1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Đề thi tiếng anh chuyên ngành 2 dịch hợp đồng

52 1,8K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 52
Dung lượng 382,85 KB

Nội dung

Nếu Bên thuê tư vấn không thanh toán trong thời hạn như đã thỏa thuận, ngoại trừ những hóa đơn hoặc số tiền còn đang tranh chấp, thì Bên thuê tư vấn sẽ phải chịu trách nhiệm trả cho Bên

Trang 1

Đề 1 (ok)

1 All notices shall be written in English and shall be hand delivery to the Parties at their business addresses or to such other address as either Party may specify by notice to the other pursuant to this Section All notices shall

be regarded as having been given if sent by hand

Tất cả các thông báo phải được viết bằng tiếng Anh và được trao tận tay cho các Bên tại địa chỉ kinh doanh của họ hoặc tại các địa chỉ khác mà mỗi Bên có thể định rõ bằng cách thông báo cho bên kia căn cứ theo mục này Tất cả thông báo được coi là đã cung cấp nếu được gửi bằng tay

2 "Subcontractor” means any person named in the Contract as a

Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the Works has been subcontracted with the consent of the Engineer and the legal successors in title to such person, but not any assignee of any such person

“Nhà thầu phụ” được hiểu là bất kỳ người nào có tên trong hợp đồng này với

tư cách là một Nhà thầu phụ cho một phần của công trình hoặc bất kỳ người nào đã ký kết hợp đồng phụ nhận thầu một phần công trình được sự đồng ý của các kĩ sư và những người kế nhiệm hợp pháp trên danh nghĩa, nhưng không phải là người được chuyển giao (ủy nhiệm) của bất kì đối tượng nào ở trên

3 The buyer may, at the buyer’s option, inspect the goods prior to

shipment At least 10 days before the actual delivery date, the seller shall give notice to the buyer, or to any agent nominated by the buyer, that the goods are available for inspection The seller shall permit access to the goods for purposes of inspection at a reasonable time agreed by the parties

Theo quyền chọn của mình, bên mua có thể nghiệm thu hàng hóa trước khi giao hàng Trong vòng 10 ngày trước ngày giao hàng thực tế, bên Bán phải thông báo cho bên mua hoặc bất kỳ đại lý nào được bên mua chỉ định, về việc hàng hóa đã sẵn sàng để nghiệm thu Bên bán cho phép xem xét hàng hóa với mục đích nghiệm thu trong thời gian hợp lý như hai bên đã thỏa thuận

Trang 2

4 Theo hợp đồng này, các bên không được chuyển quyền và nghĩa vụ

mà không có sự thống nhất trước bằng văn bản của phía bên kia bởi vì việc chuyển quyền và nghĩa vụ của các bên có thể gây ra những trở ngại cho phía bên kia

Neither party shall have the right to assign any of its rights and obligations under this agreement without the prior written consent of the other party, which could lead the other party into trouble

5 Sau khi nhận được thông báo của bên mua về thiết bị có hư hỏng, trong vòng 72h bên bán sẽ có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật đến hiện

trường để tiếp nhận và giải quyết trường hợp hư hỏng nhẹ thì thiết bị đó sẽ được sửa chữa tại nơi hiện trường trong vòng 20 ngày làm việc trong

trường hợp hư hỏng nặng thì bên bán sẽ có phương án xử lý hiệu quả nhất

Upon receipt of notice about defects from the buyer, within 72 hours, the seller shall be responsible for sending technicians to the site to confirm and solve the problem In case of minor errors, the equipment shall be fixed at the site within

20 working days In case of major errors, the seller shall find the best solution

Trang 3

Đề 2: (ok)

1 In no event shall either party be liable to the other or any third

party in contract, tort or otherwise for incidental or consequential

damages of any kind, including, without limitation, punitive or economic damages or lost profits, regardless of whether either party shall be

advised, shall have other reason to know or in fact shall know of the

possibility

Mỗi bên không phải chịu trách nhiệm với bên còn lại hay bất kì bên thứ ba nào trong hợp đồng về sai lầm hay bất cứ loại nào trong những thiệt hại bất ngờ hoặc mang tính hệ quả khác bao gồm, không giới hạn, những thiệt hại về kinh

tế hay do bị phạt, hoặc lợi nhuận bị mất, bất kể là bên đó có được thông báo, hay biết được vì lí do nào khác hoặc trên thực tế lường trước được khả năng các thiệt hại xảy ra hay không

2 This Agreement shall be deemed to come into force on the Effective Date and expire one year after the Effective Date, unless earlier

terminated as provided herein ("Initial Term”) This Agreement will be automatically renewed on a month-to-month basis after the expiration of the Initial Term or any mutually agreed subsequent term

Hợp đồng này được coi là có hiệu lực thi hành vào ngày Hiệu lực và kết thúc (hết hiệu lực) sau 1 năm kể từ ngày Hiệu lực, trừ khi bị chấm dứt trước đó như

đã qui định ở đây ( trong “ Điều khoản Ban đầu”) Hợp đồng này sẽ tự động gia hạn theo từng tháng sau khi Điều khoản Ban đầu hay bất kì điều khoản nào sau

đó được 2 bên thỏa thuận hết hiệu lực

3 Payment shall be made by an irrevocable, confirmed letter of credit The BUYER shall open the L/C on or before 8thDecember 2012 on the terms agreed by the parties The confirming bank is liable for paying the SELLER immediately upon his submission of a full set of documents in accordance with all the terms and conditions of the L/C

