PHẦN II ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN : ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 63 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng NỘI DUNG MỤC 1: MẪU THOẢ THUẬN HP ĐỒNG MỤC 2: CÁC ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG MỤC 3: MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HP ĐỒNG MỤC 4: MẪU BẢO LÃNH TIỀN TRẢ TRƯỚC MỤC 5: MẪU THOẢ THUẬN XỬ LÝ TRANH CHẤP MỤC 6: CÁC YÊU CẦU CỦA QUỸ TÍN DỤNG ĐAN MẠCH VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 64 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN MỤC MẪU THOẢ THUẬN HP ĐỒNG VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 65 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam A - Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng C¨n cø ký kÕt hỵp ®ång C¨n cø yªu cÇu cung cÊp [tªn hµng ho¸, dÞch vơ liªn quan] cđa Chđ ®Çu t [tªn bªn Chđ ®Çu t] C¨n cø v¨n b¶n phª dut kÕt qu¶ ®Êu thÇu sè , ngµy th¸ng n¨m vµ th«ng b¸o tróng thÇu sè , ngµy th¸ng n¨m B §¹i diƯn Chđ ®Çu t vµ Nhµ thÇu (1) Chđ ®Çu t: - Tªn Chđ ®Çu t - Tªn, chøc vơ ngêi ®¹i diƯn (hc ngêi ®ỵc ủ qun) - §Þa chØ - Sè tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (2) Nhµ thÇu: - Tªn nhµ thÇu - Tªn, chøc vơ ngêi ®¹i diƯn (hc ngêi ®ỵc ủ qun) - §Þa chØ - Sè tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng C Néi dung cđa Hỵp ®ång Chủ Đầu tư mong muốn Công Việc Nhà thầu thực hiện, mà bao gồm, không giới hạn, công việc thiết kế, mua sắm xây lắp cho Dự án Thoát nước Vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang, Nhà thầu trí với công việc theo điều khoản điều kiện nêu đây: Hai bªn ®· tho¶ thn sau: Néi dung cđa Hỵp ®ång gåm c¸c tõ vµ tht ng÷ ®ỵc hiĨu theo cïng nghÜa ®· x¸c ®Þnh b¶n ®iỊu kiƯn chung vµ ®iỊu kiƯn thĨ cđa Hỵp ®ång C¸c tµi liƯu sau ®©y sÏ cÊu thµnh nªn Hỵp ®ång gi÷a Chđ ®Çu t vµ Nhµ thÇu, vµ mçi tµi liƯu sÏ ®ỵc ®äc vµ hiĨu lµ mét phÇn kh«ng thĨ t¸ch rêi cđa Hỵp ®ång: VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 66 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng (a) Thỏa thuận Hợp đồng (b) Thư chấp nhận (c) Điều kiện cụ thể Hợp đồng (d) Hiệp hội Quốc tế kỹ sư tư vấn (FIDIC) –Các điều kiện chung Hợp đồng : “Thiết kế – Mua sắm – Xây lắp (EPC)/chìa khoá trao tay, xuất lần năm 1999 (e) Tập 1, phần : Biểu giá phiếu khối lượng (f) Tập 2, phần : Các tiêu chí kỹ thuật (g) Tập 2, phần : tài liệu dự án vẽ (h) Đề xuất Dự án Nhà thầu Chđ đầu tư cam kết trả cho Nhà thầu giá trò hợp đồng theo việc ï thực Nhà thầu nghóa vụ nêủ Giá hợp đồng gộp chung là: EURO Ngân sách dự phòng EURO _ (tổng dự phòng ) để thực toàn dự án Để Chủ đầu tư xem xét toán cho Nhà thầu, Nhà thầu cam kết với Chủ đầu tư thực hoàn tất Công việc sửa chữa mọiø sai sót có theo quy đònh Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực sau Chđ ®Çu t nhËn ®ỵc B¶o l·nh thùc hiƯn hỵp ®ång Hỵp ®ång nµy ®ỵc lËp thµnh 14 b¶n b»ng tiÕng Anh vµ 14 b¶n tiÕng ViƯtNam vµ cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 07 b¶n TiÕng Anh vµ 07 b¶n TiÕng ViƯt Ký tên, Đại diện Chủ đầu tư [Chữ ký] [Chức vụ] với diện Ký tên, Đại diện cho Nhà thầu [Chữ ký] [Chức vụ] với diện VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 67 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN MỤC CÁC ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 