HSMT XL goi 1 DXH h 4in

MỤC LỤC Mơ tả tóm tắt …………………………………………………………………… Từ ngữ viết tắt……………………………………………………………… Phần THỦ TỤC ĐẤU THẦU……………………………………………… Chương I Chỉ dẫn nhà thầu …………………………………………………… Chương II Bảng liệu đấu thầu …………………………………………… Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu……………………………… Chương IV Biểu mẫu dự thầu………………………………………………… Phần YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP…………………………………………… 38 43 63 112 Chương V Yêu cầu xây lắp………………………………………………… Phần ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG………… 112 113 Chương VI Điều kiện chung hợp đồng…………………………………… Chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng…………………………………… Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………… Phần PHỤ LỤC ………………………………………………… ………… 113 114 114 143 MƠ TẢ TĨM TẮT Phần THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I Chỉ dẫn nhà thầu Chương cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu Thông tin bao gồm quy định việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu trao hợp đồng Chỉ sử dụng mà không sửa đổi quy định Chương Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương quy định cụ thể nội dung Chương I áp dụng gói thầu Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Chương bao gồm tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu đánh giá lực, kinh nghiệm nhà thầu để thực gói thầu Chương IV Biểu mẫu dự thầu Chương bao gồm biểu mẫu mà nhà thầu phải hoàn chỉnh để thành phần nội dung hồ sơ dự thầu Phần YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP Chương V Yêu cầu xây lắp Chương cung cấp thông tin thông số kỹ thuật, vẽ, thông tin bổ sung mơ tả cơng trình đấu thầu, yêu cầu nhân thiết bị để thực gói thầu Phần ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI Điều kiện chung hợp đồng Chương gồm điều khoản chung áp dụng cho tất hợp đồng gói thầu khác Chỉ sử dụng mà không sửa đổi quy định Chương Chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương bao gồm liệu hợp đồng Điều kiện cụ thể, có điều khoản cụ thể cho hợp đồng Điều kiện cụ thể hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung không thay Điều kiện chung Hợp đồng Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng Chương gồm biểu mẫu mà sau hoàn chỉnh trở thành phận cấu thành hợp đồng Các mẫu bảo lãnh thực hợp đồng (Thư bảo lãnh) Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu tạm ứng) nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước hợp đồng có hiệu lực Phần PHỤ LỤC Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật TỪ NGỮ VIẾT TẮT CDNT BDL HSMT HSDT HSĐXKT HSĐXTC ĐKC ĐKCT VND USD EUR Chỉ dẫn nhà thầu Bảng liệu đấu thầu Hồ sơ mời thầu Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật hồ sơ đề xuất tài Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Hồ sơ đề xuất tài Điều kiện chung hợp đồng Điều kiện cụ thể hợp đồng đồng Việt Nam đô la Mỹ đồng tiền chung Châu Âu Phần THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I CHỈ DẪN NHÀ THẦU Phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hành cấm vi bị 1.1 Bên mời thầu quy định BDL phát hành HSMT để lựa chọn nhà thầu thực gói thầu xây lắp mơ tả Phần - Yêu cầu xây lắp 1.2 Tên gói thầu; tên dự án quy định BDL 1.3 Thời gian thực hợp đồng quy định BDL Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu quy định BDL Đưa, nhận, môi giới hối lộ Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu Thông thầu, bao gồm hành vi sau đây: a) Thỏa thuận việc rút khỏi việc dự thầu rút đơn dự thầu nộp trước để bên tham gia thỏa thuận thắng thầu; b) Thỏa thuận để nhiều bên chuẩn bị HSDT cho bên tham dự thầu để bên thắng thầu; c) Thỏa thuận việc từ chối cung cấp hàng hóa, khơng ký hợp đồng thầu phụ hình thức gây khó khăn khác cho bên không tham gia thỏa thuận Gian lận, bao gồm hành vi sau đây: a) Trình bày sai cách cố ý làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu bên đấu thầu nhằm thu lợi ích tài lợi ích khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ nào; b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết lựa chọn nhà thầu; c) Nhà thầu cố ý cung cấp thông tin không trung thực HSDT làm sai lệch kết lựa chọn nhà thầu Cản trở, bao gồm hành vi sau đây: a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng báo cáo sai thật; đe dọa, quấy rối gợi ý bên nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận thơng đồng quan có chức năng, thẩm quyền giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán; b) Các hành vi cản trở nhà thầu, quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, tra, kiểm tốn Khơng bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm hành vi sau đây: a) Tham dự thầu với tư cách nhà thầu gói thầu làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư thực nhiệm vụ Bên mời thầu, Chủ đầu tư; b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT cùng gói thầu; c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết lựa chọn nhà thầu cùng gói thầu; d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư trực tiếp tham gia trình lựa chọn nhà thầu tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết lựa chọn nhà thầu người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu gói thầu cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ cha mẹ chồng, vợ chồng, đẻ, nuôi, dâu, rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu người đại diện theo pháp luật nhà thầu tham dự thầu; đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó; e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án Chủ đầu tư, Bên mời thầu quan, tổ chức nơi cơng tác thời hạn 12 tháng, kể từ việc quan, tổ chức đó; g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khơng phải hình thức đấu thầu rộng rãi không đủ điều kiện theo quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; h) Nêu yêu cầu cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa HSMT; i) Chia dự án, dự tốn mua sắm thành gói thầu trái với quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích định thầu hạn chế tham gia nhà thầu Tiết lộ, tiếp nhận tài liệu, thông tin sau trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản Điều 75, khoản Điều 76, khoản Điều 78, điểm