4 hđtv (tv lap hsmt toa bd)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Số: ……/2023/HĐTV/LN-TABD Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Giữa CHỦ ĐẦU TƯ LÀ: TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Và NHÀ THẦU TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ NGUYÊN Năm 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o Bình Dương, ngày … tháng …… năm 2023 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Số: ……/2023/HĐTV/LN-TABD Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, thuộc dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Giữa CHỦ ĐẦU TƯ: TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Và NHÀ THẦU TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ NGUYÊN 1/26 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .4 PHẦN – THÔNG TIN GIAO DỊCH PHẦN – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG .6 PHẦN – ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Diễn giải Điều Loại hợp đồng Điều Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên .9 Điều Trao đổi thông tin 10 Điều Luật ngôn ngữ sử dụng Hợp đồng .10 Điều Bảo đảm thực hợp đồng bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 11 Điều Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu .11 Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng .12 Điều Căn nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng 12 Điều 10 Giá hợp đồng .12 Điều 11 Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng 13 Điều 12 Quyền nghĩa vụ Nhà thầu tư vấn 13 Điều 13 Quyền nghĩa vụ Chủ đầu tư 15 Điều 14 Nhà thầu phụ .15 Điều 15 Nhân lực Nhà thầu tư vấn 15 Điều 16 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu 16 Điều 17 Bảo hiểm .16 Điều 18 Rủi ro bất khả kháng 17 Điều 19 Tạm ngừng công việc hợp đồng 18 Điều 20 Chấm dứt hợp đồng 18 2/26 Điều 21 Quyết toán lý hợp đồng 20 Điều 22 Nghiệm thu sản phẩm tư vấn 20 Điều 23 Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng 21 Điều 24 Tạm ứng toán 21 Điều 25 Khiếu nại, hòa giải giải tranh chấp 22 Điều 26 Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại 22 Điều 27 Điều khoản chung 23 PHẦN ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 24 Điều Loại hợp đồng .24 Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng hợp đồng 24 Điều Bảo đảm thực hợp đồng bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 24 Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng .24 Điều Giá hợp đồng 24 Điều Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng 24 Điều Nhân lực Nhà thầu tư vấn 24 Điều Chấm dứt hợp đồng 24 Điều Nghiệm thu sản phẩm tư vấn 25 Điều 10 Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng 25 Điều 11 Tạm ứng toán 25 Điều 12 Khiếu nại, hòa giải giải tranh chấp 25 Điều 13 Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại 26 Điều 14 Điều khoản chung 26 3/26 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐKC Điều kiện chung ĐKCT Điều kiện cụ thể HSMT Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ mời thầu qua mạng HSYC Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ yêu cầu qua mạng HSDT Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ dự thầu qua mạng HSĐX Hồ sơ đề xuất/Hồ sơ đề xuất qua mạng HSĐXKT Hồ sơ đề xuất kỹ thuật/Hồ sơ đề xuất kỹ thuật qua mạng HSĐXTC Hồ sơ đề xuất tài chính/Hồ sơ đề xuất kỹ thuật qua mạng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Luật số 62/2020/QH14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Nghị định số 50/2021/NĐ-CP Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng tháng 2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 4/26 PHẦN – THƠNG TIN GIAO DỊCH Hơm nay, ngày … tháng ……năm 2023 trụ sở Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương, gồm bên đây: CHỦ ĐẦU TƯ - (Gọi tắt bên A): Tên giao dịch: Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương - Đại diện là: Ơng Trần Thanh Hồng Chức vụ: Chánh án - Địa chỉ: Số 559 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Số tài khoản: 9552.1.7827012 Kho bạc Nhà nước Bình Dương - Mã số thuế: 3701240608 - Điện thoại: 0274 382 9405 Fax: - E-mail: Và bên là: NHÀ THẦU TƯ VẤN - (Gọi tắt bên B): Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Lê Nguyên - Đại diện là: Ông Nguyễn Quốc Khánh Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: 254/5/40 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - Số tài khoản: 2011103588005 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) – Chi nhánh Bắc Sài Gịn, TP.Hồ Chí Minh - Mã