68 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HP ĐỒNG Điều kiện chung Hợp đồng thực theo phần tài liệu “Điều kiện Hợp đồng Thiết kế-Mua sắm Xây lắp” (EPC/Chìa khoá trao tay), xuất năm 1999, Hiệp hội Tư vấn Quốc tế (FIDIC) phát hành Các điều kiện hợp đồng Phần I: C¸c ®iỊu kiƯn chung mua tại: FIDIC Secretariat P.O Box 311 CH-1215 Geneva 12 Switzerland Facsimile: 41 22 799 4901 Telephone: 41 22 799 4900 Website: http://www.fidic.org/ VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 69 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng CÁC ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG Các điều kiện hợp đồng gồm "Các Điều kiện Chung", phần "Các điều kiện Chung" cóù phần Phụ lục Thoả thuận Cơ quan Giải Tranh chấp, phần "Các điều kiện Hợp đồng Dự án EPC chìa khoá trao tay" xuất năm 1999 Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) phát hành, "Các Điều kiện cụ thể" sau đây, điều kiện cụ thể gồm sửa đổi bổ sung cho Các Điều kiện Chung Các điều khoản sử dụng để đưa số đònh thông tin số điều Điều kiện chung để điều trở nên hoàn thiện áp dụng để quản lý Hợp đồng Điều kiện cụ thể đưa để thay đổi bổ sung Điều kiện chung Hợp đồng Do Điều khoản hay tiểu khoản Điều kiện chung hay phần bỏ hay thay Điều khoản cụ the mà không ghi rõå Tuy nhiên, mâu thuẫn xuất Điều kiện chung Điều kiện cụ thể Điều kiện cụ thể chi phối Chú ý quan trọng Các điều khoản điều khoản không bò thay đổi hay bỏ qua trình ký kết hợp đồng Mặt khác Điều kiện cụ thể điều chỉnh, thêm vào hay bỏ qua trình ký kết hợp đồng Nếu nhà thầu muốn thay đổi, thêm vào hay bỏ qua Điều kiện cụ thể trình bầy đây, nhà thầu phải trình bầy theo quan điểm riêng Điều kiện cụ thể Điều kiện cụ thể không phần để đánh giá hồ sơ dự thầu, nhiên Chủ đầu tư cótoàn quyền loại bỏ hồ sơ dự thầu chứa đựng Điều kiện cụ thể với phần không chấp thuận Chủ đầu tư hay yêu cầu nhà thầu rút lại quan điểm riêng Điều kiện cụ thể VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 70 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng Các thuật ngữ qui đònh trước Mục Tiểu Các thuật ngữ qui đònh trước khoản Điều kiện chung Hợp đồng Tên đòa Chủ 1.1.2.2&1.3 Ban quản lý dự án thò xã Bắc Giang đầu tư Số đường Nghóa Long – thò xã Bắc giang Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam Tên đòa Nhà 1.1.2.3&1.3 thầu Tên đòa Đại 1.1.2.4&1.3 diện Chủ đầu tư Thời gian hoàn thành 1.1.3.3 Công trình Thời hạn thông báo sai 1.1.3.7 sót Hệ thống thông tin liên 1.3 lạc Luật chi phối 1.4 Ngôn ngữ 1.4 Ngôn ngữ giao dòch 1.4 Số tiền bảo lãnh thực 4.2 Hợp đồng Thời hạn thông báo theo 5.1 yêu cầu Chủ đầu tư sai sót, nhược điểm không lường trước Giờ làm việc thông 6.5 thường Khởi công Công trình 8.1 (Điền tên đòa Nhà thầu) _ _ Đại diện Chủ đầu tư đònh sau 720 ngày kể từ ngày Chđ ®Çu t lệnh khởi công - năm công trình xây dựng - năm vật tư, thiết bò kể từ ngày phát hành chứng nghiệm thu bàn giao đưa vào hoạt động Fax, Luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam Tiếng Anh Tiếng Anh, tiếng Việt 10% giá trò hợp đồng đồng EURO 28 Trong vòng hai tám (28) ngày sau nhận lệnh khởi công Chđ ®Çu t Bồi thường thi công 8.7&14.15(b 0,05% giá trò hợp đồng cuối ngày kéo dài ) loại tiền tỷ lệ giá trò hợp VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 71 