d khoản Điều 92 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13: a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên họp xét thầu, ý kiến nhận xét, đánh giá HSDT trước công khai kết lựa chọn nhà thầu; c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT Bên mời thầu trả lời nhà thầu trình đánh giá HSDT trước công khai kết lựa chọn nhà thầu; d) Báo cáo Bên mời thầu, báo cáo tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo nhà thầu tư vấn, báo cáo quan chun mơn có liên quan trình lựa chọn nhà thầu trước công khai kết lựa chọn nhà thầu; đ) Kết lựa chọn nhà thầu trước công khai theo quy định; e) Các tài liệu khác q trình lựa chọn nhà thầu đóng dấu mật theo quy định pháp luật Chuyển nhượng thầu, bao gồm hành vi sau đây: a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên 10% 50 tỷ đồng (sau trừ phần công việc thuộc trách nhiệm nhà thầu phụ) tính giá hợp đồng ký kết; b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển Tư cách hợp lệ nhà thầu tính hợp lệ vật tư, thiết bị, dịch vụ liên quan Nội dung HSMT nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm nhà thầu phụ kê khai hợp đồng Tổ chức lựa chọn nhà thầu nguồn vốn cho gói thầu chưa xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn nhà thầu 4.1 Tư cách hợp lệ nhà thầu1: a) Đáp ứng điều kiện cấp doanh nghiệp theo quy định BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, định thành lập tài liệu có giá trị tương đương quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp2; b) Hạch tốn tài độc lập; c) Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật; d) Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu theo quy định BDL; đ) Không thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật đấu thầu; e) Đã đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định BDL 4.2 Tính hợp lệ vật tư, thiết bị dịch vụ liên quan: a) Tất vật tư, thiết bị dịch vụ liên quan cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) xuất xứ vật tư, thiết bị Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng xuất xứ vật tư, thiết bị tính hợp lệ dịch vụ; b) “Xuất xứ vật tư, thiết bị” hiểu nước vùng lãnh thổ nơi sản xuất toàn vật tư, thiết bị nơi thực công đoạn chế biến cuối cùng vật tư, thiết bị trường hợp có nhiều nước vùng lãnh thổ tham gia vào trình sản xuất vật tư, thiết bị đó; c) Các tài liệu chứng minh xuất xứ vật tư, thiết bị tính hợp lệ dịch vụ bao gồm: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tài liệu kỹ thuật liên quan vật tư thiết bị; tài liệu chứng minh tính hợp lệ dịch vụ cung cấp cho gói thầu 5.1 HSMT gồm có Phần 1, 2, 3, cùng với tài liệu sửa đổi, bổ sung HSMT theo quy định Mục CDNT (nếu có), cụ thể bao gồm nội dung sau đây: Phần Thủ tục đấu thầu: - Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; - Chương II Bảng liệu đấu thầu; - Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; Trường hợp đấu thầu quốc tế bổ sung quy định sau: “g) Có thành viên liên danh nhà thầu phụ nhà thầu Việt Nam theo quy định BDL” Trường hợp lựa chọn danh sách ngắn thay quy định sau: “a) Đáp ứng điều kiện cấp doanh nghiệp theo quy định BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, định thành lập tài liệu có giá trị tương đương quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp; có tên danh sách ngắn” 6 Làm rõ HSMT, khảo sát trường, hội nghị tiền đấu thầu - Chương IV Biểu mẫu dự thầu Phần Yêu cầu xây lắp: - Chương V Yêu cầu xây lắp Phần Điều kiện hợp đồng Biểu mẫu hợp đồng: - Chương VI Điều kiện chung hợp đồng; - Chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng; - Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng Phần Phụ lục 5.2 Thư mời thầu/thông báo mời thầu Bên mời thầu phát hành cung cấp phần HSMT 5.3 Bên mời thầu khơng chịu trách nhiệm tính xác, hồn chỉnh HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định Mục CDNT tài liệu không cung cấp Bên mời thầu Các tài liệu nhà thầu nhận có mâu thuẫn nội dung tài liệu Bên mời thầu phát hành có ý nghĩa định 5.4 Nhà thầu phải nghiên cứu thông tin dẫn, biểu mẫu, yêu cầu xây lắp, yêu cầu tài yêu cầu khác HSMT để chuẩn bị lập HSDT bao gồm tất thơng tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu HSMT 6.1 Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu đặt câu hỏi hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) theo quy định Mục 6.4 CDNT Khi Bên mời thầu nhận đề nghị làm rõ HSMT nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu số ngày theo quy định BDL, Bên mời thầu phải có văn trả lời tất yêu cầu làm rõ HSMT Bên mời thầu gửi văn làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT tất nhà thầu khác nhận HSMT từ Bên mời thầu, có mơ tả nội dung u cầu làm rõ không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định Mục Mục 21.2 CDNT 6.2 Nhà thầu nên khảo sát trường cơng trình khu vực liên quan tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thơng tin cần thiết để lập HSDT thực hợp đồng thi cơng cơng trình Tồn chi phí khảo sát trường nhà thầu tự chi trả 6.3 Bên mời thầu cho phép nhà thầu bên liên quan nhà thầu tiếp cận trường để phục vụ mục đích khảo sát trường với điều kiện nhà thầu bên liên quan nhà thầu cam kết Bên mời thầu bên liên quan Bên mời thầu chịu trách nhiệm nhà thầu bên liên quan nhà thầu liên quan đến việc khảo sát trường Nhà thầu bên liên quan nhà thầu tự chịu trách nhiệm cho rủi ro tai nạn, mát thiệt hại tài sản mát, thiệt hại chi phí 7 Sửa đổi HSMT Chi phí dự thầu Ngôn ngữ HSDT 10 Thành phần HSDT khác phát sinh từ việc khảo sát trường Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức, hướng dẫn nhà thầu khảo sát trường theo quy định BDL 6.4 Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu theo quy định BDL Mục đích hội nghị giải thích, làm rõ vấn đề trả lời câu hỏi mà nhà thầu thấy chưa rõ liên quan đến nội dung HSMT Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bên mời thầu trả lời yêu cầu làm rõ HSMT, nhà thầu nên gửi yêu cầu làm rõ đến Bên mời thầu trước ngày tổ chức hội nghị tiền đấu thầu Nội dung hội nghị tiền đấu thầu Bên mời thầu lập thành biên bản, bao gồm: nội dung câu hỏi nhà thầu (không nêu tên cụ thể nhà thầu hỏi), nội dung câu trả lời Bên mời thầu Biên hội