số thuế: 0314606306 - Điện thoại: 0909 700 955 s - E-mail: Ketoanlenguyen2017@gmail.com Hai bên thống ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, thuộc dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, sau: 5/26 PHẦN – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Bộ Luật Dân ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 Luật số 62/2020/QH14; Căn Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn Bên nhận thầu xây dựng; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng Xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015; Căn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 Chính Phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 Chính phủ quy định thủ tục hành thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Căn Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 Chính phủ quy định quản lý, tốn, tốn dự án sử dụng vốn đầu tư cơng; Căn Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng; Căn Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn Ngân sách Nhà nước; Căn Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính; Căn Thơng tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu lựa chọn nhà thầu Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 6/26 Căn Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung hợp đồng xây dựng; Căn Quy định khác liên quan hiệu lực Pháp luật Việt Nam hành; Căn Quyết định số 56b/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 27/2/2020 Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 206/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 31/7/2020 Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 288A/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 24/8/2021 Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 159/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 21/06/2022 Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 158/QĐ-TA ngày 14/7/2022 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc phê duyệt dự tốn chi phí cơng việc chuẩn bị để lập thiết kế triển khai sau thiết kế sở dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 159/QĐ-TA ngày 15/7/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu chuẩn bị để lập thiết kế triển khai sau thiết kế sở dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 206/QĐ-TA ngày 28/6/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở (thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn cơng trình) dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 239/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 06/7/2023 Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Biên thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 20/7/2023 việc thực gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ký Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương Cơng ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Lê Nguyên; 7/26 Căn Quyết định số ……/QĐ-TA ngày …./…./2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc phê duyệt dự tốn gói thầu gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Quyết định số 239/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 06/7/2023 Tòa án nhân dân tối cao; Căn Quyết định số ……/QĐ-TA ngày …./…./2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc phê duyệt định thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 8/26 Số lượng hồ sơ sản phẩm Hợp đồng là: theo quy định Điều 4, Phần (ĐKCT Hợp đồng) Hợp đồng Điều Căn nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu ký kết bên Các Hồ sơ khác đảm bảo quy định khoản 2, điều 7, phần (ĐKC Hợp đồng) Hợp đồng này; Quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng áp dụng cho nhiệm vụ theo quy định Hợp đồng Điều 10 Giá hợp đồng Giá hợp đồng a) Giá hợp đồng xác định với số tiền: theo quy định Điều 5, Phần (ĐKCT Hợp đồng) Hợp đồng b) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực theo khoản 1, điều 11, phần (ĐKC Hợp đồng) Hợp đồng này; Nội dung giá hợp đồng a) Nội dung giá hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm:  Chi phí chuyên gia (tiền lương chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng  Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau họp, báo cáo, kết thẩm định, phê duyệt  Chi phí thực địa  Chi phí lại tham gia vào trình nghiệm thu theo yêu cầu Chủ đầu tư  Chi phí khác có liên quan b) Giá hợp đồng tư vấn xây dựng khơng bao gồm:  Chi phí cho họp Chủ đầu tư  Chi phí thẩm tra/thẩm định, phê duyệt sản phẩm hợp đồng tư vấn  Chi phí