Trang 4

Thanh toán phải được thực hiện bằng 1 tín dụng thư xác nhận, không thể hủy ngang Người Mua phải mở L/C đó vào đúng hay trước ngày 8 tháng 12 năm

2012 theo các điều kiện 2 bên đã thỏa thuận Ngân hàng xác nhận có trách nhiệm thanh toán cho Người Bán ngay khi Người Bán xuất trình đầy đủ bộ chứng từ theo đúng mọi điều khoản và điều kiện của L/C

4 Nếu Bên thuê tư vấn không thanh toán trong thời hạn như đã thỏa thuận, ngoại trừ những hóa đơn hoặc số tiền còn đang tranh chấp, thì Bên thuê tư vấn sẽ phải chịu trách nhiệm trả cho Bên tư vấn một khoản tiền lãi đối với số tiền quá hạn từ ngày hết hạn thanh toán đến ngày thực trả trên

cơ sở tỷ lệ lãi suất áp dụng với đồng Vietnam do Ngân hàng Nhà Nước công bố tại thời điểm thanh toán

If the Principal fails to settle the payment within the period as agreed upon, except for any amount/invoice in disputes, then it shall be liable to pay to the Consultant an interest on the amount overdue from the due date until the actual date of payment on the basis of the interest rate applicable to the Vietnam dong published by the State Bank of Vietnam at the time of payment

5 Những chứng từ sau đây sẽ được chuyển tới ngân hàng của Người mua ngay sau ngày bốc hàng: Hóa đơn Thương mại đã ký 03 bản gốc; Vận đơn đường biển sạch, "đã bốc hàng lên boong” gồm một bộ đầy đủ với ít nhất 03 bản gốc và 03 bản không thanh toán được, đã được ký và lập

"Theo lệnh của Vietcombank Hanoi”; Phiếu đóng gói 03 bản

The following documents shall be forwarded to BUYER’s bank immediately after loading date: Signed Commercial Invoice in 03 originals; Clean "Shipped

on Board” Ocean Bill of Lading in complete set of at least 03 originals and 03 non-negotiable copies signed and made out "To order of Vietcombank Hanoi”; Packing list in triplicate

Trang 5

Đề 3 (thiếu 1)

1 The Parties agree to the establishment and continuance of

international telecommunications services using Internet (including phone to phone calls and fax to fax calls) in accordance with the terms and the

conditions set forth in this Agreement which shall be collectively referred to

as the "Services”

Các bên đồng ý thiết lập và duy trì các dịch vụ viễn thông quốc tế có sử dụng Internet (bao gồm các cuộc gọi bằng điện thoại và fax) theo các điều khoản và điều kiện đưa ra trong hợp đồng này, tất cả sẽ được gọi chung là “Dịch vụ”

2 The Sellers shall not be held responsible for any delay in delivery or non-delivery of the goods due to Force Major However, the Sellers shall advise the Buyers immediately of such occurrence and within fourteen days thereafter, shall send by airmail to the Buyers for their acceptance a

certificate issued by competent government authorities of the place where the accident occurs as evidence thereof

Bên bán sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng hoặc không giao hàng mà nguyên nhân là do bất khả kháng Tuy nhiên, bên bán phải ngay lập tức thông báo cho bên mua về sự kiện bất khả kháng và trong vòng 14 ngày sau đó, qua đường hàng không, Bên Mua sẽ phải gửi Bên Bán 1 giấy chứng nhận được cấp bởi các cơ quan, tổ chức chính phủ

có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự cố, làm bằng chứng cho việc này để Bên Bán xem xét chấp nhận

3 "Subcontractor” means any person named in the Contract as a Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the Works has been subcontracted with the consent of the Engineer and

Trang 6

the legal successors in title to such person, but not any assignee of any such person

“Nhà thầu phụ” được hiểu là bất kỳ người nào có tên trong hợp đồng này với

tư cách là một Nhà thầu phụ cho một phần của công trình hoặc bất kỳ người nào đã ký kết hợp đồng phụ nhận thầu một phần công trình được sự đồng ý của các kĩ sư và những người kế nhiệm hợp pháp trên danh nghĩa, nhưng không phải là người được chuyển giao (ủy nhiệm) của bất kì đối tượng nào ở trên

4 Việc thanh toán tiền bồi thường tổn thất phải giải quyết một cách thỏa đáng bất cứ khiếu nại nào của bên Mua đối với bên Bán nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc giao hàng chậm đối với bất kỳ phần hàng nào

Payment of liquidated damages shall constitude full and complete satisfaction

of any claim of the Buyer against the Seller arising from or in connection with late Delivery of any Goods

5 Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là Tiếng Anh và Tiếng Việt có giá trị như nhau Tất cả các văn bản được soạn thảo dùng cho Hợp Đồng đều bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt Trong trường hợp có sai sót hoặc hiểu nhầm thì sẽ dùng Tiếng Anh để giải thích

The language of the Contract is the English language and Vietnamese language with the same value All documents to be prepared under the Contract shall be written in English and Vietnamese In case of any discrepancy or ambiguity, the English language shall prevail

Trang 7

Đề 4: (thiếu 1)