nghị tiền đấu thầu gửi đến tất nhà thầu nhận HSMT từ Bên mời thầu Trong trường hợp HSMT cần phải sửa đổi sau tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu phát hành văn sửa đổi HSMT quy định Mục CDNT, biên hội nghị tiền đấu thầu văn sửa đổi HSMT Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu lý để loại nhà thầu 7.1 Việc sửa đổi HSMT thực trước thời điểm đóng thầu thơng qua việc phát hành văn sửa đổi HSMT 7.2 Văn sửa đổi HSMT coi phần HSMT phải thông báo văn đến tất nhà thầu nhận HSMT từ Bên mời thầu 7.3 Thời gian gửi văn sửa đổi HSMT đến nhà thầu nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định BDL Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định Mục 21.2 CDNT Nhà thầu phải thông báo văn cho Bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi HSMT theo cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail Nhà thầu phải chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị nộp HSDT Trong trường hợp, Bên mời thầu khơng phải chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến việc tham dự thầu nhà thầu HSDT tất thư từ tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi nhà thầu với Bên mời thầu viết ngôn ngữ quy định BDL HSDT bao gồm HSĐXKT HSĐXTC, đó: 10.1 HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ hành chính, pháp lý, hồ sơ lực kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật nhà thầu theo yêu cầu HSMT Cụ thể sau: a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định Mục 11 CDNT; b) Thỏa thuận liên danh trường hợp nhà thầu liên danh 11 Đơn dự thầu bảng biểu 12 Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu 13 Thành phần đề xuất kỹ thuật 14 Giá dự thầu giảm giá theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; c) Bảo đảm dự thầu theo quy định Mục 18 CDNT; d) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu theo quy định Mục 4.1 CDNT; đ) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ người ký đơn dự thầu theo quy định Mục 19.3 CDNT; e) Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 12 CDNT; g) Đề xuất kỹ thuật theo quy định Mục 13 CDNT 10.2 HSĐXTC phải bao gồm thành phần sau đây: a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định Mục 11 CDNT; b) Đề xuất tài bảng biểu ghi đầy đủ thông tin theo quy định Mục 11 Mục 14 CDNT 10.3 Đề xuất phương án kỹ thuật thay HSDT theo quy định Mục 15 CDNT, kèm theo đề xuất tài liên quan đến phương án kỹ thuật thay (nếu có); 10.4 Các nội dung khác theo quy định BDL Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định Chương IV Biểu mẫu dự thầu Nhà thầu phải ghi thông tin cần thiết vào mẫu Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh lực kinh nghiệm thực hợp đồng theo quy định Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh có yêu cầu Bên mời thầu Trường hợp gói thầu áp dụng sơ tuyển, nộp HSDT nhà thầu có thay đổi lực kinh nghiệm so với thông tin kê khai hồ sơ dự sơ tuyển đánh giá nhà thầu phải cập nhật lại lực kinh nghiệm mình; trường hợp lực kinh nghiệm nhà thầu khơng có thay đổi nhà thầu phải có cam kết văn việc đáp ứng yêu cầu thực gói thầu Trong HSĐXKT, nhà thầu phải nộp Đề xuất kỹ thuật gồm mô tả cụ thể phương pháp thực công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực thông tin khác theo quy định Chương IV - Biểu mẫu dự thầu phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp đề xuất yêu cầu công việc thời hạn cần hồn thành cơng việc 14.1 Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm tồn chi phí (chưa tính giảm giá) để thực gói thầu theo yêu cầu Phần – Yêu cầu xây lắp 14.2 Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn công việc mô tả Mục 1.1 CDNT ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất công việc nêu cột “Mô tả công việc mời thầu” Bảng tổng hợp giá dự thầu Bảng chi tiết giá dự thầu hạng mục theo quy định Mẫu số 20, 21, 22, 23 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu Trường hợp cột “đơn giá dự thầu” cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị ghi “0” coi nhà thầu phân bổ giá công việc vào công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hồn thành cơng việc theo u cầu nêu HSMT không Chủ đầu tư tốn q trình thực hợp đồng 14.3 Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá ghi trực tiếp vào đơn dự thầu thuộc HSĐXTC đề xuất riêng thư giảm giá Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào công việc, hạng mục cụ thể nêu cột “Mô tả công việc mời thầu” Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá hiểu giảm theo tỷ lệ cho tất hạng mục nêu cột “Mô tả cơng việc mời thầu” Trường hợp có thư giảm giá thư giảm giá để cùng HSĐXTC nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thực quy định Mục 20.2, 20.3 CDNT Thư giảm giá Bên mời thầu bảo quản HSDT mở đồng thời cùng HSĐXTC nhà thầu 14.4 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đơn giá dự thầu để thực hồn thành cơng việc theo yêu cầu nêu HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ cấu đơn giá nhà thầu theo quy định Mục 25 CDNT Giá dự thầu nhà thầu phải bao gồm tồn khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu khơng bao gồm thuế, phí, lệ phí HSDT nhà thầu bị loại 14.5 Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập cho phép dự thầu theo phần quy định BDL nhà thầu dự thầu nhiều phần gói thầu Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ hạng mục phần mà tham dự Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức giá trị giảm giá cụ thể cho phần theo Mục 14.3 CDNT 14.6 Giá dự thầu nhà thầu cố định Trường hợp cho phép điều chỉnh giá thời gian thực hợp đồng theo quy định điều kiện hợp đồng nhà thầu phải đề xuất liệu điều chỉnh giá theo Mẫu số 24 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để phục vụ điều chỉnh giá theo công thức điều chỉnh giá quy định Mục 35 ĐKCT Chương VII – Điều kiện cụ thể hợp đồng 14.7 Trường hợp nhà thầu phát khối lượng hạng mục công việc nêu cột “Mơ tả cơng việc mời thầu” chưa xác so với thiết kế, nhà thầu thơng báo cho Bên 10 Xác định phương pháp tính tốn bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp (bao gồm điều chỉnh tăng điều chỉnh giảm) theo công thức sau: n VL=  (Qi x CLi)x(1 + TT)x(1 + C )x(1+ TL) x 1.1 x Gi