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Giá trò lớn 8.7 khoản bồi thường thi công kéo dài Nghiệm thu Công trình 10.1 hạng mục Khoản dự phòng cho việc phát sinh Tạm ứng Bảo lãnh cho khoản tạm ứng Thời hạn số lần lắp đặt Tỷ lệ loại tiền Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng đồng toán 10% giá trò hợp đồng cuối 13.5(b) Bàn giao hạng mục đồng Bảng liệu mời thầu áp dụng Nhà thầu yêu cầu sau hoàn thành tất công việc liên quan đến hạng mục 10 % giá dự thầu 14.2 14.2 15% giá trò hợp đồng chấp thuận 15% giá trò hợp đồng chấp thuận 14.2 Một 14.2 Đồng tiền chung Châu Âu EURO xem giá trò chấp thuận hợp đồng Bắt đầu hoàn trả khoản 14.2(a) Khi toán 10% giá trò hợp ứng trước đồng trừ khoản dự phòng Trừ dần hoàn trả khoản 14.2, đoạn 25% phần khấu trừ ứng trước trước Phần trăm giữ lại 14.3 10% Giới hạn tiền giữ lại 14.3 10% giá trò chấp thuận hợp đồng Đồng tiền/ đồng 14.15 Đồng tiền chung Châu Âu Euro Đồng Việt tiền toán nam (VND) Nhà thầu yêu cầu toán cho Công trình hoàn thành Thời hạn nộp bảo hiểm (a) Hợp đồng bảo hiểm 18.1 84 ngày (b) Các sách liên 18.1 84 ngày quan Khoản bảo hiểm tối 18.3 EUR 50,000 cho vụ số vụ không hạn thiểu cho phía thứ chế ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 72 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Tiểu khoản 6.8 Chèn vào cuối Tiểu khoản 6.8: Giám sát Nhà thầu Tiểu khoản 6.12 Chôn cất người chết Tiểu khoản 6.13 Rượu ma tuý Tiểu khoản 6.14 Súng ống đạn dược Tiểu khoản 6.15 Sự hồi hương người lao động Tiểu khoản 6.16 Sự tuân thủ thầu phụ Điều Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng Mét sè lỵng ®¸ng kĨ nhân viên giám sát cđa nhµ thÇu ph¶i cã sư dơng ®ỵc tiÕng ViƯt lµm viƯc Nhà thầu phải có đủ số nhân viên phiên dòch tốt có mặt công trường suốt thời gian làm việc Thêm Tiểu khoản 6.12 này: Nhà thầu phải thu xếp c¸c c«ng viƯc cần thiết cho vận chuyển đến n¬i ch«n cÊt theo yªu cÇu cđa người nước nµo lµm viƯc cho nhµ thÇu thành viên gia đình họ chết Việt Nam Nhà thầu phải chòu trách nhiệm, theo yêu cầu nội quy đòa phương, thực tất việc thu xếp liên quan đến việc chôn cất nhân viên đòa phương Nhà thầu chết thời gian cam kết thực Công trình Thêm Tiểu khoản 6.13 này: Theo đạo luật, sắc lệnh qui chế Chính phủ nội qui hành, Nhà thầu không nhập khẩu, bán, trao đổi, tặng chuyển nhượng loại rượu ma túy cho phép bỏ qua việc Nhà thầu phụ, nhân viên công nhân nhập khẩu, bán, làmquà biếu sang nhỵng loại rượu ma tuý Thêm Tiểu khoản 6.14 này: Nhà thầu không bán cho, trao đổi sang nhượng với người nào, chủng loại súng ống đạn dược cho phép việc nêu xảy Bổ sung Tiểu khoản 6.15: Nhà thầu phải chòu trách nhiệm viƯc ®a nh÷ng ngêi m×nh ®· thuª vµ sư dơng cho mơc ®Ých thùc hiƯn hc cã liªn quan ®Õn viƯc thùc hiƯn hỵp ®ång vỊ n¬i họ tuyển dụng nơi hä cư trú Nhà thầu phải có trách nhiệm b¶o vƯ người trở nơi hä cư trú cách phù hợp họ rời khỏi công trường, hc rời khỏi Việt Nam trường hợp họ kh«ng ph¶i người Việt Nam vµ tuyển dụng từ nước Bổ sung Tiểu khoản 6.16: Nhà thầu phải chòu trách nhiệm tuân thủ (các) thầu phụ điều khoản nói Điều này, phải áp dụng cho tất nhân viên (các) thầu phụ thuê, mục đích liên quan đến hợp đồng Thiết bò, vật liệu, tay nghề VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 82 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Tiểu khoản 7.9 Nguồn gốc hợp lệï