1 CONTRACTOR and its Sub-contractors shall be subject to the applicable law If CONTRACTOR or its Sub-contractors perform the Contract in breach of the law, then CONTRACTOR shall bear any

additional costs of said violation and correction thereof "Law" includes any laws and any requirements, rules, or regulations of any relevant

authority

Nhà thầu và các nhà thầu phụ phải tuân thủ luật áp dụng Nếu nhà thầu hay nhà thầu phụ có hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện hợp đồng, thì nhà thầu phải chịu bất kì chi phí phát sinh nào từ việc vi phạm nói trên và việc khắc phục những vi phạm đó “Luật” ở đây bao gồm bất kì luật nào và bất kì yêu cầu, luật lệ hay quy định của bất cứ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan

2 If payment for the Goods shall be made by a Letter of Credit,

BUYER shall establish in favour of SELLER an Irrevocable L/C through

a prime bank of good international reputation immediately after the

conclusion of this Contract in a form and upon the terms satisfactory to SELLER

Nếu việc thanh toán tiền hàng được thực hiện bằng 1 tín dụng thư thì ngay sau khi kí kết HĐ Người Mua phải mở 1 L/C không thể hủy ngang, cho Người Bán hưởng theo hình thức và điều kiện thỏa mãn yêu cầu của Người Bán tại 1 NH hạng nhất có uy tín trên phạm vi quốc tế

3 Each party shall indemnify, defend, and hold the other party

harmless from and against any and all claims, suits, demands, assessments,

or judgments asserted, and any and all losses, liabilities, damages, and expenses alleged or incurred arising out of or relating to any operations, acts, or omissions of the indemnifying party or any of its employees,

agents, and invitees in the exercise of the indemnifying party’s rights or

Trang 8

the performance or observance of the indemnifying party’s obligations under this agreement

Mỗi bên phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho bên kia không bị thiệt hại từ và đối với bất cứ và tất cả khiếu nại, kiện tụng, yêu cầu, đánh giá hay phán quyết đòi quyền lợi và bất cứ và tất cả thua thiệt, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí phải chịu phát sinh ngoài hay liên quan đến bất kì hoạt động, hành động hay thiếu sót nào của bên bồi thường hay bất kì nhân viên, đại lý và khách mời của họ trong việc thực thi các quyền của bên bồi thường hay việc thực hiện hoặc tuân theo các trách nhiệm của bên bồi thường theo hợp đồng này

4 Hàng hóa được cho rằng là phù hợp với hợp đồng bất kể những sự thiếu nhất quán nhỏ thường xảy ra trong mua bán hoặc qua quá trình thỏa thuận giữa các bên, nhưng Người mua có quyền hạ giá so với mức giá thông thường trong trao đổi hoặc qua quá trình thỏa thuận giữa các bên cho những sự thiếu nhất quán này

The goods shall be deemed to comply with the contract regarless of minor inconsistencies which usually occur in trade or have been agreed by the parties, notwithstanding the Buyer shall have the right to pay less than the normal price

in trade or the price agreed for such inconsistencies

5 Nếu Người mua không thanh toán đúng hạn, Người bán có thể yêu cầu Người mua, trong một khoảng thời gian hợp lý, cung cấp sự đảm bảo đầy đủ, thỏa mãn đối với Người bán về việc thực hiện đúng đắn Hợp đồng này và có thể từ chối giao bất cứ phần hàng hóa nào còn chưa giao cho đến khi một sự bảo đảm như vậy được đưa ra

If the Buyer fails to make any due payment, the Seller may demand that the Buyer provide, within a reasonable time, adequate assuarance satisfactory to the Seller of the due performance of this contract and may withhold shipment

or delivery of the undelivered goods until such assuarance is given

Trang 9

Đề 5 (ok)

1 The following documents shall be forwarded to BUYER’s bank immediately after loading date: Signed Commercial Invoice in 03 originals; Clean "Shipped on Board” Ocean Bill of Lading in complete set

of at least 03 originals and 03 non-negotiable copies signed and made out

"To order of Vietcombank Hanoi”; Packing list in triplicate

Những chứng từ sau đây sẽ được chuyển tới ngân hàng của Người mua ngay sau ngày bốc hàng: Hóa đơn Thương mại đã ký 03 bản gốc; Vận đơn đường biển sạch, "đã bốc hàng lên boong” gồm một bộ đầy đủ với ít nhất 03 bản gốc

và 03 bản không thanh toán được, đã được ký và lập "Theo lệnh của Vietcombank Hanoi”; Phiếu đóng gói 03 bản

2 Each party shall indemnify, defend, and hold the other party harmless from and against any and all claims, actions, suits, demands, assessments, or judgments asserted, and any and all losses, liabilities, damages, costs, and expenses alleged or incurred arising out of or relating

to any operations, acts, or omissions of the indemnifying party or any of its employees, agents, and invitees in the exercise of the indemnifying party’s rights or the performance or observance of the indemnifying party’s obligations under this agreement

Mỗi bên phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho bên kia không bị thiệt hại từ và đối với bất cứ và tất cả khiếu nại, hành động, kiện tụng, yêu cầu, đánh giá hay phán quyết đòi quyền lợi và bất cứ và tất cả thua thiệt, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí

và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí luật sư, chi phí kế toán

và chi phí điều tra trong phạm vị pháp luật cho phép) phải chịu phát sinh hay liên quan đến bất kì hoạt động, hành động hay thiếu sót nào của bên bồi thường hay bất kì nhân viên, đại lý và khách mời của họ trong việc thực thi các quyền