chưa tính giá hợp đồng mà bên thỏa thuận, đảm bảo phù hợp quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điều 11 Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng  Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực theo hướng dẫn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2021/NĐCP Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 Bộ Xây dựng Điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng tư vấn Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng thực theo quy định Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 12/26 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP Điều Thông tư hướng dẫn số nội dung hợp đồng xây dựng Các trường hợp điều chỉnh khối lượng hợp đồng tư vấn: theo quy định Điều 6, Phần (ĐKCT Hợp đồng) Hợp đồng Điều chỉnh tiến độ hợp đồng tư vấn  Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực theo quy định Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP  Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định điểm a khoản Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP , Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm đánh giá tác động kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hợp đồng xây dựng để xác định, định điều chỉnh cho phù hợp  Trường hợp tạm dừng thực công việc theo yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định điểm d khoản Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cần thực công việc sau:  Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn yêu cầu tạm dừng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hợp đồng xây dựng làm sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng  Trường hợp phát sinh chi phí kéo dài thời gian thực hợp đồng Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn nội dung hợp đồng, hướng dẫn Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiện dẫn đến tạm dừng thực hợp đồng xây dựng làm sở xác định, thỏa thuận khoản mục chi phí phát sinh hợp lý  Các trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng tư vấn: theo quy định Điều 6, Phần (ĐKCT Hợp đồng) Hợp đồng Điều 12 Quyền nghĩa vụ Nhà thầu tư vấn Quyền Nhà thầu tư vấn: a) Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có) b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn lợi ích Chủ đầu tư phát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn c) Từ chối thực cơng việc khơng hợp lý ngồi phạm vi hợp đồng yêu cầu trái pháp luật Chủ đầu tư d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả) e) Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư toán hạn, yêu cầu toán khoản lãi vay chậm toán theo quy định Nghĩa vụ Nhà thầu tư vấn: a) Hồn thành cơng việc tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng b) Bảo quản giao lại cho Chủ đầu tư tài liệu phương tiện làm việc Chủ đầu tư cung cấp theo hợp đồng sau hồn thành cơng việc (nếu có) c) Thơng báo văn cho Chủ đầu tư thông tin, tài liệu 13/26 không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hồn thành cơng việc d) Giữ bí mật thơng tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng pháp luật có quy định e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc hợp đồng:  Nhà thầu tư vấn phải thu thập thông tin liên quan đến vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng trách nhiệm Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng, rủi ro phát sinh cho Nhà thầu tư vấn việc thực công việc tư vấn xây dựng quy định hợp đồng  Trường hợp lỗi việc thu thập thông tin, vấn đề khác Nhà thầu tư vấn để hồn thành cơng việc tư vấn xây dựng theo điều khoản quy định hợp đồng Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm f) Thực công việc pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng đảm bảo tư vấn phụ (nếu có), nhân lực tư vấn tư vấn phụ tuân thủ luật pháp g) Nộp cho Chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định hợp đồng Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến công việc tư vấn xây dựng làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực h) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn xây dựng buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền Chủ đầu tư tổ chức i) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải thực chuyên gia có đủ điều kiện lực hành nghề theo quy định pháp luật Nhà thầu tư vấn phải xếp, bố trí nhân lực nhà thầu phụ có kinh nghiệm lực cần thiết danh sách Chủ đầu tư phê duyệt để thực công việc tư vấn xây dựng j) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc cịn