Đạidiện của Y đã gửi các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thợ lái, thiết bị cẩu và giấy kiểmđịnh an toàn của bên thứ ba cho ông Đức Công ty X – chỉ huy trưởng côngtrường và ông Lê Việt Tiến –
Trang 1HỌC VIỆN TƯ PHÁP
BÀI THU HOẠCH
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
Trang 2MỤC LỤC
I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC 3
II YÊU CẦU KHỞI KIỆN VÀ CHỨNG CỨ KÈM THEO CỦA NGUYÊN ĐƠN 5
2.1 Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 5
2.2 Các tài liệu, chứng cứ mà nguyên đơn đã cung cấp 6
III Ý KIẾN CỦA BỊ ĐƠN ĐỐI VỚI YÊU CẦU KHỞI KIỆN CỦA NGUYÊN ĐƠN VÀ YÊU CẦU KIỆN LẠI CỦA BỊ ĐƠN 6
3.1 Ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 7
3.2 Các yêu cầu kiện lại của Bị đơn 9
IV KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN HỌP 9
4.1 Hỏi nguyên đơn: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ X 9
4.2 Hỏi bị đơn: Công ty Y 10
4.3 Hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty Z 11
V BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN 11
VI NHẬN XÉT 17
2
Trang 3I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC
Công ty TNHH Y ("Công ty Y") và Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ
X ("Công ty X") có ký kết với nhau Hợp đồng thuê máy số 2709 X_Y về việcThuê thiết bị thi công ("Hợp đồng 2709"), theo đó, các nội dung chính của Hợpđồng 2709 gồm:
Đối tượng Hợp đồng: 01 xe cẩu bánh xích công suất 750 tấn, hiệuLiebherr, sản xuất tại Đức với thông số cần là 140m
Thời gian thuê: tối thiểu 03 tháng
Đơn giá: 6.900.000.000 đồng/tháng, tổng 24.310.000.000 đồng (bao gồm10% VAT)
Chi phí vận chuyển: mỗi bên chịu 1 đầu
Đặt cọc: 01 tháng tiền thuê (chưa bao gồm thuế VAT) tương đương6.900.000.000 đồng ngay sau khi ký Hợp đồng và chi phí vận chuyển 1 đầu tươngđương 1.400.000.000 đồng ngay khi toàn bộ thiết bị của Công ty Y tập kết đầy đủ
Quá trình thực hiện Hợp đồng:
01/10/2021: Công ty X đặt cọc lần 1 là 1.000.000.000 đồng 03/10/2021:
Công ty X đặt cọc lần 2 là 3.140.000.000 đồng 05/10/2021: Công ty X đặt cọc lần
3 là 2.760.000.000 đồng
07/10/2021 đến 08/10/2021: Công ty Y thực hiện bàn giao thiết bị theo thỏa
thuận và có 18 biên bản bàn giao thiết bị có đầy đủ chữ ký của bên giao và bênnhận, đối với người vận chuyển thì chỉ có 16/18 biên bản bàn giao có chữ ký
19/10/2021 đến 24/10/2021: Công ty Y liên tục nhắn tin với ông Tiến
(Công ty X) gửi hồ sơ kiểm định viên để đăng ký vào khu vực dự án
24/10/2021: nhân viên kiểm định của Công ty Y đã vào đến công trường và
cố gắng thuyết phục Công ty X cho phép thực hiện kiểm định máy trong ngày Đạidiện của Y đã gửi các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thợ lái, thiết bị cẩu và giấy kiểmđịnh an toàn của bên thứ ba cho ông Đức (Công ty X) – chỉ huy trưởng côngtrường và ông Lê Việt Tiến – Giám đốc là đại diện của Công ty X trong nhómchat Zalo chung phục vụ trao đổi công việc giữa hai bên
28/10/2021: Công ty Y xác nhận vào biên bản kết luận chưa tiến hành kiểm
định chất lượng và an toàn thiết bị đầu tiên, chưa bàn giao các giấy tờ chứng nhậncủa cẩu
3
Trang 430/10/2021: Công ty X phát hành công văn số 3010/2021/HPT về việc vi
phạm cam kết và bồi thường thiệt hại, trong đó có nội dung: "Trong vòng 48 giờ, không muộn hơn 10 giờ sáng ngày 01/11/2021 Y bắt buộc phải đưa cẩu ra khỏi vị trí cẩu đang đậu".