Trang 10

của bên bồi thường hay việc thực hiện hoặc tuân theo các trách nhiệm của bên bồi thường theo hợp đồng này

3 SELLER shall make the first shipment within 30 days from the date SELLER receives notification of an Irrevocable L/C which has been issued

in his favour All costs of L/C in Singapore shall be for SELLER’s account All L/C amendment’s costs (if any) shall be for BUYER’s account

Người bán sẽ thực hiện giao hàng lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo rằng 1 thư tín dụng không hủy ngang đã được mở cho bên bán hưởng Tất cả chi phí về thư tín dụng ở Singapore sẽ do bên bán chịu Tất cả chi phí sửa đổi thư tín dụng (nếu có) sẽ do người mua chịu

4 Trong trường hợp chậm trả tiền (nếu có), Người mua sẽ chuyển cho Người bán số tiền lãi tính từ ngày xuất trình chứng từ đến ngân hàng tại Singapore tới ngày thực sự nhận được số tiền còn nợ đó Lãi suất sẽ được tính trên cơ sở lãi suất LIBOR (6 tháng) cộng thêm 1.5%

In case of delay in payment (if any), BUYER shall remit to SELLER interest calculated from the date of presentation of documents to the bank in Singapore

to the date of effective receipt of due amount The interest will be calculated on the basis of LIBOR rate (6 months) plus 1.5 percent

5 Trong trường hợp giao chậm không phải do bất khả kháng được định nghĩa trong hợp đồng này, người bán sẽ trả một khoản tiền coi như là bồi thường tổn thất chứ không phải là phạt tổng số là 0.1% giá trị hàng giao chậm trên 1 ngày chậm và lớn nhất là 10% giá phải trả theo điều 10 dưới đây

Trang 11

In case of late delivery for the reasons other than force majeure as defined in this contract, the seller shall pay as liquidated damages and not as penalty the sum of 0.1 percent of the value of the late (undelivered) part per day of late delivery up to a maximum of 10% of the contract price under Clause 10 hereunder

Đề 6: (thiếu 1)

1 If payment of any sum payable is delayed, the SELLER shall be entitled to receive interest on the amount unpaid during the period of delay The interest shall be at an annual rate three percentage points

above the discount rate of the central bank in the SELLER’s country

Nếu việc thanh toán bất kì khoản phải trả nào bị trì hoãn, Người Bán có quyền được nhận tiền lãi trên số tiền chưa trả trong thời gian trì hoãn Tiền lãi sẽ tính

tỷ lệ theo năm, cao hơn tỷ lệ chiết khấu của Ngân hàng Trung Ương ở nước Người bán 3%

2 The Parties agree to the establishment and continuance of

international telecommunications services using Internet (including phone

to phone calls and fax to fax calls) in accordance with the terms and the conditions set forth in this Agreement which shall be collectively referred

to as the "Services”

Các bên đồng ý thiết lập và duy trì các dịch vụ viễn thông quốc tế có sử dụng Internet (bao gồm các cuộc gọi bằng điện thoại và fax) theo các điều khoản và điều kiện đưa ra trong hợp đồng này, tất cả sẽ được gọi chung là “Dịch vụ”

3 In case of delayed delivery except for force majecure cases, the

Seller shall pay to the Buyer for every week of delay penalty amounting to 0.5% of the total value of the goods whose delivery has been delayed Any fractional part of a week is to be considered a full week The Seller grants

a grace period of four weeks from the delivery date before penalties shall

be applied

Trang 12

Trường hợp hàng hóa bị giao chậm không nằm trong trường hợp bất khả

kháng, người Bán phải trả cho người Mua 1 khoản tiền phạt với mỗi tuần giao chậm lên tới 0.5% tổng giá trị những hàng hóa bị giao chậm Bất kì phần lẻ nào của 1 tuần cũng được tính là 1 tuần Người Bán được hưởng khoảng thời gian miễn phạt là 4 tuần từ ngày giao hàng trước khi các án phạt được thi hành

4 Tất cả các chi phí ngân hàng ngoài VN do Người bán chịu và tất cả chi phí ngân hàng tại VN do Người mua chịu Chi phí sửa đổi nếu có do bên yêu cầu sửa đổi trả trừ khi thư tín dụng được mở không tuân theo Hợp đồng này

All banking costs out of VN shall be at the seller’s account and all banking costs in VN shall be at the buyer’s acccount, alterating cost( if any) shall be at the cost of the requiring party notwithstanding establishing L/C under this contract

5 Thanh toán cho hoá đơn thương mại được thực hiện vào hoặc trước ngày thứ ba mươi sau khi nhận được hợp đồng Nếu ngày thứ ba mươi rơi vào chủ nhật hoặc ngày lễ, ngày làm việc tiếp theo sẽ được coi là ngày đáo hạn thanh toán

Payment for commercial invoice shall be made on or before the 30th day after receipt of the contract If the 30th day falls on a Sunday or a holiday, then the next working day shall be deemed to be the due day for payment

Trang 13

Đề 7 (thiếu 2)