giảm giá Trong đó: - VL: Chi phí vật liệu bổ sung - TT: Trực tiếp phí khác (theo quy định) - C: Chi phí chung (theo quy định) - TL: Thu nhập chịu thuế tính trước - 1,1: Thuế giá trị gia tăng - Gi giảm giá : Tỷ lệ giảm giá (bằng Giá dự thầu/ Giá gói thầu) - Qi : Là khối lượng vật liệu thứ i khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng biến động giá, xác định theo thời gian thực (tháng, quý) theo giai đoạn nghiệm thu - CLi: giá trị chênh lệch giá vật liệu thứ i thời điểm điều chỉnh so với giá VLXD dự tốn duyệt CLi tính theo cơng thức: CLi = G1i - G2i Với G1i G2i : Là giá vật liệu thứ i khoảng thời gian thực khối lượng Qi tương ứng bị ảnh hưởng biến động giá, xác định sau: Cách xác định G1i : - Trường hợp giá vật liệu điều chỉnh tăng giảm: Được xác định giá thấp giá vật liệu theo thông báo giá Sở Xây dựng (bao gồm chi phí vận chuyển theo dự tốn duyệt), hóa đơn chứng từ hợp lệ nhà thầu báo giá nhà cung cấp thời điểm nghiệm thu Cách xác định G2i : - Trường hợp giá vật liệu điều chỉnh tăng: Là giá cao giá vật liệu dự toán duyệt giá vật liệu hồ sơ dự thầu - Trường hợp giá vật liệu điều chỉnh giảm: Là giá thấp giá vật liệu dự toán duyệt giá vật liệu hồ sơ dự thầu Điều Loại hợp đồng giá trị hợp đồng 9.1 Loại hợp đồng: Trọn gói 9.2 Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng là: …… đồng (…………đồng) Trong đó: + Giá trị hợp đồng trước thuế: + Thuế VAT: Giá hợp đồng bao gồm toàn chi phí để thực cơng việc theo hợp đồng, dự phòng phí, đến quyền, lợi nhuận Nhà thầu tất loại thuế, phí có liên quan đến công việc theo qui định pháp luật Điều 10 Tạm ứng, bảo lãnh tiền tạm ứng thu hồi tiền tạm ứng 116 10.1 Tạm ứng Tạm ứng hợp đồng khoản kinh phí ứng trước cho nhà thầu để triển khai thực công việc theo hợp đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng, có hiệu Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng sử dụng không mục đích hợp đồng Tạm ứng hợp đồng cho Nhà thầu tối đa đến ….% giá trị hợp đồng sở kế hoạch vốn giao tiến độ giải phóng mặt sau hợp đồng hai bên ký kết có hiệu lực Chủ đầu tư nhận tài liệu sau đây: - Bảo đảm thực Hợp đồng ….% giá trị hợp đồng; - Hợp đồng, giấy chứng nhận hóa đơn thu phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu (03 y sao) - Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 10.2 Bảo lãnh tiền tạm ứng Trước Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng cho Nhà thầu Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương giá trị tiền tạm ứng ( % giá trị hợp đồng) Thời gian có hiệu lực bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải kéo dài Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng Giá trị bảo lãnh tạm ứng hợp đồng giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng thu hồi qua lần toán bên 10.3 Thu hồi tiền tạm ứng - Số tiền tạm ứng thu hồi theo tỷ lệ % tạm ứng, cụ thể theo công thức sau: Giá trị thu hồi tiền tạm ứng = Giá trị toán đợt x [(giá trị tạm ứng/giá trị hđ) x 100 %] - Khi tổng giá trị khối lượng đợt toán đạt 80% giá trị hợp đồng, Chủ đầu tư thu hồi 100% số tiền tạm ứng (Trường hợp Nhà thầu nhà thầu liên danh thành viên Nhà thầu phải nộp bảo lãnh tạm ứng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng thành viên cho Chủ đầu tư nhà thầu đại diện đứng đầu liên danh nộp cho tổng liên danh trường hợp thỏa thuận liên danh có quy định) Điều 11 Bảo đảm thực hợp đồng 11.1 Nhà thầu thực bảo lãnh qua ngân hàng để bảo đảm trách thực nghĩa vụ thời gian thực hợp đồng 11.2 Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hợp đồng thời gian ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng ký kết 11.3 Hiệu lực bảo đảm thực hợp đồng: Bảo đảm thực hợp đồng phải có giá trị hiệu lực Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành Chủ đầu tư nhận bảo lãnh bảo hành Trường hợp điều khoản Bảo đảm thực hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn mà Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng vào thời điểm 10 ngày trước ngày hết hạn, Nhà thầu có nghĩa vụ phải gia hạn giá trị Bảo đảm thực hợp đồng hồn thành cơng việc 117 11.4 Giá trị bảo đảm thực hợp đồng: Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hợp đồng tương đương % giá trị hợp đồng Bảo đảm thực hợp đồng phải Chủ đầu tư chấp thuận phải tuân thủ theo mẫu quy định 11.5 Nhà thầu không nhận lại bảo đảm thực hợp đồng xây dựng trường hợp từ chối thực hợp đồng có hiệu lực, vi phạm thỏa thuận hợp đồng thực hợp đồng chậm tiến độ lỗi từ chối gia hạn hiệu lực đảm bảo thực hợp đồng (Trường hợp Nhà thầu nhà thầu liên danh thành viên phải nộp bảo đảm thực hợp đồng cho Chủ đầu tư, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà thành viên thực Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hợp đồng nhà thầu đứng đầu liên danh nôp bảo đảm cho Chủ đầu tư, thành viên nộp bảo đảm thực hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng thực hiện) Điều 12- Thanh tốn hợp đồng 12.1 Đồng tiền sử dụng toán: Việt Nam Đồng (VNĐ) 12.2 Phương thức toán: Thanh toán chuyển khoản 100% 12.3 Thanh toán hợp đồng : Trên sở kế hoạch vốn giao quan cấp phát vốn chấp thuận, Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo thể thức sau: - Khi Nhà thầu có khối lượng hồn thành đợt nghiệm thu, Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu 100% giá trị khối lượng nghiệm thu - Sau cơng trình nghiệm thu hồn thành đưa vào sử dụng, Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư Bảo lãnh bảo hành cơng trình theo quy định Điều 24, Chủ đầu tư tốn giá trị lại nghiệm thu cho Nhà thầu đến 97% tổng giá trị thực tế thực - Sau cơng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tốn, Chủ đầu tư toán 100% giá trị hợp đồng cho Nhà thầu Khi toán giá trị đợt nghiệm thu, bên ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung cơng việc chưa có hợp đồng 12.4 Thời hạn toán: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ Nhà thầu kế hoạch vốn giao, Chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục chuyển đề nghị toán tới quan cấp phát vốn 12.5 Hồ sơ toán: - Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế (tăng giảm so với khối lượng theo hợp đồng) giai đoạn tốn có xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu; - Bảng