Ông Tiến có nhắn tin: "Dự án có khả năng tạm dừng 15 đến 30 ngày".
01/11/2021: Công ty X phát hành công văn số 0111/2021/X phát hành công
văn về việc tháo dỡ, di dời cẩu ra khỏi vị trí trả lại mặt bằng dự án và thanh toán
tiền cọc và bồi thường thiệt hại, trong đó có nội dung: "Bằng công văn này, Công
ty X gửi đến quý công ty thông báo như sau: vào 15h00 hôm nay ngày 01/11/2021 chúng tôi sẽ tự mình tháo dỡ, di dời cẩu ra khỏi dự án để trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư".
19/11/2021: Công ty Y gửi công văn cho chủ đầu tư trình bày sự việc liên
quan đến thiết bị cẩu 750 tấn giữa hai bên, đồng thời nêu ra hai hướng xử lý: (i)giảm giá thuê cho Công ty X, xác nhận bàn giao thiết bị và thời gian thuê cẩu;hoặc (ii) Công ty Y tiến hành rút cẩu do Công ty X không tuân thủ quy định trongHợp đồng
20/11/2021: Công ty Y tiếp tục gửi email thông báo Công ty X xác nhận
một trong hai phương án mà Công ty Y đã nêu
23/11/2021: Các bên làm việc với nhau tại trụ sở Công an xã Trạm Hành,
Công ty Y xin phép bắt đầu từ ngày 23/11/2021 tháo cẩu để đưa ra khỏi côngtrường
25/11/2021: Công ty X gửi công văn số 2511/2021/X nội dung về việc tuân
thủ Hợp đồng cho Công ty Y
25/11/2021: Công ty Y gửi công văn số 9721/Y có nội dung về việc tuân
thủ Hợp đồng cho Công ty X
26/11/2021: Công ty X gửi công văn số 2611/HPT nội dung về việc tuân
thủ hợp đồng, chấp nhận phương án giảm giá và đề nghị Công ty Y cung cấp vàthực hiện thủ tục bàn giao thiết bị, văn bản ủy quyền không muộn hơn ngày28/11/2021 Công ty X nhấn mạnh nhân sự luôn có mặt 24/24 để hỗ trợ cho việctiến hành bàn giao thiết bị và xác nhận các vấn đề liên quan
29/11/2021: Công ty X gửi công văn số 2911/2021/HPT thông báo về việc
đình chỉ Hợp đồng cho Công ty Y
4
Trang 530/11/2021: Công ty Y gửi công văn số 10221/Y thông báo việc tiến hành
tháo dỡ thiết bị và thu hồi thiết bị vào ngày 01/12/2021, do không nhận được sựhợp tác từ Công ty X, đồng thời yêu cầu Công ty X thanh toán tiền vận chuyểnlượt về theo quy định của Hợp đồng
25/04/2022, Công ty X gửi đơn khởi kiện và các tài liệu đính kèm hồ sơ.