1 Termination due to default under this Sections shall be effective thirty days after written notice to the defaulting Party if the default has not been cured within thirty day period Upon termination of this Agreement for any reason, each Party shall remain liable for those obligations that accrued prior to the date of such termination

Chấm dứt do không thực hiện được theo mục này sẽ có hiệu lực 30 ngày, kể từ ngày thông báo bằng văn bản cho Bên không thực hiện nếu việc không thực hiện không thể khắc phục trong thời hạn 30 ngày Sau khi chấm dứt Hợp Đồng này vì bất kì lí do nào, mỗi Bên vẫn sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa

Trong trường hợp chậm trả tiền (nếu có), Người mua sẽ chuyển cho Người bán

số tiền lãi tính từ ngày xuất trình chứng từ đến ngân hàng tại Singapore tới ngày thực sự nhận được số tiền còn nợ đó Lãi suất sẽ được tính trên cơ sở lãi suất LIBOR (6 tháng) cộng thêm 1.5%

3 Theo quy định tại điều khoản này, nghĩa vụ của người bán sẽ bao gồm nhưng không hạn chế ở việc xin giấy phép XNK, làm thủ tục thông quan hàng hóa cho nguyên vật liệu, thiết bị, tàu và cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc xin giấy phép và làm thủ tục thông quan

Seller’s obligation under this Article shall include, without limitation, obtaining all necessary or appropriate import and export licenses and Customs

Trang 14

clearances for materials, tools, vessels, parts and spares, and equipment and providing all documentation in support of such licenses and clearance

4 Tất cả các sổ sách kế toán và những chứng từ tài chính sẽ được kiểm tra định kỳ nếu được một trong hai bên yêu cầu Các tài khoản đầy đủ có thể được kiểm toán trên cơ sở hoàn thành công trình tuân theo pháp luật của Vietnam nếu được các nhà chức trách yêu cầu hoặc một bên yêu cầu

All books of account and other financial documents shall be inspected periodically if so requested by either party Full accounts may be audited upon the completion of the Works in accordance with the Laws of Vietnam if so required by competent authorities or either party

Đề 8:

If the Principal fails to settle the payment within the period as agreed upon, except for any amount/invoice in disputes, then it shall be liable to pay to the Consultant an interest on the amount overdue from the due date until the actual date of payment on the basis of the interest rate applicable to the Vietnam dong published by the State Bank of Vietnam at the time of payment

Nếu.bên tư vấn không thể thanh toán trong khoảng thời gian đã định trước, trừ trường hợp tranh chấp về số tiền hay hóa đơn, thì sẽ có trách nhiệm trả cho tư vấn viên 1 khoản tiền lãi trên số tền chậm thanh toán kể từ ngày đáo hạn cho đến ngày thanh toán thực tế trên cơ sở lãi suất áp dụng bằng VND do ngân hàng nhà nước ấn định tại thời điểm thanh toán

Termination due to default under this Sections shall be effective thirty days after written notice to the defaulting Party if the default has not been cured within thirty day period Upon termination of this Agreement for any reason, each Party shall remain liable for those obligations that accrued prior to the date of such termination

Chấm dứt hợp đồng do lỗi theo như điều khoản này sẽ có hiệu lực 30 ngày kể

từ khi bên có lỗi có thông báo bằng văn bản trong trường hợp lỗi không xảy ra trong thời hạn 30 ngày Kể từ khi chấm dứt hợp đồng này vì bất cứ lí do gì,

Trang 15

mỗi bên vẫn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình tích dồn trước ngày hủy bỏ hợp đồng

Any dispute between the Parties as to the performance of this CONTRACT or the rights or liabilities of the Parties herein, or any matter arising out of the same or connected therewith, which cannot be settled amicably shall be settled

by arbitration Each of the Parties hereto shall be entitled to appoint one arbitrator and the third arbitrator shall be appointed jointly by the Parties

Bất cứ tranh chấp nào giữa các bên trong việc thực hiện hợp đồng này hay quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, hay bất cứ vấn đề nào phát sinh giống hoặc liên quan tới hợp đồng, mà không được giải quyết 1 cách thiện chí thì sẽ được xét xử bằng trọng tà Mỗi bên đều có quyền chỉ định 1trọng tài viên và người trọng tài thứ 3 sẽ được 2 bên cùng chỉ định

Nếu việc thanh toán bất cứ số tiền phải trả nào bị trì hoãn, Người bán sẽ có quyền nhận tiền lãi trên số tiền chưa trả trong khoảng thời gian trì hoãn đó Tiền lãi sẽ tính tỷ lệ theo năm, cao hơn tỷ lệ chiết khấu của Ngân hàng Trung Ương ở nước Người bán 3%

If payment for any sum payable is delayed, the seller shall be entitled to receive interest on the amount unpaid during the period of delay The interest shall be at an annual rate three percentage points above discount rate published by the central bank in the seller’s country

Người mua sẽ mở một thư tín dụng vào hoặc trước ngày 8/12/2012 theo các điều khoản đã được nhất trí bởi các bên Ngân hàng xác nhận chịu trách nhiệm thanh toán cho Người bán ngay lập tức trên cơ sở sự xuất trình một bộ chứng

từ đầy đủ của Người bán tuân thủ tất cả các điều kiện và điều khoản của thư tín dụng

The buyer shall establish a letter of credit on or before 12 August 2012 in accordance with mutually agreed The confirming bank shall be liable for immediate payment to the seller on the basis of presenting adequate document

of the seller under the terms and conditions of the letter of credit

Đề 9 (thiếu 1)