tính đơn giá điều chỉnh trượt giá (còn gọi đơn giá tốn) theo thỏa thuận hợp đồng có xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu; - Bảng tính giá trị cho cơng việc chưa có đơn giá hợp đồng (nếu có), cần thể khối lượng đơn giá cho công việc có xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu; 118 - Đề nghị toán Nhà thầu cần thể nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng cơng việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị tốn giai đoạn sau bù trừ Khoản có xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu - Hóa đơn chứng từ theo quy định - Các tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật Điều 13 Quyền nghĩa vụ Chủ đầu tư 13.1 Quyền Chủ đầu tư - Không xác nhận cơng việc hồn thành xét thấy Nhà thầu không làm không đạt yêu cầu quy định - Tạm dừng thi cơng xây dựng cơng trình yêu cầu khắc phục hậu Nhà thầu vi phạm quy định chất lượng cơng trình, an tồn lao động, bảo vệ mơi trường phòng chống cháy nổ không đảm bảo yêu cầu Hồ sơ duyệt - Đình thực yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo quy định phạt quy định Điều 25 Hợp đồng 13.2 Nghĩa vụ Chủ đầu tư - Xin giấy phép xây dựng theo quy định - Bàn giao toàn phần mặt xây dựng cho Nhà thầu quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ dự án - Cử thông báo văn cho bên nhận thầu nhân lực tham gia quản lý thực dự án - Tổ chức giám sát thi cơng xây dựng cơng trình - Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy nổ Nhà thầu - Cung cấp cho Nhà thầu Hồ sơ Thiết kế vẽ thi công duyệt - Xem xét chấp thuận kịp thời văn đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công Nhà thầu q trình thi cơng xây dựng cơng trình - Tổ chức nghiệm thu, tạm ứng, toán, tốn hợp đồng theo quy định - Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khối lượng phát sinh hợp đồng (nếu có) để làm sở thương thảo, ký kết phụ lục phần phát sinh toán cho Nhà thầu Điều 14 Quyền nghĩa vụ Nhà thầu 14.1 Quyền Nhà thầu - Được quyền đề xuất với Chủ đầu tư khối lượng phát sinh hợp đồng; từ chối thực cơng việc ngồi phạm vi hợp đồng chưa hai bên thống yêu cầu trái pháp luật bên giao thầu; - Được thay đổi biện pháp thi công sau Chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an tồn, hiệu cơng trình sở giá hợp đồng ký kết; - Dừng thi cơng xây dựng có nguy gây an tồn cho người cơng trình; - Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để đảm bảo chất lượng hiệu quả; - Được quyền yêu cầu chủ đầu tư toán hạn 119 14.2 Nghĩa vụ Nhà thầu - Cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công điều kiện vật chất khác đủ số lượng, chủng loại theo Hồ sơ - Tiếp nhận quản lý mặt xây dựng, bảo quản mốc định vị mốc giới cơng trình - Lập thông báo cho Chủ đầu tư chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu sách đảm bảo chất lượng cơng trình nhà thầu Hệ thống quản lý chất lượng cơng trình Nhà thầu phải phù hợp với quy mơ cơng trình, nêu rõ sơ đồ tổ chức trách nhiệm phận, cá nhân cơng tác quản lý chất lượng cơng trình Nhà thầu - Lập trình chủ đầu tư chấp thuận để thực nội dung sau: + Kế hoạch tổ chức thí nghiệm kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc thông số kỹ thuật cơng trình theo u cầu thiết kế dẫn kỹ thuật; + Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình; thiết kế biện pháp thi cơng, quy định cụ thể biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị cơng trình; + Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng phận (hạng mục) cơng trình xây dựng, nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng; + Đề xuất biện pháp thi cơng, quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản cơng trình xây dựng, cơng trình ngầm cơng trình liền kề; - Thi cơng theo giấy phép xây dựng, thiết kế, dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an tồn, bảo vệ mơi trường phòng chống cháy nổ Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư phát sai khác thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng điều kiện trường trình thi cơng; - Thực trách nhiệm quản lý chất lượng việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình theo quy định Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Chịu trách nhiệm chất lượng, nguồn gốc vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng cung cấp sử dụng vào cơng trình Bồi thường thiệt hại sử dụng vật liệu không chủng loại, không đảm bảo yêu cầu theo thiết kế duyệt, thi công không đảm bảo chất lượng, gây ô nhiễm môi trường hành vi vi phạm khác gây ra; - Thực hiện, kiểm sốt chất lượng cơng tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị cơng nghệ trước thi công xây dựng theo quy định Máy, thiết bị, vật tư thi cơng có u cầu nghiêm ngặt an toàn lao động phải kiểm định an toàn trước đưa vào sử dụng, kể phần cơng việc nhà thầu phụ thực (nếu có); - Lập nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình theo quy định; - Quản lý lao động công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ mơi trường; - Lập hồ sơ hồn cơng theo quy định tham gia nghiệm thu cơng trình; - Chịu trách nhiệm chất lượng thi công xây dựng cơng trình theo Hồ sơ Sửa sai sót cơng trình cơng việc thi cơng, kể phần việc nhà thầu phụ thực (nếu có); 120 - Phối hợp với nhà thầu khác cùng thực công trường; - Báo cáo chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, khối lượng, an tồn lao động vệ sinh mơi trường thi công xây dựng theo quy định hợp đồng xây dựng yêu cầu đột xuất chủ đầu tư - Bảo hành cơng trình theo Điều 24 Hợp đồng; - Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị tài sản khác khỏi cơng trường sau cơng trình nghiệm thu, bàn giao hợp đồng bị chấm dứt theo quy định Điều 19 Hợp đồng; - Giữ bí mật thơng tin liên quan đến hợp đồng; - Nhà thầu chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề điện, nước an ninh công trường Nhà thầu phải đảm bảo trật tự, an tồn cho người tài sản cơng trường; - Khi có yêu cầu chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền tra, nhà thầu nhà thầu phụ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư (kể ngày nghỉ); - Chịu trách nhiệm đề bù cho bên bị hại trình thi công lỗi nhà thầu gây ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng, cơng