Yêu cầu Y bồi thường thiệt hại tại trọng tài ABC
II YÊU CẦU KHỞI KIỆN VÀ CHỨNG CỨ KÈM THEO CỦA NGUYÊN ĐƠN
2.1 Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
Yêu cầu Công ty Y ngay lập tức hoàn trả đầy đủ cho Nguyên đơn số tiền25.930.400.000 VNĐ, bao gồm:
-Tiền đặt cọc cho thuê thiết bị mà Nguyên đơn đã thanh toán cho Bị đơn:6.900.000.000 VNĐ
-Cước vận chuyển một lượt mà Nguyên đơn đã thanh toán cho bên vận chuyển:1.400.000.000 VNĐ;
-Tiền lãi chậm trả: 836.200.000 VNĐ tạm tính đến ngày nộp Đơn khởi kiện ngày25/04/2022 (gồm 696.900.000VNĐ lãi chậm trả tạm tính trên số tiền đặt cọcthanh toán ngày 05/10/2021 và 139.300.000 VNĐ lãi chậm trả tạm tính trên tiềncước vận chuyển thanh toán ngày 08/10/2021) theo lãi suất chậm trả 0,05%/ngàyquy định tại điều 2.2 Hợp đồng Khoản tiền lãi chậm trả từ ngày 25/04/2022 trở đi
sẽ được tiếp tục tính theo mức lãi suất theo quy định hiện hành và theo quyết địnhcủa Hội đồng Trọng tài cho đến khi Bị đơn hoàn tất nghĩa vụ thanh toán choNguyên đơn)
-Khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều
328 Bộ Luật Dân sự 2015 là: 6.900.000.000 VNĐ do Bị đơn từ chối thực hiệnHợp đồng (không giao đúng xe cẩu đúng thông số và thời hạn như quy định theoHợp đồng, thậm chí Bị đơn đã từ chối giao xe cẩu theo đúng thỏa thuận trongHợp đồng (và thực tế đã kéo xe cẩu ra khỏi công trường khi chưa lắp đặt bàn giao
Trang 6thiết bị của các nhà cung cấp khác, cùng với chi phí thuê nhân công (xii) Phí luật
sư là 2.400.000.000 VNĐ theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý
- Yêu cầu Bị đơn phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình tốtụng trọng tài bao gồm tất cả các chi phí và lệ phí pháp lý liên quan đến Nguyênđơn, kể cả chi phí đi lại, và phí luật sư nêu trên Các chi phí và lệ phí này là mộtphần tổn thất và thiệt hại mà Nguyên đơn phải gánh chịu do việc không tuân thủnghĩa vụ đã cam kết của Bị Đơn, cho nên Nguyên đơn phải được bồi thường đầyđủ
- Công ty X theo đây bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện này cùng bất
kỳ chứng cứ bổ sung nào theo quy định tại Điều 14 của Quy tắc của Trung tâmtrọng tài quốc tế ABC
2.2 Các tài liệu, chứng cứ mà nguyên đơn đã cung cấp
- GCNĐKDN của Nguyên đơn;
- Giấy uỷ quyền số 0804/2022 ngày 06/04/2022;
- Thông tin Doanh nghiệp của bị đơn;
- Hợp đồng số 18/2021/LĐTUABIN/Z-X với Chủ đầu tư;
- Chứng từ thanh toán đặt cọc lần 1: 1.000.000.000 VNĐ vào ngày 1/10/2021của Nguyên đơn;
- Chứng từ thanh toán 3.140.000.000 VNĐ vào ngày 03/10/2021 của Nguyênđơn;
- Thư điện tử trao đổi của ông Lê Việt Tiến gửi đến bị đơn vào ngày03/10/2021;
- Thư điện tử xác nhận của Ông Nguyễn Thế Chi vào ngày 04/10/2021;
- Chứng từ thanh toán 2.760.000.000 VNĐ vào ngày 05/10/2021 của Nguyênđơn;
- Công văn số 3010/2021/X về việc vi phạm cam kết và bồi thường thiệt hại;
- Công văn số 2511/2021/X về việc tuân thủ HĐ 2709-X-Y;
- Biên bản làm việc do công an xã Trạm Hành lập ngày 23/11/2021;
- Công văn số 2511/2021/X về việc tuân thủ HĐ 2709-X-Y;
- Công văn số 2611/2021/X về việc tuân thủ HĐ 2709-X-Y;
- Công văn số 2911/2021/X về việc đình chỉ HĐ 2709-X-Y;
- Hợp đồng số 2709-X-Y về việc Thuê thiết bị thi công;
6
Trang 7- Chứng từ thanh toán 1.400.000 VNĐ tiền vận chuyển của Nguyên đơn;
- Ngoài ra, nguyên đơn cung cấp Biên bản hiện trường ngày 28/10/2021 màđại diện Công ty X và Công ty Y đã ký xác nhận