Trang 16

1 Payments of commercial invoiced items shall be made on or before the 30th day after receipt thereof If the 30th day falls on a Sunday or an announced public holiday, the next working day shall be deemed to be the due day for payment Payments in respect of disputed items may be

withheld by BUYER until the settlement of the dispute by mutual

agreement Payments made by BUYER shall not exclude the right of

BUYER to thereafter dispute any of the items invoiced

Việc thanh toán cho những mặt hàng theo hóa đơn thương mại sẽ được thực hiện vào hoặc trước ngày thứ 30 sau khi nhận được hàng Nếu ngày thứ 30 rơi vào một ngày chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ được công bố thì ngày làm việc tiếp theo sẽ được coi như là ngày đến hạn thanh toán Việc thanh toán cho những hàng hóa còn đang tranh chấp có thể bị người mua tạm dừng cho đến khi hai bên giải quyết được tranh chấp Nghĩa vụ thanh toán của người mua sẽ không loại trừ quyền của người mua sau đó khiếu nại bất cứ một khoản mục hàng hóa nào ghi trên hóa đơn

2 If either Party desires to cancel this Agreement upon the expiration

of the Initial Term or any subsequent term, it shall give the other Party written notice of its intent to cancel at least thirty (30) days prior to the expiration of the current term

Nếu một trong 2 Bên muốn hủy Hợp Đồng này khi hết thời hạn ban đầu hoặc hết kì hạn tiếp theo, Bên đó sẽ là bên gửi cho Bên kia thông báo bằng văn bản về ý định hủy bỏ ít nhất 30 ngày trước khi hết hạn thời hạn hiện hành

3 This credit shall be subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No.500 20% of the credit shall be available against the Seller’s draft accompanied by invoice;

Trang 17

the remaining 80% shall be available against the Seller’s draft

accompanied by the shipping document

Thư tín dụng nàu phải tuân theo tập quán và thông lệ thống nhất về tín dụng chứng từ, bản sửa đổi năm 1993 do phòng thương mại quốc tế phát hành, ấn phẩm 500 20% giá trị thư tín dụng được đặt dưới sự định đoạt của người bán khi họ xuất trình hối phiếu kèm hóa đơn; 80% giá trị còn lại sẽ được trả nốt khi người bán xuất trình hối phiếu kèm chứng từ giao hàng

4 Trường hợp hàng hóa bị giao chậm không nằm trong trường hợp bất khả kháng Tổng mức phạt sẽ không quá 5% tổng giá trị hàng hóa giao chậm Người Bán sẽ được hưởng khoảng thời gian miễn phạt là 4 tuần tính từ ngày giao hàng trước khi án phạt được thi hành

In case of delayed delivery except for force majeure cases, the Seller shall pay

to the Buyer a total penalty up to a maximum of 5% of the total value of the goods of delayed delivery The Seller grants a grace period of four weeks from the delivery date before penalties shall be applied

5 Việc thanh toán sẽ được coi là đã được thực hiện chỉ khi số tiền theo hợp đồng được trả vào tài khoản ngân hàng của Người Bán và Người bán

có toàn quyền sử dụng Nếu việc thanh toán bất cứ số tiền phải trả nào bị trì hoãn

Payment shall be deemed to have been made only when the Contract sum is paid into the Seller’s bank account and is at the Seller’s full disposal In case payment of any sum payable is delayed…

Trang 18

Đề 10:

The parties understand that importation into Japan requires inspection of Goods

by SGS before shipment from the SELLER’s country The SELLER agrees to cooperate fully with the SGS in providing access to and necessary information about the Goods for the purposes of such inspection

Các bên phải nhận thức được việc nhập khẩu hàng hóa vào Nhật bản phải được SGS kiểm định trước khi giao hàng tại nước người bán Bên bán đồng ý để hoàn toàn hợp tác với SGS trong việc cung cấp thông tin cần thiết về hàng hóa cho mục đích kiểm định đó

In the case of loss or damage after goods landed at port of arrival all by the Buyer shall be made claim for quantity must be presented two month after arrival of goods at Saigon Port, claim for quality within three month after the goods at Saigon Port, and shall be confirmed in writting together with survey report of the goods inspection office of the VINACONTROL The survey report of VINACONTROL should be regards as final

Trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sau khi đã đến cảng đích đến những khiếu nại về chất lượng hàng hóa từ phía ngowwoif bán phải đưa ra trong vòng 2 tháng từ khi hàng tới cảng sài gòn, khiếu nại về chất lượng phải đưa ra trong vòng 3 tháng từ khi hàng tới cảng sài gòn, và phải được xác nhận bằng văn bản gửi kèm với báo cáo giám định của đại diện vinacontrol Bản báo cáo của vinacontrol sẽ được coi là bản cuối cùng

All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties, out of, or in relation to, or in connection with this contract, or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration in Singapore in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Singapore Commercial Arbitration Board and under the Laws of Singapore

Tất cả tranh chấp, tranh cãi, bất đồng phát sinh giữa các bên hoặc liên quan hoặc vi phạm của hợp đồng này, sẽ được phán quyết cuối cùng bằng trọng tại tại singapore tuân theo luật trọng tài thương mại của ủy ban trọng tà thương mại singapore và tuân theo luật singapore