trình ngầm cơng trình liền kề; - Số hóa tài liệu liên quan theo quy định sau hoàn thành cơng trình; - Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 15 Nhân lực Nhà thầu Hợp đồng thầu phụ (nếu có) 15.1 Nhân lực Nhà thầu Nhân lực Nhà thầu phải có trình độ chun mơn, kỹ kinh nghiệm phù hợp nghề nghiệp, công việc họ Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu sa thải (hay tác động để sa thải) nhân lực cơng trường hay cơng trình, kể đại diện Nhà thầu người có thái độ sai trái thiếu cẩn thận; thiếu lực bất cẩn; không tuân thủ điều khoản Hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khoẻ bảo vệ mơi trường cơng trình Khi đó, Nhà thầu phải định người khác thích hợp để thay có lực kinh nghiệm tương đương cao so với nhân bị sa thải 15.2 Hợp đồng thầu phụ (nếu có) - Khi ký hợp đồng thầu phụ, Nhà thầu phải thực theo quy định sau: + Chỉ ký kết hợp đồng thầu phụ với lực hành nghề, lực hoạt động nhà thầu phụ + Đối với nhà thầu phụ khơng có danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng phải chủ đầu tư chấp thuận + Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, an tồn lao động, bảo vệ mơi trường sai sót phần công việc nhà thầu phụ thực + Nhà thầu khơng giao lại tồn công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực - Nhà thầu phụ Chủ đầu tư định: + Khi Nhà thầu không đáp ứng tiến độ thực hợp đồng sau Chủ đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư định nhà thầu cho Nhà thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực số phần việc 121 + Nhà thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ Chủ đầu tư định công việc Nhà thầu, thầu phụ thực tuân thủ thỏa thuận hợp đồng có đầy đủ sở cho nhà thầu phụ Chủ đầu tư định không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng - Chủ đầu tư tốn trực tiếp cho nhà thầu phụ sở đề xuất tốn Nhà thầu Điều 16 An tồn lao động, bảo vệ mơi trường phòng chống cháy nổ Nhà thầu thực theo quy định Điều 116 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Điều 48 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Điều 17 Vận chuyển thiết bị cơng nghệ (nếu có) Nhà thầu thực theo quy định Điều 50 Nghị định 37/2015/NĐCP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng ĐIỀU 18 TẠM DỪNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG 18.1 Chủ đầu tư có quyền tạm dừng thực hợp đồng nhà thầu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn lao động tiến độ theo hợp đồng ký kết 18.2 Trước tạm ngừng thực cơng việc Hợp đồng bên phải thông báo cho bên biết văn trước 28 ngày, nêu rõ lý tạm dừng thực Hai bên có trách nhiệm cùng thương lượng giải để tiếp tục thực thỏa thuận Hợp đồng ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng Trường hợp, bên tạm ngưng thực hợp đồng không thông báo lý tạm dừng không phù hợp với quy định hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho phía bên ĐIỀU 19 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG: 19.1 Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng trường hợp sau: - Nhà thầu bị phá sản, giải thể chuyển nhượng hợp đồng cho người tổ chức khác mà khơng có chấp thuận chủ đầu tư; - Nhà thầu từ chối thực công việc theo hợp đồng; - Nhà thầu không thực công việc theo hợp đồng vòng 56 ngày liên tục dẫn tới vi phạm tiến độ thực theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp phép chủ đầu tư; - Trường hợp tạm dừng thực hợp đồng theo khoản 18.1 nêu mà nhà thầu không khắc phục lỗi khoảng thời gian hai mươi tám ngày (28) ngày kể từ ngày bắt đầu tạm dừng theo thơng báo khơng có lý đáng chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng - Nhà thầu không sửa chữa sai sót nghiêm trọng vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo chủ đầu tư sai sót - Nhà thầu từ chối khơng tn theo định cuối cùng đạt thông qua trọng tài (hoặc Toà án Nhân dân) phân xử - Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư tài liệu không thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích chủ đầu tư Sau chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư thuê nhà thầu khác thực tiếp công việc Chủ đầu tư toàn quyền sử dụng tư liệu, bán thành phẩm 122 mà nhà thầu làm trường hợp hợp đồng bị chấm dứt nói mà khơng phải trả thêm chi phí 19.2 Nhà thầu có quyền chấm dứt Hợp đồng trường hợp sau: - Chủ đầu tư chuyển nhượng hợp đồng cho người tổ chức khác mà khơng có chấp thuận nhà thầu; - Sau 56 ngày liên tục công việc bị dừng lỗi chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng - Chủ đầu tư không gửi hồ sơ tốn lên Kho bạc nhà nước vòng 56 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ 19.3 Trường hợp bên đơn phương chấp dứt hợp đồng xây dựng mà lỗi bên gây ra, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên 19.4 Trước bên chấp dứt hợp đồng phải thơng báo văn cho bên trước 28 ngày, nêu rõ lý chấp dứt hợp đồng Nếu bên chấm dứt hợp đồng khơng thơng báo mà gây thiệt hại cho phải bồi thường thiệt hại cho bên 19.5 Hợp đồng xây dựng khơng hiệu lực kể từ thời điểm chấm dứt bên phải hoàn tất thủ tục lý hợp đồng quy định Khoản Điều 26 kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng Ngồi thời gian quy định, bên khơng làm thủ tục lý hợp đồng bên có tồn quyền định việc lý hợp đồng 19.6 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ hợp đồng bị chấm dứt, nhà thầu phải di chuyển tồn vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị tài sản khác thuộc sở hữu khỏi cơng trường, sau khoảng thời gian nhà thầu chưa thực việc di chuyển chủ đầu tư có quyền xử lý tài sản Điều 20 Khiếu nại trình thực hợp đồng 20.1 Khiếu nại trình thực hợp đồng bên phát bên thực không không thực nghĩa vụ theo hợp đồng có quyền u cầu bên thực nội dung theo hợp đồng ký Khi đó, bên phát có quyền khiếu nại bên nội dung 20.2 Khi bên khiếu nại bên phải đưa cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại 20.3 Trong vòng 56 ngày kể từ nảy sinh vấn đề bên thực hợp đồng không phù hợp với nội dung hợp đồng ký, bên phát phải thông báo cho bên nội dung khiếu nại nội dung Ngoài khoảng thời gian khơng bên có khiếu nại bên phải thực theo nội dung hợp đồng ký 20.4 Trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, bên nhận khiếu nại phải đưa cứ, dẫn chứng nội