III Ý KIẾN CỦA BỊ ĐƠN ĐỐI VỚI YÊU CẦU KHỞI KIỆN CỦA NGUYÊN ĐƠN VÀ YÊU CẦU KIỆN LẠI CỦA BỊ ĐƠN
3.1 Ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
1 Công ty Y đã thực hiện nghĩa vụ bàn giao thiết bị.
Theo quy định tại khoản 4.2 Điều 4 của Hợp đồng : “Bàn giao thiết bị tại công trình của bên A trong điều kiện thiết bị hoạt động tốt" Bên cạnh đó, theo mục 3.1 Điều 3 của Hợp đồng quy định : “Thủ tục bàn giao có chữ ký xác nhận bằng biên bản của hai bên, hồ sơ chứng từ của thiết bị và công nhân vận hành kể
từ khi thiết bị sẵn sàng hoạt động tại công trường và hoàn tất thủ tục kiểm tra và đánh giá của bên A" Đổi chiếu các quy định trong hợp đồng với tài liệu vụ việc,
có thể thấy, tình hình thực tế như sau:
Ngày 05/10/2021, bên Y và bên vận chuyển đã mang thiết bị đến côngtrường, ngày 06/10/2021, đại diện bên Y có gửi email tới đại diện bên X để thôngbáo về việc thiết bị đã được mang tới công trường và đề nghị bên X kiểm tra xem
là cần làm gì để vào công trường
Ngày 7/10/2021, các bên ký kết 18 biên bản bản giao thiết bị trong đó có đầy
đủ chữ ký của bên giao và bên nhận (anh Đức) Trong đó có một số biên bản ghinhư sau:
+ Biên bản do anh Nguyễn Đình Toản – vận chuyển (50H.01831) có ghi chú:
01 múc đá trong bị vỡ khi cẩu hàng lên xe; 02 vị trí buộc hàng có vết trầy cũ.+ Biên bản do anh Trần Ngọc Tiền - vận chuyển (51C-14436) có ghi chú: 04
vị trí buộc hàng không bị trầy xước
+ Biên bản do Hồ Công Phúc Chinh- vận chuyển (50H-04426) ghi chú lan can bị cong
Sau khi nhận bàn giao thiết bị, Bên X không hề có bất kỳ một văn bản nào thông bảo về việc thay đổi với các thiết bị trầy xước, cũ và bị cong tới Bên Y
Bên cạnh đó, theo mục 4.1 điều 4 của Hợp đồng có quy định: “Bên A cung cấp xe phục vụ và nhân lực cho việc di chuyển thiết bị cẩu thực hiện các công việc tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp tại công trường." và trên thực tế, Bên X đã
7
Trang 8thực hiện việc lắp đặt máy tại công trường Điều này được thể hiện tại Biên bản
hiện trường ngày 28/10 có nội dung một phần thông tin như sau: “xe đến ngày 18/10/2021 đã dựng được cẩu với cầu cao 126m" Như vậy, có cơ sở để khẳng
định Bên X đã nhận bàn giao thiết bị trên thực tế và tiến hành lắp đặt để đưa vào
sử dụng
- Ngoài ra, trong suốt quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị tại côngtrường, bên X không có bất kỳ một văn bản nào xác nhận việc Y bàn giao thiết bịthiếu và yêu cầu Y phải bàn giao các thiết bị còn thiếu
Từ những lập luận nêu trên, có thể khẳng định, Công ty Y đã thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ bàn giao thiết bị của mình
2 Công ty Y đã thực hiện nghĩa vụ bàn giao giấy tờ và Công ty X đã biết rõ
về thông số kỹ thuật cũng như chủ sở hữu của cẩu trục bánh xích.
Nguyên đơn đều khẳng định chưa bao giờ nhận được các giấy tờ pháp lý liênquan đến cẩu Bên cạnh đó, nguyên đơn cho rằng, Zalo không là phương thứcchuyển giao tài liệu được các Bên thỏa thuận trong hợp đồng 2709 Tuy nhiên,trong hợp đồng 2709 không hề có quy định về phương thức thông báo của cácbên Ngoài ra, trong tài liệu mà Y cung cấp, có thể thấy, đại diện Y rất nhiều lần,trao đổi thông tin qua Zalo với Anh Tiến và Anh Đức đại diện của X cụ thể tạiphụ lục 8,10 của Bản tự bảo vệ của Bị đơn Không những vậy, tại phụ lục 10, đạidiện của Y đã gửi các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm, biên bản kiểm định lần đầu,giấy chứng nhận kiểm định lần đầu tiên (đoạn hội thoại này đều được thực hiệntrước ngày 28/10) Như vậy, có cơ sở để khẳng định bên Y đã thực hiện nghĩa vụcung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến cẩu và bên X đã biết về các thông số, kỹthuật cũng như chủ sở hữu của cẩu trục bánh xích là công ty TCE và phần nộidung xác nhận về việc cung cấp hồ sơ và kiểm định tại biên bản hiện trường ngày28/10 là không phù hợp
Theo Điều 2.3 công ty Y có quyền dừng hợp đồng 2709 sau 04 ngày nếuchưa nhận được thanh toán lượt về, theo biên bản bàn giao thiết bị là ngày05/10/2021 và đến ngày 09/10/2021 đã phát sinh quyền đơn phương chấm dứthợp đồng Sau đó, công ty X không tiếp tục lắp đặt thiết bị Vi phạm nối tiếp viphạm, đến ngày
23/11/2021, công ty Y mới tháo cẩu do không được trả tiền thuê thiết bị Vi phạm
8
Trang 9của công ty X dẫn đến công ty Y có quyền “rút máy mà không gặp bất cứ sự cảntrở nào từ bên A” theo Điều 2.3 Hợp đồng.
