1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Pháp luật về hợp đồng Thiết kế Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.

369 27 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 369
Dung lượng 682,95 KB

Nội dung

Pháp luật về hợp đồng Thiết kếCung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.Pháp luật về hợp đồng Thiết kếCung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.Pháp luật về hợp đồng Thiết kếCung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.Pháp luật về hợp đồng Thiết kếCung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.Pháp luật về hợp đồng Thiết kếCung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -* ĐẶNG HOÀNG MAI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (EPC) Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -* ĐẶNG HOÀNG MAI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (EPC) Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số 38 01 07 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Người hướng dẫn Người hướng dẫn PGS.TS Trần Ngọc Dũng PGS.TS Vũ Thị Lan Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các kết nêu luận án chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận án Tác giả luận án Đặng Hoàng Mai LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Ngọc Dũng – Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Thị Lan Anh – Người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn bảo trình tác giả thực luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy, cô Trường Đại học Luật Hà Nội; thầy, cô đồng nghiệp Khoa Kinh tế Quản lý xây dựng – Trường Đại học Xây dựng gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành luận án Tác giả luận án Đặng Hoàng Mai MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài .4 Những đóng góp luận án .5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án .7 PHẦN TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .8 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi nước về/liên quan đến đề tài luận án 1.1 Các kết nghiên cứu lý luận hợp đồng EPC, pháp luật hợp đồng EPC.8 1.2 Các nghiên cứu thực trạng áp dụng hợp đồng EPC 16 1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu .32 Định hướng, hướng tiếp cận, nhiệm vụ, dự kiến nội dung nghiên cứu luận án gắn với lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 33 2.1 Định hướng, hướng tiếp cận nhiệm vụ nghiên cứu 33 2.2 Những kết nghiên cứu cụ thể gắn với câu hỏi nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 34 Kết luận phần tổng quan .37 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 38 1.1 Những vấn đề lý luận hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ thi cơng xây dựng cơng trình .38 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình 38 1.1.2 So sánh hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình với số hợp đồng xây dựng khác 47 1.1.3 Ưu điểm, nhược điểm vai trò hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 49 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 55 1.2.1 Khái niệm pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình .55 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ thi cơng xây dựng cơng trình 56 1.2.3 Nguồn pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình .58 1.2.4 Nội dung pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình 68 Kết luận chương 99 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI VIỆT NAM .101 2.1 Quy định chủ thể giao kết hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi cơng xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 101 2.2 Quy định giao kết hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ, thi cơng xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 110 2.3 Quy định nội dung hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng thực tiễn thi hành 122 2.4 Quy định hình thức hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 136 2.5 Quy định giải tranh chấp hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng cơng trình thực tiễn thi hành 138 Kết luận chương .143 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Ở VIỆT NAM 145 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình Việt Nam 145 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình Việt Nam 150 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình Việt Nam 166 KẾT LUẬN 177 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT BIM Building Information Modeling Mơ hình Thơng tin Cơng trình BLDS Bộ luật Dân DB Design – Build Thiết kế - Xây dựng DBB Design – Bid – Build Thiết kế - Đấu thầu – Xây dựng DBO Design – Build – Operate Thiết kế - Xây dựng – Vận hành