dung cho việc khiếu nại bên không phù hợp với hợp đồng ký, dẫn chứng không thuyết phục, khơng hợp lý phải chấp thuận với khiếu nại bên Ngoài khoảng thời gian bên nhận khiếu nại khơng có ý kiến coi chấp thuận với nội dung khiếu nại bên đưa 20.5 Các khiếu nại bên phải gửi đến địa giao dịch địa trao đổi phần thông tin hai bên nêu Các khiếu nại không giải bên tham gia hợp đồng giải theo quy định Điều 21 123 Điều 21 Giải tranh chấp hợp đồng xây dựng 21.1 Khi giải tranh chấp trình thực hợp đồng xây dựng, bên phải tuân thủ nguyên tắc trình tự giải tranh chấp hợp đồng xây dựng quy định Khoản Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 21.2 Khi có tranh chấp phát sinh q trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải Trường hợp thương lượng khơng có kết vòng 28 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng khơng thể hòa giải, bên gửi vấn đề lên Trọng tài (hoặc Toà án Nhân dân) để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam theo qui định pháp luật Quyết định Trọng tài (hoặc Toà án Nhân dân) định cuối cùng có tính chất bắt buộc với bên Điều 22 Rủi ro bất khả kháng 22.1 Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hợp đồng xây dựng tương lai Trong hợp đồng xây dựng bên phải quy định trách nhiệm bên quản lý xử lý rủi ro mình; trách nhiệm khắc phục hậu bên trường hợp gặp rủi ro 22.2 Bất khả kháng kiện rủi ro xảy cách khách quan lường trước ký kết hợp đồng xây dựng khắc phục xảy mặc dù áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép như: Thiên tai, cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn yếu tố bất khả kháng khác 22.3 Khi bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, phải thơng báo văn cho bên thời gian sớm không ngày kể từ ngày xảy kiện bất khả kháng 22.4 Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng, thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực theo hợp đồng Điều 23 Bảo hiểm Nhà thầu phải mua loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm người lao động thi công công trường, bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm bên thứ ba, ) để bảo đảm cho hoạt động theo quy định pháp luật Điều 24 Bảo hành cơng trình: - Nhà thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư việc bảo hành cơng trình thiết bị sau bàn giao cho Chủ đầu tư - Thời gian bảo hành cơng trình, hạng mục cơng trình khơng 12 tháng - Chi phí để bảo hành cơng trình 5% giá trị hợp đồng xây lắp - Hình thức bảo hành: Trong vòng ngày kể từ ngày nghiệm thu hồn thành cơng trình để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải nộp bảo đảm bảo hành cơng trình tiền mặt bảo lãnh Ngân hàng - Trong thời gian bảo hành, cơng trình có hư hỏng lỗi đơn vị thi cơng Nhà thầu phải tự sửa chữa chịu chi phí liên quan đến thực bảo hành 124 - Khi cơng trình có hư hỏng vòng 21 ngày kể từ ngày nhận thông báo Chủ đầu tư việc hư hỏng nói trên, Nhà thầu khơng triển khai cơng tác sửa chữa Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị mà không khiếu nại - Hồn trả kinh phí bảo hành cơng trình: đến thời điểm kết thúc thời hạn bảo hành cơng trình mà khơng xảy hư hỏng cơng trình lỗi Nhà thầu gây nên Nhà thầu hoàn thành trách nhiệm, Nhà thầu lập báo cáo hồn thành cơng tác bảo hành gửi Chủ đầu tư Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận hồn thành bảo hành cơng trình xây dựng cho Nhà thầu văn hồn trả kinh phí bảo hành cơng trình cho Nhà thầu Điều 25 Phạt vi phạm hợp đồng: 25.1 Phạt vi phạm thời gian Hợp đồng: Nhà thầu thực trễ tiến độ cam kết hợp đồng thi cơng phạt 2% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho ngày chậm mức tổng số phạt 12% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm Khi thời gian chậm tương ứng với mức phạt 12% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm, Chủ đầu tư có quyền đơn phương xem xét ngưng việc thực Hợp đồng 25.2 Phạt vi phạm chất lượng: Trường hợp Nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu, Nhà thầu phải chịu phí tổn liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục, thi công lại phần cơng trình chất lượng hư hỏng khác, đồng thời phải chịu mức phạt 12% giá trị phần hạng mục thi công bị vi phạm 25.3 Tổng mức tiền phạt vi phạm tiến độ, chất lượng tối đa 12% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm 25.4 Phạt vi phạm thời gian làm hồ sơ hồn cơng hồ sơ tốn Nhà thầu chậm hồn thiện hồ sơ hồn cơng chịu phạt 15 triệu đồng; chậm hồn thiện hồ sơ tốn so với thời gian qui định Điều 26 hợp đồng chịu phạt 30 triệu đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại trường hợp chủ đầu tư bị phạt chậm toán lỗi nhà thầu chậm làm hồ sơ tốn 25.5 Ngồi mức phạt nêu trên, Nhà thầu phải bồi thường chi phí giám sát kỹ thuật chi phí quản lý dự án vi phạm tiến độ, cụ thể sau: Tiền bồi thường chi phí giám sát: - Chi phí giám sát bình quân 01 ngày = (chi phí giám sát dự tốn duyệt) /số ngày thi cơng theo hợp đồng - Tiền bồi thường chi phí giám sát = (chi phí giám sát bình qn 01 ngày) x (số ngày chậm trễ) Tiền bồi thường chi phí quản lý: - Chi phí quản lý bình qn 01 ngày Chủ đầu tư = (chi phí quản lý dự tốn duyệt) /số ngày thi công theo hợp đồng; - Tiền bồi thường chi phí quản lý = (chi phí quản lý bình quân 01 ngày) x (số ngày chậm trễ) 125 Điều 26 Thời gian giao nộp Hồ sơ hồn cơng, Quyết tốn lý hợp đồng: 26.1 Thời gian giao nộp hồ sơ hồn cơng Trong vòng ngày kể từ nhà thầu hoàn thành hạng mục cuối cùng cơng trình trường thể biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục cuối cùng, Nhà thầu phải giao nộp Hồ sơ hoàn công cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư tiến hành thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cơng trình 26.2 Quyết tốn: - Trong vòng tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc cần thực theo Hợp đồng, bao gồm cơng việc phát sinh (nếu có); nhà thầu phải thực toán giá trị thực hợp đồng ký kết với chủ đầu tư theo quy định, hồn chỉnh hồ sơ tốn thuộc phạm vi trách nhiệm thực chịu trách nhiệm tính xác số liệu tính pháp lý tài liệu có liên quan cung cấp cho chủ đầu tư - Nhà thầu trình cho chủ đầu tư 10 tài liệu toán hợp đồng, hồ sơ toán bao gồm: a) Biên nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc tư vấn b) Bảng