Điều Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng Bổ sung Tiểu khoản 7.9: Tất nước nguồn cung ứng vật tư thiết bò hợp lệ khuôn khổ hợp đồng Tuy nhiên, tổng giá trò vật tư, thiết bò, dòch vụ có nguốn gốc từ Đan mạch phải chiếm 50% tổng giá trò hợp đồng Giá trò vật tư, thiết bò, dòch vụ có nguồn gốc từ nước khác tối đa chiếm 50% giá trò hợp đồng Khởi công, chậm trễ đình Tiểu khoản 8.1 Xoá câu thứ hai đoạn thứ Tiểu khoản 8.1 thay thế: Nhà thầu phải khởi công công trình vòng 28 ngày sau nhận Khởi công Công Lệnh khởi công Chđ ®Çu t trình Tiểu khoản 8.2 Thời gian hoàn thành Tiểu khoản 8.3 Chương trình Điều 13 Thêm câu sau: Nhà thầu phải hoàn thành công trình vòng 720 ngày Chèn câu sau vào câu thứ hai câu thứ ba đoạn thứ Tiểu khoản 8.3: Chương trình tin häc trªn c¬ së m¹ng (CPM), Bảng tiến độ thi công tr×nh bµy dạng biểu đồ, MIS Thay đổi hiệu chỉnh Tiểu khoản 13.1 Xoá câu thứ đoạn thứ Tiểu khoản 13.1 thay thế: Thay đổi Kỹ sư đề xướng vào thời gian trước Quyền thay đổi phát hành Xác nhận bàn giao công trình yêu cầu cho Nhà thầu nộp đề xuất Thủ tục thay đổi phải theoTiểu khoản 13.3 Tiểu khoản 13.3 Xoá đoạn thư Tiểu khoản 13.3 thay thế: Trước thay đổi, Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu nộp đề xuất Thủ tục thay đổi thay đổi Đề xuất Nhà thầu phải gồm: Tiểu khoản 13.8 Tiểu khoản 13.8 phải không áp dụng Hiệu chỉnh thay đổi chi phí Điều 14 Giá hợp đồng toán Tiểu khoản 14.1 Đoạn (b) Tiểu khoản 14.1 không áp dụng Xoá đoạn cuối Tiểu khoản 14.1 Giá hợp đồng Tiểu khoản 14.3 p dụng cho toán kỳ Xoá đoạn thư Tiểu khoản 14.3 thay thế: Nhà thầu phải nộp cho Đại diện Chủ đầu tư sáu chứng từ vào cuối hai (2) tháng theo mẫu chấp thuận Đại diện Chủ đầu tư, chi tiết giá trò mà Nhà thầu cho quyền VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 83 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng hưởng, với tài liệu hỗ trợ gồm báo cáo liên quan tiến độ theo Tiểu khoản 4.21 [Báo cáo tiến độ] Xoá đoạn (a) Tiểu khoản 14.3 thay thế: (a) Giá trò hợp đồng ước lượng công trình thực tài liệu Nhà thầu làm tới cuối khoảng hai tháng; tổng số tiền khấu trừ qua lần toán tiền giữ lại 10% tối đa 10% giá trò hợp đồng VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 84 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Tiểu khoản 14.4 Tiến độ toán Tiểu khoản 14.7 Thời điểm toán Tiểu khoản 14.8 Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng Xoá đoạn thư Tiểu khoản14.4 thay thế: Giá hợp đồng toán theo Tiến độ toán quy đònh hợp đồng, trừ có qui đònh khác, Xoá đoạn (b) thay thế: (b) Các phần trả kỳ phải khớp với tiến trình thực tế đạt việc thực công trình, phát tiến độ thực tế nhỏ so với tiến độ toán, Kỹ sư sau tiến hành theo Tiểu khoản 3.5 [Quyết đònh] đồng ý đònh sửa lại phần toán kỳ có tính đến phần chênh lệch tiến độ thực nhỏ tiến độ mµ kỳ toán dùa tính Thêm đoạn sau (c) (c) Thanh toán kỳ tối đa 75% giá trò hợp đồng Thanh toán lần cuối 10% giá trò hợp đồng tiến hành sau chạy thử phát hành chứng nhận bàn giao Sau đoạn cuối Tiểu khoản 14.7, thêm vào: Giá trò đến ngày toán theo Xác nhận tạm thời hai tháng Chủ đầu tư tiến hành cho Nhà thầu sau: Thanh toán phải tiến hành theo “Các thủ tục cam kết” Danida Chủ đầu tư phải mở Thư tín dụng không huỷ ngang Ngân hàng Đan Mạch đểø chuyển cho Nhà thầu theo yêu cầu Phòng tín dụng quốc