vướng mắc thời điểm theo yêu cầu Chủ đầu tư ngày hồn thành bàn giao cơng trình k) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định, với số lượng thời gian theo tiến độ thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết l) Tuân thủ yêu cầu hướng dẫn Chủ đầu tư, trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực m) Bồi thường thiệt hại lỗi gây thực không nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết Điều 13 Quyền nghĩa vụ Chủ đầu tư Quyền Chủ đầu tư: a) Được quyền sở hữu sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo hợp đồng 14/26 c) Kiểm tra chất lượng công việc Nhà thầu tư vấn tư vấn khơng làm cản trở hoạt động bình thường Nhà thầu tư vấn d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng e) Yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng yêu cầu lực theo quy định Nghĩa vụ Chủ đầu tư: a) Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin yêu cầu cơng việc, tài liệu, bảo đảm tốn phương tiện cần thiết để thực công việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có) b) Bảo đảm quyền tác giả sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng c) Giải kiến nghị Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trình thực hợp đồng thời hạn bên thỏa thuận hợp đồng d) Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo tiến độ toán thỏa thuận hợp đồng e) Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn nội dung liên quan đến dự án; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn tiếp cận với cơng trình, thực địa f) Cử người có lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn g) Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan (nếu có) h) Chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ tài liệu cung cấp Bồi thường thiệt hại cho Nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư cung cấp thơng tin khơng xác, không đầy đủ theo quy định hợp đồng Điều 14 Nhà thầu phụ  Không áp dụng Điều 15 Nhân lực Nhà thầu tư vấn Nhà thầu bố trí nhân đủ lực theo quy định nội dung mục (Giải thay đổi nhân sự) Thương thảo Hợp đồng này, cụ thể:  Nhân phải có chứng hành nghề hoạt động đấu thầu (lĩnh vực: Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Tư vấn) Chức danh, cơng việc thực hiện, trình độ thời gian dự kiến tham gia thực Nhân phải tuân thủ quy định Pháp luật liên quan theo thỏa thuận Hợp đồng Trường hợp thay đổi nhân sự, Nhà thầu tư vấn phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch người thay cho Chủ đầu tư, người thay phải có trình độ tương đương cao người bị thay Nếu Chủ đầu tư khơng có ý kiến nhân thay vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị Nhà thầu tư vấn nhân coi Chủ đầu tư chấp thuận Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay nhân người khơng đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư không với hồ sơ nhân hợp đồng Trong trường hợp này, Nhà thầu tư vấn phải gửi văn thông báo 15/26 cho Chủ đầu tư vòng [theo quy định Điều 7, Phần (ĐKCT Hợp đồng) Hợp đồng này] kể từ ngày nhận yêu cầu Chủ đầu tư việc thay đổi nhân Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân Nhà thầu tư vấn chịu Mức thù lao cho nhân thay không vượt mức thù lao cho người bị thay Nhà thầu tư vấn điều chỉnh thời gian làm việc nhân cần thiết không làm tăng giá hợp đồng Những điều chỉnh khác thực Chủ đầu tư chấp thuận Trường hợp thời gian làm việc nhân phải kéo dài bổ sung nhân lý tăng khối lượng công việc thỏa thuận Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn chi phí phát sinh cần thiết toán Nhà thầu tư vấn tổ chức thực công việc theo tiến độ thỏa thuận Giờ làm việc, làm việc giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ, thực theo Bộ Luật Lao động Nhà thầu tư vấn không tính thêm chi phí làm ngồi (giá hợp đồng bao gồm chi phí làm ngồi giờ) Điều 16 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu Nhà thầu tư vấn giữ quyền công việc tư vấn thực Chủ đầu tư tồn quyền sử dụng tài liệu để phục vụ công việc quy định hợp đồng mà không cần phải xin phép Nhà thầu tư vấn Nhà thầu tư vấn phải cam kết sản phẩm tư vấn Nhà thầu tư vấn thực cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại sản phẩm tư vấn theo hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 17 Bảo hiểm Nhà thầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định Điều 18 Rủi ro bất khả kháng Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hợp đồng xây dựng tương lai Trong hợp đồng xây dựng bên phải quy định trách nhiệm bên quản lý xử lý rủi ro mình; trách nhiệm khắc phục