cho khiếu nại Với việc không thừa nhận trách nhiệm Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sau nhận thông báo theo Khoản này, phải giám sát việc lưu giữ hồ sơ và/hoặc hướng dẫn Nhà thầu tiếp tục lưu giữ lâu hồ sơ có Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư kiểm tra tất hồ sơ, phải nộp (nếu yêu cầu) cho Chủ đầu tư Hợp đồng tổng thầu EPC Page 66 Trong thời gian 28 ngày sau Nhà thầu ý thức (hoặc lẽ phải ý thức được), việc trường hợp đưa đến khiếu nại, khoảng thời gian khác tương tự mà Nhà thầu đưa Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết khiếu nại bao gồm chi tiết hỗ trợ sở việc khiếu nại yêu cầu kéo dài thời gian và/hoặc toán thêm Nếu việc trường hợp dẫn đến khiếu nại tiếp tục có hiệu lực thì: (a) Các chi tiết đầy đủ khiếu nại xem xét tạm thời; (b) Nhà thầu phải gửi trực tiếp khiếu nại tạm thời hàng tháng cho thấy chậm trễ tích lại và/hoặc khoản tiền khiếu nại chi tiết cụ thể mà Chủ đầu tư yêu cầu; (c) Nhà thầu phải gửi khiếu nại cuối vòng ngày sau hết ảnh hưởng việc trường hợp gây ra, khoảng thời gian khác Nhà thầu đề xuất Chủ đầu tư đồng ý Trong vòng 28 ngày sau nhận khiếu nại chi tiết hỗ trợ thêm cho khiếu nại trước đây, khoảng thời gian khác Chủ đầu tư đề xuất Nhà thầu chấp nhận, Chủ đầu tư phải trả lời với tán thành hay không tán thành nhận xét chi tiết Họ yêu cầu thêm chi tiết nào, nhiên phải trả lời nguyên tắc vụ khiếu nại khoảng thời gian Mỗi Chứng toán phải bao gồm khoản tiền khiếu nại chứng minh hợp lý với điều khoản liên quan Hợp đồng Ngoại trừ chi tiết cung cấp đầy đủ để chứng minh toàn khiếu nại, Nhà thầu quyền toán cho phần khiếu nại mà chứng minh Chủ đầu tư phải tiến hành theo Khoản 5.8 [Quyết định] để thống định (i) gia hạn (nếu có) thời gian hoàn thành (trước sau hạn định) theo Khoản 2.4 [Gia hạn Thời gian hoàn thành] /hoặc (ii) toán thêm (nếu có) mà Nhà thầu quyền theo Hợp đồng Các yêu cầu Khoản phần bổ sung thêm cho khoản khác áp dụng cho khiếu naị Nếu Nhà thầu không tuân thủ Khoản Khoản khác có liên quan đến khiếu nại, kéo dài thời gian hoàn thành / khoản toán thêm phải xét đến mức độ (nếu có) mà vi phạm cản trở làm ảnh hưởng đến việc điều tra khiếu nại, trừ khiếu nại không nằm đoạn thứ hai Khoản 16.2 Việc cử Ban xử lý tranh chấp Trường hợp bên thỏa thuận giải tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải ban xử lý tranh chấp, tranh chấp phải phân xử Ban xử lý tranh chấp theo Khoản Hợp đồng tổng thầu EPC Page 67 16.4 [Kết luận Ban xử lý tranh chấp] Các bên định Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn 14 ngày sau bên thông báo cho Bên ý định việc đưa tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp Ban xử lý tranh chấp gồm, quy định Điều kiện riêng Ban xử lý tranh chấp tối thiểu ba người am hiểu hợp đồng Nếu Ban xử lý tranh chấp bao gồm ba người, Bên cử thành viên bên chấp thuận Các bên lấy ý kiến hai thành viên thoả thuận thành viên thứ ba, người định làm Chủ tịch Tuy nhiên, có danh sách thành viên có Hợp đồng, thành viên chọn từ danh sách người khác mà không tự nguyện chấp nhận định vào Ban xử lý tranh chấp Sự thống Bên thành viên ("người xử lý tranh chấp") người ba thành viên kết hợp chặt chẽ việc tham khảo Điều kiện thoả thuận xử lý tranh chấp với sửa đổi thống thành viên Các khoản thù lao cho thành viên ba thành viên bên thống thoả thuận mục định Mỗi bên chịu trách nhiệm trả nửa khoản thù lao Nếu thời điểm mà bên thoả thuận, họ định người thích hợp người để thay nhiều thành viên Ban Xử lý Trừ Bên thoả thuận khác, việc định có hiệu lực thành viên từ chối đảm nhận đảm nhận nguyên nhân tử vong, lực, từ chức kết thúc nhiệm kỳ Việc thay phải định theo cách