tế, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, sau Hợp đồng Danida Bộ tài phê duyệt Hợp đồng có hiệu lực Thư tín dụng phải có hiệu lực khoảng thời gian cần thiết cho hiệu lực việc toán Các chi phí cho việc chuyển thiền từ quỹ Danida đến tài khoản Nhà thầu, kể phí mở L/C, sửa đổi L/C Chủ đầu tư chòu Tiểu khoản không áp dụng Thanh toán chậm Tiểu khoản 14.16 Miễn nghóa vụ thuế thuế Bổ sung Tiểu khoản 14.16: (a) Tất hàng hoá Nhà thầu nhập vào Việt Nam miễn phí hải quan thuế nhập khác, ®· ®ỵc chđ ®Çu t phª dut cho phÐp nhập Chủ đầu tư chứng thực tài liệu miễn thuế cần thiết Nhà thầu chuẩn bò cho việc trình bày để giải phóng Hàng hoá qua Hải quan Tất hàng hoá nhập có liên hệ tới công trình không sử dụng không dùng hết phải tái xuất VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 85 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng hoàn thành hợp đồng Nếu không tái xuất, hàng hoá đònh giá lại để đánh thuế áp dụng cho hàng hoá khác theo luật pháp Việt Nam Tuy nhiên, việc miễn thuế giá trò : (i) Hàng hoá giống với loại sản xuất đòa phương, trừ chúng đủ số lượng khác tiêu chuẩn cần thiết cho công trình; (ii) Bất loại thuế có giá hàng hoá dòch vụ cung cấp nước, mà cho bao gồm giá trò hợp đồng chấp thuận Các chi phí cảng, bến bãi, ngoại trừ loại nêu trên, loại thuế có giá hàng hoá dòch vụ cho bao gồm giá trò hợp đồng (iii) Hợp đồng chòu khoản thuế giá trò gia tăng (VAT) nước Chủ đầu tư phải chứng thực tài liệu miễn thuế cần thiết Nhà thầu chuẩn bò theo thủ tục miễn thuế nhà chức trách thuế phủ hướng dẫn (iv) Nhân viên người nước đóng thuế thu nhập Việt nam khoản trả ngoại tệ nào, thuế thu nhập phương tiện sống, chi phí thuê mướn dòch vụ tương tự nhà thầu trực tiếp cung cấp cho nhân viên mình, khoản trợ cấp Chủ đầu tư phải xin miễn thuế cho hạng mục tiểu khoản Nếu không xin miễn thuế được, khoản thuế liên quan Chủ đầu tư bồi hoàn Điều 17 Rủi ro trách nhiệm Tiểu khoản 17.6 Xoá đoạn thứ hai Tiểu khoản 17.6 thay thế: Tổng trách nhiệm Nhà thầu Chủ đầu tư, theo liên quan đến Hợp đồng Tiểu khoản 4.19 [Điện, nước khí ga], Điều 17.1 [tiền bồi thường] Điều 17.5 [Quyền sở hữu công nghiệp trí thức], phải không vượt Giá trò hợp đồng chấp thuận Giới hạn trách nhiệm VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 86 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng Điều 18 Bảo hiểm Tiểu khoản 18.1 Bổ sung vào cuối Tiểu khoản 18.1: Nhà thầu ủy quyền cho chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình xây dựng công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp Việt nam Hợp đồng bảo hiểm trình cho Chủ đầu tư vòng 84 ngày Bổ sung vào cuối Tiểu khoản 18.2: Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bò, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm sản phẩm thiết kế suốt trình thực dự án theo quy đònh hành nước CHXHCN Việt nam Bổ sung vào Tiểu khoản 18.3: Nhà thầu phải mua bảo hiểm tai nạn người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân người thứ ba suốt trình thực dự án theo quy đònh hành nước CHXHCN Việt nam Tiểu khoản 18.2 Tiểu khoản 18.3 VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 87 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN MỤC MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HP ĐỒNG VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 88 