EPC Engineering – Procurement – Construciton Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ - Xây dựng EPCM Engineering – Procurement – Construction Management Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ Quản lý xây dựng FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (International Federation of Consulting Engineers) Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư tư vấn NEC New Engineering Contract Hợp đồng Kỹ thuật Xây dựng Mới LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài EPC hình thức triển khai thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình Khái niệm hiểu hợp đồng, nhà thầu chịu trách nhiệm thực ba loại công việc: Tư vấn thiết kế, mua sắm hàng hóa (vật tư, thiết bị lắp đặt vào cơng trình) thi cơng xây dựng cơng trình Đây hình thức cụ thể cách tiếp cận mới: Chủ đầu tư giao cho nhà thầu thực hai công việc – thiết kế thi công xây dựng (được gọi phương thức Thiết kế - Xây dựng, tiếng Anh Design – Buid, viết tắt DB); khác với cách tiếp cận truyền thống chủ đầu tư thiết kế xong lựa chọn nhà thầu thi công (được gọi phương thức Thiết kế - Đấu thầu – Xây dựng, tiếng Anh Design – Bid – Build, viết tắt DBB) Thuật ngữ EPC có nguồn gốc từ hợp đồng xây dựng tồ nhà tổ hợp cơng nghiệp ngành cơng nghiệp dầu khí Mỹ Hợp đồng EPC loại hợp đồng mà nhà thầu coi tổng thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị thi cơng xây dựng cơng trình tổ hợp nhà thầu Với hợp đồng EPC, tổng thầu chịu trách nhiệm hoàn thành dự án chủ đầu tư cần nhận chìa khố để sử dụng cơng trình Vì thế, nhiều trường hợp, hợp đồng EPC gọi hợp đồng Chìa khố trao tay (Turnkey) Việc sử dụng hợp đồng EPC/Turnkey dự án xây dựng nay, đặc biệt dự án hạ tầng, trở thành phổ biến với chủ đầu tư định chế tài chính1 Ở Việt Nam, việc thực dự án theo phương thức DB nói chung hợp đồng EPC nói riêng cịn mẻ Thuật ngữ Hợp đồng EPC lần nhắc đến pháp luật Việt Nam Nghị định số 07/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/1/2003 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Nghị định số 12/2000/NĐCP ngày 5/5/2000 Chính phủ Hiện nay, Hợp đồng EPC Joseph A.Huse, Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts, p.5, Sweet and Maxwell, 2002 quy định Luật Xây dựng (2014) Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng (2014), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết Hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 37 (2015) hướng dẫn cụ thể Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn Hợp đồng Thiết kế-cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình Sự thất bại nhiều dự án EPC Việt Nam thời gian vừa qua có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan; đó, nguyên nhân mặt chế, sách quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa cụ thể chưa phù hợp nguyên nhân quan trọng Cho đến nay, số vấn đề nội dung liên quan đến hợp đồng EPC cần tiếp tục nghiên cứu, như: Phạm vi áp dụng hợp đồng EPC; quy định hồ sơ mời thầu EPC, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu EPC; quy định giai đoạn thiết kế, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế dự án, cơng trình áp dụng hình thức hợp đồng EPC; hướng dẫn kiểm sốt chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình; quyền nghĩa vụ bên (chủ đầu tư, tổng thầu EPC, thầu phụ) việc quản lý thực dự án; việc vận dụng đa dạng loại mẫu hợp đồng EPC công cụ đại BIM (Building Information Modeling)…, phương thức giải tranh chấp hợp đồng, đặc biệt mơ hình Ban xử lý tranh chấp (Dispute Boards) Trong bối cảnh chung giới xu phát triển ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam nay, việc thực dự án phương thức DB, hợp đồng EPC hình thức cụ thể phương thức này, chắn phổ biến lợi mà phương thức mang lại cho dự án như: Sự đồng bộ, chuyên nghiệp việc thực quản lý dự án, hội hồn thành dự án với chi phí thời gian dự định ban đầu cao - Đây tiêu chí để đánh giá thành công dự án đầu tư 63 Viện Nghiên cứu Đào tạo quản lý (2007), “Quản lý dự án cơng trình xây dựng , NXB Lao động Xã hội 64 VIAC, Hội thảo giải hiệu tranh chấp từ hợp đồng tổng thầu EPC-Khơi thông tắc nghẽn dự án trọng điểm Việt Nam, 19/4/2019, VIAC.Vn, http://www.viac.vn/goc-nhin-trong-tai-vien/fob- hay-cif-bai-hoc-tu- mot-hop-dong-nhap-khau-a544.html truy cập ngày 28/6/2020 22 65 Tài liệu Tiếng Anh Albert P.Chan, Daniel W.Chan John F.Yeung (2010), Relational Contracting for Construction Excellence – Principles, Practices and Case Studies, Spon Press 66 Albertus Laan, Hans Voordijk and Geert Dewulf (2011), “Reducing opportunistic behavior through a project alliance , International Joural of Managing Projects in Business Vol No.4, 