tương tự việc định thoả thuận người bị thay mô tả khoản Việc định thành viên bị kết thúc trí hai Bên, Chủ đầu tư Nhà thầu không tự ý hành động Mặt khác trừ có đồng ý hai Bên, việc định Ban xử lý tranh chấp (gồm thành viên) chấm dứt Ban xử lý tranh chấp đưa định việc phân xử tranh chấp 16.3 Không thoả thuận Ban xử lý tranh chấp Nếu có điều kiện gồm: (a) Các Bên bất đồng việc định thành viên Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn nêu Khoản 16.2; (b) Một hai Bên không đề cử thành viên (để bên chấp thuận) cho Ban xử lý tranh chấp gồm ba người vào thời hạn đó; Hợp đồng tổng thầu EPC Page 68 (c) Các Bên không thống việc định thành viên thứ ba (để giữ vai trò Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp ) vào thời hạn đó; (d) Các Bên không thống việc định người thay vòng 14 ngày sau ngày mà thành viên ba thành viên từ chối đảm nhận công việc tử vong, không đủ khả năng, từ chức hết nhiệm kỳ, quan định viên chức có tên Điều kiện riêng, dựa yêu cầu Bên hai Bên sau trao đổi thoả đáng với hai Bên, định thành viên vào Ban xử lý tranh chấp Việc định kết luận cuối Mỗi Bên phải có trách nhiệm trả nửa tiền thù lao cho quan viên chức quyền định 16.4 Kết luận Ban xử lý tranh chấp Nếu tranh chấp (bất loại nào) xảy Bên liên quan đến, phát sinh Hợp đồng việc thi công công trình, bao gồm tranh chấp liên quan đến việc chứng nhận, xác định, hướng dẫn, ý kiến đánh giá Chủ đầu tư, sau Ban xử lý tranh chấp định theo Khoản 16.2 [Việc cử Ban xử lý tranh chấp] khoản 16.3 [Không thoả thuận Ban xử lý tranh chấp] bên đề đạt tranh chấp văn cho Ban xử lý tranh chấp để xem xét kết luận Các ý kiến phải nêu rõ chúng thực theo Khoản Đối với Ban xử lý tranh chấp có ba người Ban xử lý tranh chấp coi nhận ý kiến vào ngày Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp nhận Hai Bên phải có đủ thông tin cho Ban xử lý tranh chấp, tạo điều kiện tiếp cận công trường phương tiện phù hợp mà Ban xử lý tranh chấp yêu cầu cho mục đích đưa định cho việc tranh chấp Trong thời gian 07 ngày sau nhận ý kiến vậy, nhận khoản thù lao Ban xử lý tranh chấp, Điều kiện hợp đồng thoả thuận xử lý tranh chấp, kỳ hạn muộn hơn, khoảng thời gian khác Ban xử lý tranh chấp đề xuất hai Bên chấp thuận Ban xử lý tranh chấp phải đưa định mình, định phải hợp lý phải công bố phù hợp với khoản Tuy nhiên không Bên toán đầy đủ hoá đơn nộp thành viên theo quy định thù lao Ban xử lý tranh chấp, Ban xử lý tranh chấp nghĩa vụ phải đưa định hoá đơn toán đầy đủ Quyết định ràng buộc hai Bên phải thực định trừ xem xét lại theo hoà giải định trọng tài mô tả Trừ Hợp đồng chấm dứt, khước từ huỷ bỏ, Nhà thầu phải tiếp tục thực công trình theo Hợp đồng Hợp đồng tổng thầu EPC Page 69 Nếu Bên không thoả mãn với định Ban xử lý tranh chấp, Bên vòng 07 ngày sau nhận định, thông báo cho Bên việc chưa thoả mãn Trong kiện, thông báo việc chưa thoả mãn phải công bố phù hợp với Khoản này, trình bày vấn đề Tranh chấp lý chưa thoả mãn Ngoại trừ quy định khoản 16.7 [Không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 16.8 [Hết hạn việc định Ban xử lý tranh chấp], không bên quyền khởi phân xử tranh chấp trừ có thông báo việc chưa thoả mãn đưa theo khoản Nếu Ban xử lý tranh chấp đưa định vấn đề tranh chấp cho hai bên, thông báo việc chưa thoả mãn bên đưa vòng 07 ngày sau nhận định Ban xử lý tranh chấp, định cuối ràng buộc hai bên 16.5 Hoà giải cách hữu hảo Đối với nội dung mà thông báo chưa thoả mãn đưa theo Khoản 16.4 [Kết luận Ban xử lý tranh chấp] trên, Bên phải cố gắng để giải tranh chấp hoà giải trước khởi kiện Tuy nhiên trừ Bên thoả thuận khác, việc trọng tài phân xử tiến hành vào sau ngày thứ 14 sau ngày thông