Sự việc xảy ra, công ty Y luôn tháo gỡ khó khăn, kể cả việc hỗ trợ công ty Xgiảm giá thuê xuống 04 tỷ đồng và gia hạn ngày bắt đầu thuê cẩu tính từ13/10/2021 nhưng công ty X vẫn vi phạm nghĩa vụ thanh toán Công ty Y buộcphải gửi thông báo ngày 20/11/2021 về việc thực hiện phương án 2 là thực hànhquyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, di chuyển máy mà không có sự cản trởnào từ công ty X
Tóm lại công ty X đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo quy định tại Điều
1, Điều 2.2, 2.3 và Điều 4.1 của Hợp đồng 2709 về việc thanh toán chi phí vậnchuyển, thanh toán tiền thuê máy, về việc tổ chức lắp đặt cẩu Vì vậy, công ty Y
có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
Từ các căn cứ trên, Bị đơn kính đề nghị Hội đồng Trọng tài như sau:
1 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty X
2 Buộc công ty X thanh toán ngay cho công ty Y số tiền là 18.992.715.000
đồng gồm: tiền thuê cẩu 03 tháng theo hợp đồng (sau khi bù trừ tiền đặt cọc6.900.000.000 đồng) là 15.870.000.000 đồng và tiền phí vận chuyển và tháo dỡcẩu chiều về là 2.070.000.000 đồng; Lãi suất chậm trả của tiền thuê cẩu tạm tínhđến thời điểm 27/5/2022: 1.052.715.000 đồng
3.2 Các yêu cầu kiện lại của Bị đơn
Bị đơn đưa ra các yêu cầu sau:
Trong đơn kiện lại, Công ty Y yêu cầu Công ty X: Buộc Công ty X thanhtoán ngay cho Công ty Y số tiền là 18.992.715.000đ (Mười tám tỷ chín trăm chínmươi hai triệu bảy trăm mười lăm ngàn đồng) gồm:
1 Tiền thuê cẩu 03 tháng theo Hợp đồng (sau khi bù trừ tiền đặt cọc6.900.000.000đ): 15.870.000.000đ (Mười lăm tỷ tám trăm bảy mươitriệu đồng)
2 Tiền phí vận chuyển và tháo dỡ cẩu chiều về là 2.070.000.000đ (Hai tỷkhông trăm bảy mươi triệu đồng)
3 Lãi suất chậm trả của tiền thuê cẩu tạm tính đến thời điểm 27/05/2022:1.052.715.000đ (Một tỷ không trăm năm mươi hai triệu bảy trăm mười
9
Trang 10lăm ngàn đồng).
IV KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN HỌP ( lựa chọn bảo vệ Nguyên đơn)
4.1 Hỏi nguyên đơn: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ X
1. Mời nguyên đơn trình bày nội dung vụ việc và yêu cầu khởi kiện
2. Nguyên đơn và bị đơn đã ký kết hợp đồng ngày bao nhiêu?
3. Nguyên Đơn hãy cho biết theo thỏa thuận ban đầu, Bị Đơn sẽ hoànthành thủ tục bàn giao thiết bị cho Nguyên Đơn vào lúc nào?