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HP ĐỒNG Ngày: Khoản Vay/Tín dụng Số: Bảo lãnh lập ngày _ tháng _, năm 20 _ [tên ngân hàng] [Đòa ngân hàng] (sau gọi tắt “Ngân hàng bảo lãnh”) cho Ban Quản lý dự án thò xã Bắc Giang [đòa chỉ] (sau gọi tắt “Chủ đầu tư”) người hưởng lợi DO Bảo lãnh xem văn bổ sung cho Hợp đồng (sau gọi "Hợp đồng") ký kết bên [tên Nhà thầu][đòa Nhà thầu] (sau gọi “Nhà thầu”) vàmột bên Chủ đầu tư, theo Nhà thầu đồng ý thực hoàn thành Công Việc gồm có Thiết kế, mua sắm xây lắp Dự án mô tả cụ thể Hợp đồng với tổng số tiền (số tiền đơn vò tiền tệ ghi Hợp đồng), coi Giá Hợp đồng; Nhà thầu đồng ý đưa bảo lãnh phát hành Ngân hàng có đủ tư cách bảo lãnh thực theo Hợp đồng; Ngân hàng bảo lãnh sẵn sàng cung cấp bảo lãnh xác nhận theo yêu cầu Hợp đồng; NÊN Ngân hàng bảo lãnh đồng ý nội dung sau: Nếu Nhà thầu (trừ trường hợp thực điều kiện Hợp đồng đònh tòa án có thẩm quyền) lý không đáp ứng theo Hợp đồng vi phạm nghóa vụ Nhà thầu theo Hợp đồng, Ngân hàng bảo lãnh bồi thường trả cho Chủ đầu tư tổng số tiền [số tiền Bảo Lãnh viết chữ] Tổng số trả theo phương thức tỷ lệ đơn vò tiền tệ mà Giá Hợp đồng phải trả vào tài khoản ESCROW, với điều kiện Chủ đầu tư Đại diện ủy quyền Chủ đầu tư thông báo cho Ngân hàng bảo lãnh việc gửi cho Ngân hàng bảo lãnh yêu cầu toán trước phát hành Chứng nhận trách nhiệm sửa chữa sai sót Ngân hàng bảo lãnh không miễn trách nhiệm bảo lãnh thỏa thuận Nhà thầu Chủ đầu tư, có đồng ý Ngân hàng bảo lãnh, thay đổi nghóa vụ mà Nhà thầu đảm nhận, trì hoãn từ phía Nhà thầu, Ngân hàng bảo lãnh đãù báo trước toán, thời gian, thực thứ khác thông báo thỏa thuận, thay đổi trì hoãn Bảo lãnh có hiệu lực đến ngày thứ 30 kể từ ngày phát hành Chứng nhận bàn giao Bảo lãnh lập _, ngày … / … /… Họ tên người ký _ Đại diện cho Chữ ký: (Đóng dấu Ngân hàng bảo lãnh) VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 89 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN MỤC MẪU BẢO LÃNH TIỀN TRẢ TRƯỚC VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 90 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng MẪU BẢO LÃNH TIỀN TRẢ TRƯỚC Ngày: Khoản Vay/Tín dụng Số: Dự án Thoát nước Vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang KÝnh gưi: Ban Quản Lý dự án thò xã Bắc Giang Số Đường Nghóa Long thò xã bắc Giang – tØnh B¾c Giang Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam Điện thoại : 84-240 855 888 Fax : 84-240 823 019 Thưa quý Ông/Bà, Chúng Thỏa thuận Hợp đồng (“Hợp đồng”) ký [ngày] quý vò [ tên Nhà thầu] (“Nhà thầu”) việc thực hoàn thành Dự án Thoát nước Vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Xét thấy, phù hợp với điều khoản Hợp đồng đó, Chủ đầu tư đồng ý trả mục đích trả cho Nhà thầu khoản Thanh toán Trả trước [bằng số] phần trăm ( _%) Tổng giá trò Hợp đồng choNhà thầu, số tiền là: [tổng số EURO chữ], [bằng chữ] Bằng thư chúng tôi, người ký tên đây, [tên Ngân hàng], Ngân hàng (hoặc Công ty) thành lập theo luật ä [nước Ngân hàng] có đăng ký/văn phòng [đòa Ngân hàng], thực tách biệt với trả lại bảo lãnh không huỷ ngang số tiền nói theo yêu cầu Chủ đầu tư mà tranh cãi trường hợp Nhà thầu không bắt đầu hoàn tất nghóa vụ nêu Hợp đồng, trường hợp không thực đó, trả lại tất phần (như trường hợp có thể) số tiến toán trả trước nêu cho Chủ đầu tư Luôn đảm bảo nghóa vụ Ngân