Trang 19

Tất cả thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đóng dấu hoặc những khoản phí khác do chính phủ, cơ quan chính phủ hoặc những cơ quan tương tự đánh thuế sẽ do bên bị đánh thuê chịu một mình All income taxes, value added taxes, customs duties, excise charges, stamp duties or other fees levied by government, govermental authority or similar authority shall be born exclusively by the party against whom they are levied Thủ tục giải quyết một cách thiện chí sẽ phải tiến hành như sau:

Các bên phải nhất trí với nhau về ngày và địa điểm cho cuộc gặp gỡ này

Tham dự cuộc họp này phải là người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên và một luật sư của mỗi bên

Procedure for amicable settlement shall be as follows:

The parties shall agree a date and place for an amicable settlement meeting Atteding the meeting shall be one executive representting each party and one lawyer representing each party

Đề 11( thiếu câu 1)

1 CONDITIONS FOR THE CONTRACT TRANSFERENCE

This Contract is binding upon all organization, individual who shall become a

succeeding Party or the Party transferred by either Party Party A is permitted to deliver this contract only when there is acquiescense by party B's text For party A to have contract transmitted, Party A have to notify Party B at least fifteen working days

in advance and fulfill the payment of all accrued unpaid fees and other accounts

payable specified in this Contract

2 Thời hạn chịu trách nhiệm về khuyết tật sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian bất kỳ, nếu như trong khoảng thời gian đó có khuyết tật xảy ra khiếnNgười Mua không thể sử dụng được hàng hoá Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hoá mới được chuyển đến để thay thế cho lô hàng

Trang 20

có khuyết tật thì thời hạn trách nhiệm đối với khuyết tật sẽkhông được tính lại từ đầu cho lô hàng thay thế

The defects liability period shall be extended/ prolonged by (the length of) any period during which the Goods cannot be used by the Buyer because of a defect However, if new Goods are delivered to replace defective Goods, the defects liability period shall not begin again on the replacement Goods/ the Goods replaced

3 Theo quy định tại điều khoản này, nghĩa vụ của người bán sẽ bao gồm nhưng không hạn chế ở việc xin giấy phép XNK, làm thủ tục thông quan hàng hóa cho nguyên vật liệu, thiết bị, tàu và cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc xin giấy phép và làm thủ tục thông quan

The Seller’s obligations under this Article shall include, without limitation, obtaining all (necessary or appropriate) import and export licenses and Custom clearances for materials, tools, vessel, components, parts and providing all documentation for/in support of such licenses and clearance

Đề 12: (ok)

1 In the case of loss or damage after goods landed at port of arrival all by the Buyer shall be made claim for quantity must be presented two month after arrival of goods at Saigon Port, claim for quality within three month after the goods at Saigon Port, and shall be confirmed in writting together with survey report of the goods inspection office of the VINACONTROL The survey report of VINACONTROL should be regards as final

Trong trường hợp mất mát hoặc thiệt hại của hàng hóa sau khi đã chuyển lên cảng đích, người bán sẽ phải đưa ra khiếu nại về số lượng tron vòng 2 tháng, khiếu nại về chất lượng trong vòng 3 tháng kể từ khi hàng tới cảng

Trang 21

Sài Gòn, và khiếu nại đó phải được xác nhận bằng văn bản gửi kèm với báo cáo giám định hàng hóa của đại diện Viancontrol Báo cáo này của Vinacontrol sẽ được coi là bản giám định cuối cùng

2 CONTRACTOR and its Sub-contractors shall be subject to the applicable law If CONTRACTOR or its Sub-contractors perform the Contract in breach of the law, then CONTRACTOR shall bear any additional costs of said violation and correction thereof "Law" includes any laws and any requirements, rules, or regulations of any relevant authority

Nhà thầu và các nhà thầu phụ sẽ phải tuân theo quy định của luật áp dụng nếu nhà thầu hoặc các nhà thầu phụ có hành vi vi phạm pháp luật thì nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí phát sinh từ sự vi phạm nói trên

và việc khắc phục những vi phạm đó Luật bao gồm bất kì luật nào và bất kì yêu cầu, quy định, quy tắc của bất cứ cơ quan liên quan nào

1 Việc giao hàng được thực hiện theo CIF cảng Kobe (Nhật Bản), Incoterms 2010 Ngày giao hàng dự định là ngày 15 tháng 10năm 2011 Rủi ro và quyền sở hữu đối với hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua ngay khi giao hàng

Delivery of the Goods shall be made CIF, Kobe Port (Japan), Incoterms 2010 The scheduled date of Delivery shall be 15October 2011… Risk and title to the Goods shall pass from the Seller to the Buyer immediately on Delivery

2 Trong trường hợp hàng hóa bị giao chậm không nằm trong trường hợp bất khả kháng, với mỗi tuần giao chậm, Người Bán sẽ phải chịu

khoản phạt là 0.5% tổng giá trị số hàng bị giao chậm Bất kì phần lẻ nào của một tuần cũng sẽ được tính là một tuần

Trang 22

In case of delayed delivery except for force majecure cases, the Seller shall pay

to the Buyer for every week of delay penalty amounting to 0.5% of the total value of the goods whose delivery has been delayed Any fractional part of a week is to be considered a full week

Trang 23

Đề 13 (cần xem lại 2 câu đầu)