báo không thoả mãn đưa ra, chí cố gắng hoà giải 16.6 Giải tranh chấp Tòa án Trọng tài Trừ tranh chấp giải thông qua kết luận Ban xử lý tranh chấp hoà giải cách hữu hảo, tranh chấp liên quan đến kết luận Ban xử lý tranh chấp (nếu có) chưa phải cuối tranh chấp phải giải thông qua Trọng tài Tòa án Khi đó, trình tự, thủ tục giải tranh chấp phải tuân thủ quy định pháp luật quy tắc trọng tài Sẽ không bên bị hạn chế việc đưa trước Trọng tài Tòa án chứng hay luận trước trình Ban xử lý tranh chấp lý không chấp nhận kết luận Ban xử lý tranh chấp Mọi kết luận Ban xử lý tranh chấp phải xem xét chứng cớ trình giải tranh chấp Trọng tài Tòa án Việc giải tranh chấp Trọng tài Tòa án bắt đầu trước sau hoàn thành công trình Trách nhiệm Bên Ban xử lý tranh chấp không bị thay đổi lý gây việc phân xử diễn trình thực công trình Quyết định Trọng tài Tòa án định cuối bắt buộc bên phải thực 16.7 Không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp Trong trường hợp mà : Hợp đồng tổng thầu EPC Page 70 (a) Không Bên đưa thông báo không thoả mãn thời gian quy định Khoản 16.4 [Kết luận Ban xử lý tranh chấp], (b) Kết luận có liên quan Ban xử lý tranh chấp (nếu có) cuối bắt buộc (c) Khi Bên không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp Bên đưa việc không tuân thủ lên Trọng tài Tòa án phân xử theo Khoản 16.6 [Giải tranh chấp Tòa án Trọng tài], Khoản 16.4 [Kết luận Ban xử lý tranh chấp], Khoản 16.5 [Hoà giải cách hữu hảo] không áp dụng cho việc 16.8 Hết hạn việc định Ban xử lý tranh chấp Nếu tranh chấp xảy bên liên quan đến phát sinh hợp đồng việc thực công trình Ban xử lý tranh chấp chỗ, hết hạn định hay lý khác thì: (a) Khoản 16.4 [Kết luận Ban xử lý tranh chấp], Khoản 16.5 [Hoà giải cách hữu hảo] không áp dụng, (b) Tranh chấp đưa lên Trọng tài Tòa án phân xử theo Khoản 16.6 [Giải tranh chấp Tòa án Trọng tài] ĐIỀU 17 QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 17.1 Quyết toán hợp đồng Trong vòng 60 ngày sau nhận Biên nghiệm thu xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu hoàn thành tất công việc theo qui định hợp đồng, Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư 07 hồ sơ toán hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư chấp thuận Giá trị tất công việc làm theo Hợp đồng, số tiền khác mà Nhà thầu coi đến hạn toán theo Hợp đồng thỏa thuận khác; bao gồm tài liệu sau: (a) Biên nghiệm thu hoàn thành toàn công việc thuộc phạm vi hợp đồng; (b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) phạm vi hợp đồng; (c) Bảng tính giá trị toán hợp đồng xây dựng (gọi toán A-B), nêu rõ phần toán giá trị lại mà bên Chủ đầu tư có trách nhiệm toán cho Nhà thầu; (d) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; (e) Các tài liệu khác theo thỏa thuận hợp đồng Hợp đồng tổng thầu EPC Page 71 Nếu Chủ đầu tư không đồng ý cho Nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần hồ sơ toán hợp đồng, Nhà thầu cung cấp thêm thông tin Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý chỉnh sửa hồ sơ toán theo trí hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho Chủ đầu tư toán hợp đồng hai bên trí Tuy nhiên sau có thảo luận bên thay đổi hồ sơ toán hợp đồng mà hai bên trí, Chủ đầu tư toán phần thống hồ sơ toán hợp đồng phù hợp với Khoản 4.3 [Thanh toán] Khi trình toán hợp đồng, Nhà thầu trình Bản toán giấy tờ khẳng định toàn Quyết toán hợp đồng thể việc toán đầy đủ giải xong tất số tiền phải trả cho Nhà thầu theo liên quan đến Hợp đồng Bản toán nêu có hiệu lực Nhà thầu nhận lại Bảo lãnh Hợp đồng việc cân nợ nần số tiền mà Bản toán có hiệu lực vào ngày Căn vào Khoản 4.3 [Thanh toán], Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu toàn số tiền nợ sau trừ tất số tiền mà Chủ đầu tư quyền theo Khoản 5.6 [Khiếu nại Chủ đầu tư] 17.2 Chấm dứt trách nhiệm Chủ đầu tư Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với Nhà thầu việc vấn đề theo liên quan đến Hợp đồng, trừ Nhà thầu nêu cụ thể số tiền dùng cho việc đó: a) b) Trong Quyết toán hợp đồng Trừ vấn đề việc nảy sinh sau ký Biên nghiệm thu công trình toán hợp đồng nêu Khoản Error: Reference source not found [Error: Reference source not found] Tuy nhiên, Khoản không giới hạn trách nhiệm Chủ đầu tư nghĩa vụ bồi thường hay trách nhiệm Chủ đầu tư trường hợp gian dối, cố ý vi phạm hay tiến hành sai công việc lơ Chủ đầu tư 17.3 Thanh lý hợp đồng Các bên tiến hành lý hợp đồng vòng 45 ngày, không 90 ngày kể từ ngày: a) b) Các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký; Hợp đồng bị chấm dứt Hợp đồng bị hủy bỏ theo quy định pháp luật ĐIỀU 18 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Hợp đồng tổng thầu EPC Page 72 18.1 Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng Hợp đồng bao gồm 79 trang, Phụ lục lập thành 08 tiếng Việt có hiệu lực pháp lý Chủ đầu tư giữ 05 tiếng Việt Nhà thầu giữ 03 tiếng Việt 18.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ đầu tư nhận Bảo đảm hợp đồng theo khoản Error: Reference source not found [Error: Reference source not found] sau Nhà thầu nhận bảo đảm thực hợp đồng theo khoản 3.3 [Bảo lãnh toán] (nếu có) ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Nếu nhà thầu liên danh tất thành viên liên danh phải ký) Hợp đồng tổng thầu EPC Page 73 PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỦA NHÀ THẦU Số ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn khối lượng nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu toán số tiền sau: S Số TT Đơn tính Các tiêu vị Giá trị (đồng) Ghi Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng Giá trị khối lượng công việc phát sinh hợp đồng Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định hợp đồng) Giá trị đề nghị toán (1+2-3) Bằng chữ: Hồ sơ kèm theo: Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) PHỤ LỤC BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC Hợp đồng tổng thầu EPC Page 74 CHƯA CÓ ĐƠN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG Số ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn tính vị Khối lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền Ghi Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Hợp đồng tổng thầu EPC Page 75 PHỤ LỤC BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH DO TRƯỢT GIÁ Số ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn tính vị Đơn giá (đồng) Theo hợp đồng Điều chỉnh theo Ghi qui định hợp đồng Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Hợp đồng tổng thầu EPC Page 76 PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG Số ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá (đồng) Khối lượng Theo phát sinh Hợp đồng Thành tiền (đồng) Ghi Theo Theo Theo đơn giá Hợp đơn giá bổ sung đồng bổ sung Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Hợp đồng tổng thầu EPC Page 77 PHỤ LỤC 5.HỒ SƠ YÊU CẦU Hợp đồng tổng thầu EPC Page 78 PHỤ LỤC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT Hợp đồng tổng thầu EPC Page 79 [...]