hàng giới hạn số tiền với số dư có khoảnthanh toán trả trước, có tính đến khoản hoàn lại Nhà thầu phù hợp với yêu cầu đề xuất toán theo Hợp đồng chứng vận chuyển thích hợp chứng nhận toán Bảo lãnh trì đầy đủ hiệu lực từ ngày Nhà thầu nhận toán tạm ứng theo Hợp đồng đến ngày Nhà thầu hoàn lại toàn số tiền mà Chủ đầu tư tạm ứng theo điều khoản Hợp đồng Tại thời điểm mà số dư 0, Bảo lãnh hiệu lực không giá trò, cho dù gốc có trả lại hay không Bất yêu cầu theo Bảo lãnh phải đến tay Ngân hàng trong thời hạn hiệu lực Bảo lãnh Trân trọng, [Tên Ngân hàng] Chữ ký người uỷ quyền (Đóng dấu ngân hàng đứng bảo lãnh trả trước) VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 91 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN MỤC MẪU THOẢ THUẬN XỬ LÝ TRANH CHẤP VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 92 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng THOẢ THUẬN XỬ LÝ TRANH CHẤP [DÀNH CHO BAN XỬ LÝ TRANH CHẤP LÀ MỘT NGƯỜI] Tên thông tin chi tiết Hợp đồng Tên Đòa Chủ đầu tư ……………… Tên Đòa Nhà thầu ………………………………… Tên Đòa Người xử lý tranh chấp …… Do Chủ đầu tư Nhà thầu ký kết Hợp đồng mong muốn đònh Người xử lý tranh chấp trọng tài nhất, gọi Ban xử lý tranh chấp gọi tắt DAb để xử lý vụ tranh chấp phát sinh liên quan tới [mô tả vắn tắt tên vụ tranh chấp] Chủ đầu tư, Nhà thầu Người xử lý tranh chấp thống sau: Các điều kiện Thoả thuận Xử lý Tranh chấp gồm "Các điều kiện chung Thoả thuận Xử lý tranh chấp", gắn với Các điều kiện chung "Các điều kiện chung Hợp đồng cho dự án EPC chìa khóa trao tay" ấn năm 1999 Hiệp hội Quốc tế kỹ sư tư vấn FIDIC xuất bản, điều khoản Trong điều khoản có sửa đổi bổ sung Các điều kiện chung Thoả thuận Xử lý Tranh chấp, từ thuật ngữ có nghóa giống quy đònh Các điều khoản chung Thoả thuận Xử lý Tranh chấp, [Chi tiết sửa đổi Các điều kiện chung Thoả thuận có Ví dụ: Trong quy đònh thủ tục phụ lục Các điều kiện chung Thoả thuận Xử lý Tranh chấp, Quy đònh ….bò loại bỏ thay "……" ] Phù hợp với Điều khoản Các Điều kiện Chung Thoả thuận Xét xử Tranh chấp, Người xét xử tranh chấp toán phí tính theo ngày Về phần khoản phí khoản toán khác mà Chủ đầu tư Nhà thầu phải toán theo qui đònh Điều khoản Các Điều kiện Chung Thoả thuận Xét xử Tranh chấp, Người xét xử tranh chấp tiến hành thủ tục DAB (với tư cách trọng tài) theo qui đònh Thoả thuận Xét xử Tranh chấp Chủ đầu tư Nhà thầu riêng rẽ tiến hành việc toán cho Người Xét xử Tranh chấp, việc thực dòch vụ này, theo Điều khoản Các Điều kiện Chung Thoả thuận Xét xử Tranh chấp Thoả thuận Xét xử Tranh chấp bò chi phối pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam Ký cho đại diện cho Bên tuyển dụng với diện Người làm chứng: Tên: Đòa chỉ: Ngày: Ký cho đại diện cho Nhà thầu với diện Ký Người xử lý tranh chấp với diện của: Người làm chứng: Name: Đòa chỉ: Ngày: Người làm chứng: Tên: Đòa chỉ: Ngày: VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 93 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng PHẦN MỤC CÁC YÊU CẦU CỦA QUỸ TÍN DỤNG HỖN HP ĐAN MẠCH VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 94 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng MỤC CÁC YÊU CẦU CỦA QUỸ TÍN DỤNG HỖN HP ĐAN MẠCH TÝn dơng hçn hỵp TÝn dơng hçn hỵp §an m¹ch lµ tÝn dơng cã ®iỊu kiƯn, kh«ng l·i xt hc l·i xt thÊp víi thêi gian vay tõ 10 ®Õn 15 n¨m