1 For each week of delay, the SELLER shall pay 1% of the contract price

up to a maximum of 10% of the contract price The SELLER’s total liability for all claims for damages made against him by the BUYER under this

Contract or otherwise shall not exceed 10% of the Contract price

Đối với mỗi tuần giao hàng chậm, bên bán phải trả 1% giá trị hợp đồng đến mức tối đa là 10% giá trị hợp đồng Toàn bộ trách nhiệm của bên bán đối với tất cả các khiếu nại của bên mua về việc hàng hóa bị hư hại theo hợp đồng này hoặc theo những quy định khác là không quá 10% giá trị hợp đồng

2 If any one or more of the provisions contained in this Contract or any document executed in connection herewith shall be invalid, illegal or

unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not in any way be affected thereby

Nếu bất kì một hoặc 1 số quy định trong Hợp Đồng này hoặc bất kì tài liệu nào liên quan đến Hợp Đồng bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi trong bất kì phương diện nào theo bất kì luật áp dụng thì tính hợp pháp, có hiệu lực,

và việc thực thi các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng

3 In the event of late delivery: The Manufacturer has to pay as

liquidated damages 2.5% of the sum of performance bond if the

Manufacturer delays 15 working days or more from the planned time of shipment If such delay exceeds 30 days, liquidated damages amounting up

to 5% of the sum of performance bond shall be due In any event, the total maximum claim during the execution of this contract is capped at 5% of the sum of the performance bond

Trang 24

Trường hợp giao hàng chậm: nhà sản xuất phải trả một khoản bồi thường thiệt hại tương đương 2.5% tổng giá trị thư bảo lãnh nếu giao hàng chậm15 ngày làm việc hoặc nhiều hơn so với thời gian giao hàng dự kiến Nếu trì hoãn này vượt quá 30 ngày, nhà SX sẽ phải trả khoản bồi thường thiệt hại lên tới 5% tổng giá trị thư bảo lãnh Trong bất cứ trường hợp nào, tổng tiền bồi thường tối

đa trong quá trình thực hiện hợp đồng này ko vượt quá 5% tổng giá trị thư bảo lãnh

4 Cuộc họp diễn ra trong 3 phiên Phiên đầu tiên, mỗi bên sẽ trình bày lập trường quan điểm của mình về vấn đề bất đồng Phiên thứ 2 sẽ đưa ra các biện pháp giải quyết bất đồng ấy Phiên thứ 3 các bên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng

The meeting shall take place in 3 sessions In the first session, each party shall state its position on the subject of the disagreement In the second session, the parties shall suggest ways of resolving the disagreement In the third session, the parties shall attempt finally to resolve the disagreement

5 Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng một thư tín dụng không hủy ngang Thư này tuân thủ theo Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (phiên bản năm 1993, Phòng TM QT Paris, Pháp, ấn phấm số 500) và ràng buộc ngân hàng phát hành tuân thủ các điểu kiện của thư tín dụng

Payment shall be made by an irrevocable letter of credit This credit shall be subject to Uniform customs and Practice for documentory credits (1993

Revision, ICC Publication No 500) and shall bind the issuing bank to comply with the terms and conditions of the letter of credit

Trang 26

ĐỀ 14

1 In the event of inappropriate or improper use, incorrect storage, erroneous assembly or start-up by the Buyer or third parties, natural wear and tear, erroneous or negligent handling, improper maintenance, use of inappropriate operating resources, defective construction work, or chemical, or electrical influences for which Manufacturer is not responsible, the Buyer is not entitled to claim against Manufacturer under warranty

Trong trường hợp người mua hay bên thứ 3 sử dụng không đúng hướng dẫn, bảo hành không đúng quy cách, vận hành hay lắp rắp sai, sản phẩm bị hao mòn tự nhiên, xếp dỡ cẩu thả, bảo hành không đúng hướng dẫn, nguồn vận hành sử dụng không thích hợp, công trình xây dựng có khiếm khuyết hoặc tác nhân hóa học, điện mà nhà sản xuất không chịu trách nhiệm, người bán sẽ không có quyền khiếu nại yêu cầu bảo hành từ phía nhà sản xuất

2 If BUYER fails to make any due payment, SELLER may demand BUYER to provide, within a reasonable time, adequate assurance satisfactory to SELLER of the due performance of this Contract and may withhold shipment or delivery of any of the undelivered Goods until such assurance is given

Nếu bên bán không thanh toán đúng hạn,bên mua sẽ yêu cầu bên bán trong thời gian thích hợp,cung cấp bảo đảm đầy đủ theo yêu cầu của bên bán về chậm thực hiện theo hợp đồng này và từ chối giao hàng cho đến khi bảo đảm đó được thực hiện

3 If either Party desires to cancel this Agreement upon the expiration of the Initial Term or any subsequent term, it shall give the other Party written notice of its intent to cancel at least thirty (30) days prior to the expiration of the current term

Nếu 1 trong 2 bên mong muốn hủy bỏ hợp đồng này khi hết hạn điều khoản đầu tiên hay bất cứ điều khoản tiếp theo, bên đó sẽ phải cung cấp cho bên kia thông báo bằng văn bản về ý định của mình ít nhất 30 ngày trước ngày hết hiệu lực điều khoản hiện thời

Ngày đăng: 04/05/2016, 09:35

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w