xác nhận giá trị khối lượng cơng việc phát sinh (nếu có) c) Bảng tính giá trị tốn Hợp đồng xây dựng (gọi tốn A-B), nêu rõ giá trị cơng việc hồn thành theo hợp đồng; giá trị cơng việc phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi cơng việc theo hợp đồng ký, giá trị toán tạm tốn giá trị lại mà chủ đầu tư có trách nhiệm tốn cho Nhà thầu d) Hóa đơn, chứng từ theo quy định - Nhà thầu phải cùng với chủ đầu tư xử lý vấn đề tồn đọng theo hợp đồng ký hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư chi vượt so với số vốn tốn (nếu có) định toán kết luận tra thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt tốn cấp có thẩm quyền kết luận tra 26.3 Thanh lý hợp đồng: TRONG VỊNG 45 NGÀY KỂ TỪ NGÀY HAI BÊN HỒN THÀNH NGHĨA VỤ THEO HỢP ĐỒNG VÀ CÓ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TỐN CƠNG TRÌNH CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN HOẶC HỢP ĐỒNG BỊ CHẤM DỨT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 19, HAI BÊN SẼ TIẾN HÀNH THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẰNG BIÊN BẢN THỐNG NHẤT KÝ GIỮA HAI BÊN Điều 27 Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực sau: + Bắt đầu : Sau Chủ đầu tư nhận bảo đảm thực hợp đồng Nhà thầu nộp + Kết thúc: Ngày hai bên hồn thành nghĩa vụ theo quy định hợp đồng ký lý hợp đồng Điều 28 Điều khoản chung: - Người đại diện nêu phần thông tin bên người đại diện để quản lý thực hợp đồng, người toàn quyền định chịu trách nhiệm định phạm vi quyền hạn quy định hợp đồng 126 - Chủ đầu tư nhà thầu có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh, không bên tự ý làm trái thay đổi điều khoản ghi hợp đồng - Hợp đồng tất tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng bên quản lý theo qui định hành Nhà nước bảo mật - Những bổ sung, điều chỉnh hợp đồng cần thiết phải đồng ý hai bên biên bổ sung hợp đồng kinh tế phụ lục hợp đồng - Hợp đồng lập thành 12 có giá trị nhau, chủ đầu tư giữ 08 bản, nhà thầu giữ 04 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết đến lý hợp đồng ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN BÊN A GIÁM ĐỐC Lê Ngọc Hùng 127 Mẫu số 25 BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) , ngày tháng năm Kính gửi: _[ghi tên Chủ đầu tư] (sau gọi Chủ đầu tư) Theo đề nghị [ghi tên Nhà thầu] (sau gọi Nhà thầu) Nhà thầu trúng thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] cam kết ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu (sau gọi hợp đồng); (2) Theo quy định HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng với khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ trách nhiệm việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [ghi tên ngân hàng] [ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký [ghi địa ngân hàng(3)] (sau gọi “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hợp đồng Nhà thầu với số tiền [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng yêu cầu quy định Mục ĐKCT] Chúng tơi cam kết tốn vơ điều kiện, khơng hủy ngang cho Chủ đầu tư khoản tiền giới hạn [ghi số tiền bảo lãnh] nêu trên, có văn Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng thời hạn hiệu lực bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành hết ngày tháng năm .(4) Đại diện hợp pháp ngân hàng [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Chỉ áp dụng trường hợp biện pháp bảo đảm thực hợp đồng thư bảo lãnh ngân hàng tổ chức tài (2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng ký cấp giấy bảo lãnh Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, định Trong trường hợp này, đoạn sửa lại sau: “Theo đề nghị [ghi tên Nhà thầu] (sau gọi Nhà thầu) Nhà thầu trúng thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày tháng năm (sau gọi Hợp đồng).” (3) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định Mục ĐKCT 128 Mẫu số 26 BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) , ngày tháng năm Kính gửi: _[ghi tên Chủ đầu tư ] (sau gọi Chủ đầu tư ) [ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] Theo điều khoản tạm ứng nêu điều kiện cụ thể hợp đồng, [ghi tên địa Nhà thầu] (sau gọi Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng mục đích khoản tiền tạm ứng [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng] cho việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [ghi tên ngân hàng] [ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký [ghi địa ngân hàng(2)] (sau gọi “Ngân hàng”), theo yêu cầu Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, toán cho Chủ đầu tư Chủ đầu tư có yêu cầu với khoản tiền không vượt [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng yêu cầu quy định Mục 36 ĐKCT] Ngoài ra, đồng ý thay đổi, bổ sung điều chỉnh điều kiện hợp đồng tài liệu liên quan đến hợp đồng ký Nhà thầu Chủ đầu tư không làm thay đổi nghĩa vụ theo bảo lãnh Giá trị bảo lãnh giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua kỳ toán quy định Mục 36 ĐKCT Hợp đồng sau Nhà thầu xuất trình văn xác nhận Chủ đầu tư số tiền thu hồi kỳ toán Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận khoản tạm ứng theo hợp đồng ngày tháng năm (3) Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày đến sớm Đại diện hợp pháp ngân hàng [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Căn điều kiện cụ thể gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định Mục 36.1 ĐKCT (2) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (3) Ngày quy định Mục 36 ĐKCT 129 PHẦN PHỤ LỤC MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT (Đã cụ thể hóa HSMT) 130 ... CDNT CDNT 10 .4 CDNT 14 .5 CDNT 15 .1 CDNT 16 CDNT 17 .1 CDNT 18 .2 CDNT 18 .4 CDNT 19 .1 Người nhận: Địa chỉ: Số 10 1/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Số điện thoại: 08 3550 10 28 Số... CDNT 1. 1 CDNT 1. 2 CDNT 1. 3 CDNT CDNT 4 .1 (a) CDNT 4 .1 (d) CDNT 4 .1 (e) CDNT 4 .1 (g)2 CDNT 6 .1 Tên Bên mời thầu là: Khu Quản lý giao thơng thị số 02 Tên gói thầu: Xây lắp (từ Km 3+572 đến Km 4+ 316 )... lượng số lượng chụp HSĐXKT, HSĐXTC 28 CDNT 21. 1 CDNT 25.3 CDNT 29.2 CDNT 29.4 CDNT 30.2 CDNT 31. 1 CDNT 32 .1 CDNT 34 .1 CDNT 34.3 CDNT 36.5 CDNT 37 .1 CDNT 42 Địa Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):