TÝn dơng nµy nh»m hç trỵ c¸c dù ¸n ph¸t triĨn c¸c h·ng xt khÈu §an m¹ch thùc hiƯn t¹i c¸c níc ®ang ph¸t triĨn It nhÊt 50% gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vơ kho¶n vay theo tÝn dơng nµy ph¶i cã xt sø tõ §an m¹ch vµ phÇn cßn l¹i cã thĨ tõ c¸c níc thø hc ViƯt nam Quy ®Þnh vỊ viƯc ®Êu thÇu Hỵp ®ång th¬ng m¹i ph¶i dù trªn ®Êu thÇu giíi h¹n cho c¸c nhµ thÇu §an m¹ch cã ®đ c¸c ®iỊu kiƯn nªu Hå s¬ mêi thÇu C¸c ®iỊu kiƯn to¸n hỵp ®ång th¬ng m¹i ThiÕt bÞ vµ gi¸ c¶ chµo theo gi¸ CIF C¸c ®iỊu kho¶n vỊ to¸n nh sau, trõ cã c¸c tho¶ thn kh¸c : T¹m øng kh«ng Ýt h¬n 15% tỉng gi¸ trÞ hỵp ®ång sau nép b¶o l·nh nhËn tiỊn t¹m øng, Thanh to¸n theo mçi lÇn giao hµng ho¸, thiÕt bÞ (100% trõ kho¶n a vµ c.) tøc kh«ng vỵt qu¸ 75% tỉng gi¸ trÞ hỵp ®ång sau xt tr×nh ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, vËn ®¬n, hc x¸c nhËn ®· hoµn thµnh c«ng viƯc Thanh to¸n kh«ng díi 10% tỉng gi¸ trÞ hỵp ®ång sau ch¹y thư vµ bµn giao nhËn vµ giÊy bµn giao cã kiĨm ®Þnh Thêi gian b¶o hµnh tr¸ch nhiƯm lµ 12 th¸ng sau ch¹y thư theo ®iỊu kho¶n ghi hỵp ®ång, B¶o hµnh ho¹t ®éng theo yªu cÇu ng©n hµng cđa nhµ cung cÊp ph¸t hµnh kh«ng nhá h¬n 10% gi¸ trÞ hỵp ®ång tÝnh tõ ch¹y thư B¶o hµnh kÐo dµi cho ®Õn hÕt thêi gian b¶o hµnh tr¸ch nhiƯm, sau cã chøng nhËn hỵp lƯ, nhng kh«ng díi 18 th¸ng kĨ tõ ngµy ch¹y thư Tỉng gi¸ trÞ to¸n thêi gian b¶o hµnh sÏ ®ỵc chun ®Õn tµi kho¶n cđa bªn thø vµ chØ ®ỵc gi¶i phãng sau ®ỵc sù ®ång ý cđa DANIDA, vµ cã thĨ ®ỵc chun vµo tµi kho¶n cã ®ỵc sù ®ång ý cđa Danida vßng 18 th¸ng KÕ ho¹ch to¸n theo hỵp ®ång lµ kh¶ thi, vµ cho phÐp chËm trƠ ng¾n qu¸ tr×nh thùc thi dù ¸n ngµy ch¹y thư ci cïng vµ ngµy to¸n 10% ci cïng dù ®Þnh trïng Hỵp ®ång bao gåm c¶ dù phßng theo mÉu díi ®©y hc t¬ng ®¬ng, cã thĨ ¶nh hëng ®Õn dù ¸n sÏ nhËn ®ỵc sù hç trỵ th«ng qua l·i st theo ch¬ng tr×nh tÝn dơng hçn hỵp cđa §an M¹ch C¸c yªu cÇu vỊ lµm b¸o c¸o Nhµ thÇu lµm b¸o c¸o theo q gưi cho Danida vỊ viƯc thùc hiƯn dù ¸n cho ®Õn lóc bµn giao Danida cã qun kiĨm tra bÊt kĨ lóc nµo ®Ĩ xem xÐt dù ¸n cã thùc hiƯn theo tiÕn ®é hay kh«ng Ngoµi ra, Danida cïng phèi hỵp víi Q tÝn dơng Xt khÈu, cã qun ®×nh chØ viƯc xt hµng vµ thi c«ng nÕu nh dù ¸n kh«ng ®ỵc thùc hiƯn theo tháa thn cđa hỵp ®ång C¸c bªn ký kÕt hỵp ®ång th¬ng m¹i kh«ng ®ỵc tù ý sưa ®ỉi l¹i kÕ ho¹ch thùc hiƯn §Þnh nghÜa vỊ xt xø hµng ho¸ tõ §an m¹ch Nguyªn t¾c xt xø ®ỵc sư dơng ®Ĩ tÝnh to¸n cho phÇn cung cÊp hµng hãa vËt t vµ thiÕt bÞ C¸c dÞch vơ liªn quan kh«ng ®ỵc tÝnh vµo phÇn xt xø hµng hãa Theo nguyªn t¾c nµy, mét s¶n phÈm ®ỵc coi lµ xt xø tõ §an m¹ch nÕu nã ®ỵc s¶n xt hoµn toµn t¹i §an m¹ch hc ®ỵc chÕ biÕn hay hoµn thiƯn t¹i §an m¹ch Còng theo nguyªn tắc nµy, mét lo¹i hµng hãa nµo ®ã kh«ng ®ỵc s¶n xt 100% t¹i §an M¹ch vµ cã thĨ mét phÇn ®ỵc s¶n xt tõ vËt liƯu cđa c¸c níc kh¸c vÉn ®ỵc coi lµ cã xt sø tõ §an m¹ch nÕu b»ng quy tr×nh chÕ biÕn cđa §an m¹ch, chóng ®ỵc ph©n lo¹i biĨu h¶i quan (theo híng dÉn h¶i quan §an m¹ch 1997) C¸c thiÕt bÞ níc ngoµi §an m¹ch s¶n xt hc ®ỵc sư dơng ë §an M¹ch vßng Ýt nhÊt mét n¨m ®ỵc coi lµ cã xt xø §an M¹ch VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang 95 Dự án thoát nước vệ sinh môi trường thò xã Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang – Viêt Nam VIWASE – BQL Dự án thò xã Bắc Gang Hồ Sơ Mời Thầu -TẬP Phần II – Điều kiện hợp đồng 96