... định trong hợp đồng 2.32 Thay đổi, điều chỉnh là sự thay đổi, điều chỉnh phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế, Giá hợp đồng hoặc Tiến độ thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư Hợp đồng tổng thầu EPC Page 11 ĐIỀU 3 HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN 3.1 Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và các... của nhà thầu vào các đợt Tiền tạm ứng hợp đồng sẽ được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng Hợp đồng tổng thầu EPC Page 29 4.3 Thanh toán 9.6.8 Đồng tiền và hình thức thanh toán a) Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng xây dựng là đồng tiền Việt Nam b) Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản 9.6.9 Tiến độ thanh toán Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng đã... toán Hợp đồng tổng thầu EPC Page 28 Trường hợp các bên thỏa thuận phải bảo lãnh tiền thanh toán, Chủ đầu tư phải nộp cho Nhà thầu giấy đảm bảo thanh toán do một tổ chức tín dụng, pháp nhân cấp 07 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực với giá trị tương ứng với giá trị và loại tiền hợp đồng Đảm bảo thanh toán phải có hiệu lực cho đến khi chấm dứt hợp đồng ĐIỀU 4 GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN 4.1 Giá hợp. .. Nhà thầu đền bù vì lỗi đã gây ra, chứ không phải là việc chấm dứt theo Khoản 10.7 [Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư] trước khi hoàn thành Công việc Việc bồi thường thiệt hại này không làm giảm nhẹ đi cho Nhà thầu nghĩa vụ hoàn thành công việc hoặc bất cứ trách nhiệm, nhiệm vụ nào theo Hợp đồng ĐIỀU 3 BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TẠM ỨNG 3.1 Bảo đảm thực hiện hợp đồng Hợp đồng tổng thầu EPC. .. dụng và giao dịch hợp đồng là tiếng Việt (đối với các hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài thì ngôn ngữ giao dịch là tiếng Việt và tiếng Anh) Trường hợp xảy ra tranh chấp thì bản tiếng Việt được coi là bản gốc, việc xử lý tranh chấp phải căn cứ vào bản tiếng Việt 4.2 Chuyển nhượng hợp đồng Hợp đồng tổng thầu EPC Page 12 Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ... theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu d) Đối với hợp đồng có giá kết hợp: Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán của loại hợp đồng này theo từng phần tương ứng với các loại giá trên 9.8 Thời hạn thanh toán Hợp đồng tổng thầu EPC. .. sung hay giảm trừ nào được Chủ đầu tư phê duyệt 9.6.2 Hợp đồng này là hợp đồng theo hình thức giá trọn gói Giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh như quy định tại ĐIỀU 8 [ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG] và được thanh toán bằng các đồng tiền tương ứng (VNĐ và/hoặc ngoại tệ); 9.6.3 Trừ khi có các quy định khác một cách rõ ràng trong hợp đồng, giá hợp đồng bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện Công việc:... việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết; - Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Nhà thầu; Hợp đồng tổng thầu EPC Page 30 - Đề nghị thanh toán của Nhà thầu cần thể... kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 3.2.6 Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư; 3.2.7 Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu; 3.2.8 Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản; 3.2.9 Các phụ lục của hợp đồng; 3.2.10 Các tài liệu khác có liên quan ĐIỀU 4 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 4.1 Luật và ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng 4.1.1 Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống pháp luật... chuyển sự bất đồng cho Ban xử lý tranh chấp (nếu có) theo Khoản 16.4 [Kết luận của Ban xử lý tranh chấp] 5.9 Quyền cho Nhà thầu tiếp cận công trường Hợp đồng tổng thầu EPC Page 34 Chủ đầu tư phải cho Nhà thầu quyền tiếp cận và sử dụng toàn bộ các phần của công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng Nếu không quy định thời gian trong PHỤ LỤC 5 HỒ SƠ YÊU CẦU, Chủ đầu tư phải cho phép Nhà thầu quyền