2011, p.660-679; 67 Abdulaziz A Bubshait and Soliman A Almohawis (1994), Evaluating the general conditions of construction contract, p.133, International Journal of Project Management 12 (3) 133-136 23 687 Andy Hewitt (2014), The FIDIC Contracts: Obligations of the Parties, Wiley Blackwell 69 Arnold H.Olyan and John K Taylor (2006-2007), “The EPC contract and the enegy lawyer , Heionline 44 Alta L.Rev 539; 70 Ben Beaumont (2009), “Dispute resolution in NEC3 – user unfriendly , Construction Law Journal, 25(8), p.591-612 71 Brian Eggleston (2006), The NEC3 engineering and construction contract – A Commentary, Blackwell Science 72 Civil Procedure Law of the People’s Republic of China (1991), Chapter VI: Evidence 73 Construction Law of The People’s Republic of China (1997), 74 Contract Law of The People’s Republic of China (1993), 75 Capacity Enhancement of the Mass Transit Systems in Metro Manila, LRT Line – South (Cavite) Extension Project, Part 2, Employer’s Requirements, Section VI – 2, Technichcal Requirements, 76 Cheng Zusong (2013), “Research on the Relational Governance of Construction project transaction , Applied Mechanics and Materials Vols 368- 370, p.1922-1926; 77 Chuan CHEN, Canhui JIAN Hongjjang LI (2013), Modification to the FIDIC Silver Book in a Buyer’s market context: A case study of the HaiPhong Power Plant II Project , Applied Mechanics and Materials Vol 357-360, p.2498-2504 78 Cyril Chern (2008), Chern on Dispute Boards – Practice and Procedure, Blackwell Publishing, 79 David Chappell (2011), Building Contract Claims (fith edition), Wiley Blackwell, 80 Department for Education (2019), Employer’s Requirements, DfE Construction Framework, Open Goverment Licence v3.0 81 Directive 2014/24/EU on Public Procurement and repealing Directive 2004/18/EC, 82 Dominique R Williams (2015), Critical factors leading to the success of large EPC projects from the perspective of project personnel representing the contractor, Dotor of Philosophy, Cappella University, Minnesota, USA, 83 Douglas D Gransberg, James A Koch, Keith R.Molenaar (2006), Preparing for Design-Built Projects – A primer for Owners, Engineers and Contractor, ASCE Press Publishing, 84 Ewen Maclean (2013), “The program under NEC3: the unacceptable truth , Construction Law Journal, 29(3), 205-210 85 Edward Whitticks (2005), Construction Contracts: How to manage and control Disputes in a Volatile Industry, Gulf Publishing Company 86 Ellis Baker, Ben Mellors, Scott Chalmers, Anthony Lavers (2019), FIDIC Contract: Law and Practice, Informa Law, 87 FIDIC (1999), Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book), 88 FIDIC (2017), Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book), 89 FIDIC (2017), Plant and Design-Build Contract (Yellow Book), 90 Florence Y.Y Ling, Yongjian Ke, Mohan M Kumaraswamy, M.ASCE and ShouQing Wang (2013), “Key relational contracting practices affecting performance of public construction projects in China , American Society of Civil Engineers; 91 Florence Y.Y.Ling, Peng Chong Tan, Yan Ning, Albert Teo and Asanga Gunawansa (2015), “Effect of adoption of relational contracting practices on relationship quality in public projects in Singapore , Engineering, Construction and Architectural Management Vol.22 No.2, p.169-189; 92 Fabio Solimene (2014), “Use of FIDIC forms in the oil and gas construction sector and possible amendments to the Yellow and Silver Books , Journal of Energy Law and Business, Vol 7, No.6; 93 Government of India (2018), “Engineering – Procurement and Construction of Civil Works, Model Agreement”, 94 Greg Goldfayl (2004), “Construction Contract Administration”, Second Edition, University of New South Wales Press Ltd, 282p 95 George E Baram and David M Barken (2001), “EPC project management – the SNC-Lavalin Approach , AACE International Transactions, 96 George E Baram, P.Eng CCE (2005), “Project execution risks in EPC/Turnkeys contracts and the project manager’s roles and responsibilities , AACE International Transactions, RISK.05; 97 Ghang Lee and Andre Borrmann (2020), “Bim Policy and Management , Construction Management and Economics Journal, Volume 38, Issue 98 Hemanta Doloi (2009), “Relational partnerships: the importance of communication, trust and confidence and joint risk management in achieving project success , Construction Management and Economics, 27, p.1099-1109 99 Howard M Steinberg (2016), “Understanding and Negotiating EPC Contracts” (2 Volume Set: Volume 1: The Project Sponsor’s Perspective; Volume 2: Annotated Sample Contract Forms), Gower Publishing Ltd, 100 Hong Ke, Zhipeng Cui, Kannan