4. Nguyên đơn đã thanh toán tiền cọc và tiền vận chuyển theo đúng hợp đồnghay chưa? (về số tiền, thời hạn,…)
5. Nguyên đơn trình bày về hoàn cảnh và nội dung biên bản hiện trườngngày 28/10/2021?
6. Nguyên đơn đã gửi công văn nhiều lần cho bị đơn và có nhận được phảnhồi hay không?
7. Theo nguyên đơn, tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn có ảnh hưởngđến tiến độ thực hiện dự án hay không?
8. Quá trình chậm đưa cẩu vào sử dụng đã gây thiệt hại như thế nào chochủ đầu tư dự án?
8
4.2 Hỏi bị đơn: Công ty Y
1. Bị Đơn hãy cho biết, theo thỏa thuận ban đầu thì thời gian mà Bị Đơn phảihoàn thành quá trình vận chuyển xe cầu đến công trường là khi nào?
2 Tại sao bị đơn lại không vận chuyển xe cẩu tới công trường vào ngày
5/10/2021 theo như lời hứa đã hứa với bên nguyên đơn? Ngày 6/10/2021 bịđơn lại thông báo với nguyên đơn rằng xe cẩu đã được vận chuyển tới côngtrường trong khi thực tế xe cẩu tới ngày 7/10/2021
3 Bị đơn đã bàn giao những thiết bị và phụ tùng nào cho nguyên đơn?
4 Bị đơn trình bày về hoàn cảnh và nội dung biên bản hiện trường ngày
28/10/2021?
5 Biên bản hiện trường ngày 28/10/2021 Công ty Y xác nhận cẩu chưa sẵn
sàng hoạt động tại công trường do chưa đủ điều kiện hoạt động Vậy, hướng
10
Trang 11xử lý là gì? Cẩu sẵn sàng hoạt động khi nào?
6 Cũng tại Biên bản hiện trường ngày 28/10/2021, công ty Y xác nhận chưa
tiến hành kiểm định chất lượng & an toàn thiết bị, chưa giao các giấy tờchứng nhận của cẩu Vậy, khi nào thì công ty Y mới thực hiện xong?
7. Bị Đơn có đề cập đến vấn đề đã gửi các giấy tờ bàn giao thông qua Zalocho Nguyên Đơn, vậy khi Bị Đơn gửi những giấy tờ đó, Nguyên Đơn cóphản hồi gì hay không? Phản hồi lại như thế nào? Có được ghi nhận lạibiên bản làm việc nào hay không?
8 Bị đơn nhận được bao nhiêu công văn từ nguyên đơn? Nội dung công văn là
gì? Bị đơn đã có văn bản phản hồi lại không?
V BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN
BẢN LUẬN CỨ
(Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ X…)
Kính thưa Hội Đồng Trọng Tài!
Tôi là Nguyễn Thanh Khê – Luật sư thuộc Đoàn LS TP Hồ Chí Minh Tôi làLuật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Thương Mại VàDịch Vụ X là nguyên đơn trong vụ án được Hội Đồng Trọng Tài – Trung tâmtrọng tài Quốc tế ABC thụ lý số aa/bbbb/TB-TLVA ngày dd/mm/yyyy
Căn cứ hồ sơ vụ án, Tôi xin trình bày Luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa nguyên đơn tại phiên họp Hội Đồng Trọng Tài như sau:
I VỀ NỘI DUNG KHỞI KIỆN CỦA NGUYÊN ĐƠN
1 Buộc Bị Đơn hoàn trả đầy đủ tiền đặt cọc, phí vận chuyển một chiều
mà Nguyên Đơn đã thanh toán cho bên vận chuyển và tiền lãi chậm trả củatiền đặt cọc, phí vận chuyển
Thứ nhất, căn cứ Khoản 2 Điều 328 BLDS 2015 và Hợp đồng số2709_X_Y về việc thuê thiết bị thi công giữa Nguyên Đơn và Bị Đơn ký ngày02/10/2021 ("Hợp đồng 2709"), Bị Đơn từ chối thực hiện Hợp Đồng (không giaođúng xe cẩu đúng thông số và thời hạn như quy định trong Hợp đồng) và các bênkhông có thỏa thuận nào khác về vấn đề đặt cọc thì tài sản đặt cọc trong trường
11