hậu bên trường hợp gặp rủi ro Bất khả kháng kiện rủi ro xảy cách khách quan lường trước ký kết hợp đồng xây dựng khơng thể khắc phục xảy áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép, phù hợp với tiêu chí quy định khoản Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP khoản Điều 156 Luật Dân Thông báo bất khả kháng: a) Khi bên gặp tình trạng bất khả kháng phải thông báo văn cho bên thời gian sớm nhất, thông báo phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu bất khả kháng 16/26 b) Bên thông báo miễn thực cơng việc thuộc trách nhiệm thời gian xảy bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng Trách nhiệm bên rủi ro: a) Đối với rủi ro tính giá hợp đồng rủi ro xảy Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm kinh phí b) Đối với rủi ro mua bảo hiểm chi phí khắc phục hậu rủi ro đơn vị bảo hiểm chi trả không tính vào giá hợp đồng c) Nhà thầu tư vấn phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan lỗi gây d) Chủ đầu tư phải bồi thường tổn hại cho Nhà thầu tư vấn thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) liên quan lỗi gây Trách nhiệm bên bất khả kháng: a) Nếu Nhà thầu tư vấn bị cản trở thực nhiệm vụ theo hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo điều khoản hợp đồng dẫn đến chậm thực cơng việc phát sinh chi phí bất khả kháng, Nhà thầu tư vấn có quyền đề nghị xử lý sau:  Được kéo dài thời gian chậm trễ theo quy định hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành)  Được tốn chi phí phát sinh theo điều khoản quy định hợp đồng b) Chủ đầu tư phải xem xét định đề nghị Nhà thầu tư vấn c) Việc xử lý hậu bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền bên cho bên theo hợp đồng Chấm dứt toán hợp đồng trường hợp bất khả kháng (nếu có): a) Nếu việc thực cơng việc hợp đồng bị dừng bất khả kháng thông báo theo quy định hợp đồng khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn số ngày bất khả kháng thông báo, hai bên có quyền gửi thơng báo chấm dứt hợp đồng cho bên b) Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu tư vấn:  Các khoản tốn cho cơng việc hoàn thành theo giá nêu hợp đồng  Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho cơng trình chuyển tới cho Nhà thầu tư vấn, thứ Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) Chủ đầu tư Chủ đầu tư toán Nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư sử dụng 17/26 Điều 19 Tạm ngừng công việc hợp đồng Tạm ngừng công việc Chủ đầu tư Nếu nhà thầu không thực nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ đầu tư tạm ngừng tồn phần công việc nhà thầu văn thông báo Trong nội dung văn bản, Chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi nhà thầu yêu cầu nhà thầu phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư tạm ngừng công việc Tạm ngừng công việc Nhà thầu tư vấn a) Nếu Chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo hợp đồng, không toán theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng 28 ngày kể từ ngày hết hạn tốn, sau thơng báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) b) Sau Chủ đầu tư thực nghĩa vụ theo hợp đồng, Nhà thầu tư vấn phải tiếp tục tiến hành cơng việc bình thường c) Nếu chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu tư vấn phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét Sau nhận thông báo, Chủ đầu tư xem xét có ý kiến vấn đề nêu Trước tạm ngừng thực cơng việc hợp đồng bên phải thơng báo cho bên biết văn nêu rõ lý tạm ngừng công việc thực Hai bên thương lượng giải để tiếp tục thực hợp đồng Điều 20 Chấm dứt hợp đồng Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng sau (theo quy định Điều [Chấm dứt hợp đồng], Phần [ĐKCT Hợp đồng] Hợp đồng này) kể từ ngày gửi văn kết thúc hợp đồng đến Nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư quyền chấm dứt hợp đồng khi: a) Nhà thầu tư vấn không tuân thủ bảo đảm thực hợp đồng Điều 6, Phần (ĐKC Hợp đồng) Hợp đồng b) Nhà thầu tư vấn không sửa chữa sai sót nghiêm trọng mà Nhà thầu tư vấn khắc phục việc thực nhiệm vụ vịng [quy định ĐKCT] mà Chủ đầu tư chấp nhận kể từ ngày nhận thông báo Chủ đầu tư sai sót c) Nhà thầu khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực công việc theo đồng Điều 23 [Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng], Phần (ĐKC Hợp đồng) Hợp đồng này, [quy định Điều 10 [Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng], Phần (ĐKCT Hợp đồng)] liên tục không thực công việc theo hợp đồng d) Chuyển nhượng hợp đồng mà khơng có thỏa thuận Chủ đầu tư 18/26