Govindan, Edmundas Kazimieras Zavadskas (2015), “The impacts of contractual governance and trust on EPC Projects in Construction Supply Chain Performance”, Engineering Economics, 26(4), p.349-363; 101 Holly Sorney-Darby (2012), “Design Build for Water and Wastewater Projects”, American Water Works Association Publiction, 102 Mai Sy Hung, Jian Qiong Wang, Mai Sy Thanh (2017), “Research on Delay Risks Identification and Control in the Construction Progress of EPC Hydropower Projects in Viet Nam”, Technicall Bulletin, Vol 55, Issue 13, pp 610-623 103 ICLG.com (2019), “India: Construction and Engineering Law 2019”, 1.4; 104 ICLG (2018), “The International Comparative Legal Guide to: Construciton and Engineering Law 2018”, 5th edition, 24 105 ICE (2005), NEC3 25 106 ICE (2017), NEC4 107 Jan Picha, Ales Tomek, Harry Lowitt (2015), “Application EPC contract in international power projects”, Procedia Engineering 123, 397-404, Crative Construction Conference; 108 Jason Underwood and Umit Isikdag (2010), “Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies”, Preaface, Information Sience Reference; 109 Jeffrey L.Beard, Michael C.Loulakis, Edward C Wundram (2001), “Design- Built Planning through Development”, McGraw-Hill Global Education Holdings, 110 James Pickavance (2017), “Some thoughts on Succeeding in EPC Projects”, International Law Review, Part 1, 111 Jennifer Charlson and James Smalley (2015), “Expert witnesses update for 2104 , Construction Law Journal, 31(4), 210-219 112 Jeremy Glover (2006), “The civil codes and common law jurisdictions compared: Good faith and force majeure-Construction projects from conception to completion”, IBA Construction Conference Brussels; 113 John Adriaanse (2010), “Construction Contract Law , 3rd Edition, Palgrave Macmillan, 404p 114 John Redmond (2001), “Adjudication in construction contracts”, Blackwell Science; 115 Joseph A.Huse (2002), “Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts , Sweet and Maxwell, 116 Joseph Grynbaum (2004), “Alliance Contracting Eliminates the Risk of EPC Contracts”, Power Engineering Barrington then Tulsa, 108(7): 5660; 117 Julio Cesar Bueno (2019), “The Projects and Construction Review”, 6th edition, Law Business Research; 118 Klein (1995), “Precontractual liability and the duty of good faith negotiation in international transactions , 17, Hous.J.Int’l L 1; 119 K.W Chau Isabelle Y.S Chan, Weisheng Lu Chris Webster (2018), “Proceedings of the 21st International Symposium on Advance of Construction Management and Real Estate”, 120.2.1, Springer; 120 Kwok Kit Cheung (2019), “Hong Kong: Construction and Engineering Law 2019”, ICLG, 121 Koki Yanagisawa and Hiroyuki Ebisawa (2020), “Japan: Litigation and Dispute Resolution 2020”, ICLG, 122 Lei Du, Wenzhe Tang, Chunna Liu, Shuli Wang, Tengfei Wang, Wenxin Shen, Min Huang and Yongzhi Zhou (2016), “Enhancing engineerprocure-construct project performance by partnering in international markets: Perspective from Chinese construction companies , International Journal of Project Management 34, p 30-43 123 Linh Hong Pham Harimurti Hadikusumo (2014), “Schedule delays in engineering, procurement, and construction petrochemical projects in Vietnam 26 – A qualitative research study , International Journal of Energy Sector Management Vol No.1, p.3-26, 124 Li Huimin, Wang Zhuofu (2009), “Grey relational grade decision model for selection of Project Delivery System , Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services, November 10-12-2009, Nanjing, China; 125 Li Weifang (2014), “The study on EPC engineering contract dispute and resolution mechanism , Applied Mechanics and Materials Vols 584-586, p 2581-2584 126 Lijia Wang, Xu Huang and Rongyue Zheng (2012), “The application of BIM in intelligent construction , Applied Mechanics and Materials Vol 188, p.236-241; 127 Lukas Klee (2015), “International Construction Contract Law”, Wiley Blackwell Publishing 128 Michelle Li, Murphy Mor (2019), China: “Construction and Engineering Law”, ICLG Com, 129 Michael Rowlinson (2006), “A Practical guide to the NEC3 Engineering and Construction Contract”, Wiley Blackwell Publishing 27 123 Philip Wolfe (2013), “Solar Photovoltaic Projects in the Mainstream Power Market”, Routledge; 130 P Ramachandra Reddy Kovvuri, Anil Sawhney, Ritu Ahuja and Aiswarya Sreekumar (2016), “Effcient project delivery using Lean principles – An Indian case study J Inst Eng India Ser A 97(1); p.19-26; 131 Qi GUO, Zhong-ping XU (2010), Guang-fei ZHANG, Ting-ting TU, “Comparative analysis between the EPC contract mode and the traditional mode based on the transaction cost theory , Industrial Engineering Management (IE&EM), 2010 IEEE 17th International Conference on; 132 Qi GUO, Zhong-ping XU, Guang-fei ZHANG, Ting-ting TU (2010), “Comparative analysis between the EPC contract mode and the traditional mode based on the transaction cost theory , Industrial Engineering Management (IE&EM), 2010 IEEE 17 th International Conference on; 28 127 Raghavan N, Venkata S.K Delhi, Ashwin Mahalingam, Koshy Varghese (2016), “Introducing Lean Construction in Phylosophy E-P-C Phases of A Large Industrial Project”, section 7, pp 13-22, Proceeding IGLC-24, USA 133 Robert Horne and John Mullen (2013), “The Expert Witness in Construction”, 29 134 Russell K Kawahara and Miho Niunoya, Atsumaiand and Sakai (2019), 30 135 Wiley Blackwell; “Construction and projects in Japan: Overview”, Practical Law; R Venkata Raghavan (2014), “Dealing with “fit for purpose” obligation in international arbitrations”, p 210, Proceeding of International Conferenc: Role of Arbitration in Engineering Contracts; 136 SIGMA ad OECD (2016), “Public Procurement Brief 35, Abnormally Low Tenders”; 137 Seyed Y.Banihashemi and Li Liu (2014), “Differentiating the Role of Exante and Ex-post relational governance mechanisms in regulating clientcontractor relationships , 2014 Proceedings of PICMET’14: Infrastructure and Service Integration; 138 Tarek Haggag (2006), “Tracking and Controlling of Engineering Deliverables for EPC Projects”, Master of Applied Science, Concordia University, Quebec, Canada, 139 Tao Hong, Haiyan Ju and Changtai Luo (2014), “Characteristic Analysis and Management of Human Resource in EPC Project , Applied Mechanics and Materials Vol 638-640, p.2319-2322; 140 Tan Jinghui (2016), “Annual review of construction project dispute resolution in China (2015) , Construction Law Journal, 32(1), p.43-86 162 Vincent Hooker (2010), “Major oil and gas projects – the real risks to EPC contractors and owners , Construction Law Journal 26(2), p.98124 141 The World Bank (2018), “Procurement Guidance: Contract Management Practice”; 142 The Asian Development Bank (2018), “Contract Management: Guidance Note on Procurement”; 143 Wancai Xu, Zhouya Wang, Cheng Shen and Xiaodong Li (2013), “The research of international EPC project risk factors – A case study of Congo (Brazzaville), State Highway, Applied Mechanics and Materials, Vol 438-439, p 1958-1963; 144 Walter A Salmon (2020), Practical Risk Management for EPC/DesignBuild Project, 2.8 Selecting EPC Contractor, Wiley Blackwell, 145 Weifang Li (2014), “The study on Sub-contract management in EPC engineering , Applied Mechanics and Materials Vols 638-640, p.23422345 146 Yan Chen (2012), “Study on the application of Lean construction supply chain management in EPC project , Applied Mechanics and Materials Vol 201-202, p 1207-1212 147 Yan Ning and Florence Yean Yng Ling (2013), “Reducing Hindrances to Adoption of Relational Behaviors in Public Construction Projects , American Society of Civil Engineers, 148 Yan Ning and Florence Yean Yng Ling (2013), “Boosting public construction project outcomes through relational transactions , American Society of Civil Engineers; 149 Yan Ning and Florence Yean Yng Ling (2015), “The effects of project characteristics on adopting relational transaction strategies , Internatioanal Journal of Project Management 33 (2015) 998-1007 150 Yan Tan (2020), Lagre – Scale Construction Project Management, p 24, CRC Press, 151 Yunna Wu, Yisheng Yang and Heyun Dong (2010), “EPC contractor risk early-warning model based on principal component analysis and neural network , Information Science and Engineering (ICISE), 2nd International Conference on; 152 Zhang Jing-xiao, Bai Li and SU Chaun-chaun (2010), “Empirical Study on the performance of EPC contractor management module: A Chinese case , International Conference on E-Business and E-Government, p.5157-5163, 153 Zheng Yang & Shuibo Zhang (2011), “Analysis and solution of Procurement risk in international EPC Projects , E-Business and EGovernment (ICEE), International Conference on; 154 Zhou Yang and Li Wenhua (2014), “The research and application of BIM technology in over seas EPC project , Sixth International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation; 155 Zhu Jiong and Han Weigang (2013), “Research on the application of BIM in EPC delivery model , Applied Mechanics and Materials Vol 357-360, p.2845-2848; ... LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THI? ??T KẾ, CUNG CẤP THI? ??T BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THI? ??T KẾ, CUNG CẤP THI? ??T BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 38... đồng Thi? ??t kế, cung cấp thi? ??t bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình Việt Nam 145 3.2 Giải pháp hoàn thi? ??n pháp luật hợp đồng Thi? ??t kế, cung cấp thi? ??t bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình. .. luận hợp đồng Thi? ??t kế, cung cấp thi? ??t bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình .38 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng Thi? ??t kế, cung cấp thi? ??t bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình

Ngày đăng: 11/12/2021, 08:32

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
6. Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Sách, tạp chí
Tiêu đề: Chính phủ (2015)
Tác giả: Chính phủ
Năm: 2015
18. Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 2/10/2019 Phê duyệt đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hoà giải thương mại Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thủ tướng Chính phủ (2019)
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Năm: 2019
20. Nguyễn Ngọc Anh (2015), “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại các Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam , Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Xây dựng Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự ántại các Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện thuộc Tập đoànDầu khí Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Năm: 2015
22. Ban Quản lý dự án Cầu Rồng (2012), “Nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng EPC , web site của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng, sgtvt.danang.gov.vn (20/11/) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nâng cao chất lượng lựa chọn nhàthầu thực hiện hợp đồng EPC
Tác giả: Ban Quản lý dự án Cầu Rồng
Năm: 2012
23. Ngô Huy Cương (2013), Giáo trình Luật Hợp đồng (phần chung), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình Luật Hợp đồng (phần chung)
Tác giả: Ngô Huy Cương
Nhà XB: Nhàxuất bản Đại học Quốc gia
Năm: 2013
24. Bùi Thị Bích Diệp (2010), “Một số giải pháp đẩy mạnh việc áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng (tổng thầu EPC) , Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Xây dựng Sách, tạp chí
Tiêu đề: Một số giải pháp đẩy mạnh việc áp dụng hìnhthức tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng(tổng thầu EPC)
Tác giả: Bùi Thị Bích Diệp
Năm: 2010
25. Nguyễn Mạnh Dũng và Đặng Vũ Minh Hà, “Thiệt hại ước tính – Liquidated Damages tại http://dzungsrt.com/wp- content/uploads/2016/01/12312014-Liquidated-damages.pdf truy cập ngày 20/6/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thiệt hại ước tính –Liquidated Damages
26. Nguyễn Nhật Dương và Nguyễn Hiếu Bình, “Bồi thường ấn định trước – Cách hiểu và vận dụng trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam hiện hành tại https://cnccounsel.com/wp-content/uploads/2018/10/CNC_Boi-Thuong-An- Dinh-Truoc_Newsletter- Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bồi thường ấn định trước – Cách hiểu và vận dụng trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam hiện hành
19. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20.A. Các văn kiện của Đảng và văn bản pháp luật Khác
1. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Khác
2. Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Khác
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016), Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây lắp (EPC) Khác
4. Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng Khác
5. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Khác
7. Chính phủ (2021), Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/205/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng Khác
8. Chính phủ (2021), Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Khác
9. Chính phủ (2021), Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung vê quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Khác
10. Chính phủ (2021), Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Khác
11. Chính phủ (2017), Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hoà giải thương mại Khác
13. Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Sơ đồ 1.1. Mơ hình Hợp đồng xây dựng truyền thống - Pháp luật về hợp đồng Thiết kế Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.
Sơ đồ 1.1. Mơ hình Hợp đồng xây dựng truyền thống (Trang 68)
Sơ đồ 1.2. Mơ hình hợp đồng EPC - Pháp luật về hợp đồng Thiết kế Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình (EPC) ở Việt Nam.
Sơ đồ 1.2. Mơ hình hợp đồng EPC (Trang 70)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w