Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  ĐẶNG HẢI TRIỀU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  ĐẶNG HẢI TRIỀU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHÙNG TRUNG TẬP HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả Luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành PGS TS Phùng Trung Tập tận tình hướng dẫn, giúp đỡ học viên trình học tập, thực hồn thành Luận văn Tác giả trân trọng động viên, khuyến khích kiến thức khoa học chuyên môn mà PGS TS chia sẻ, giúp cho học viên nâng cao lực khoa học, phương pháp nghiên cứu thực tiễn giải công việc Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa thầy giáo, cô giáo công tác Khoa Pháp luật Dân sự, Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường giúp đỡ tạo điều kiện cho học viên hoàn thành Luận văn Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình, quan nơi học viên công tác, bạn bè, đồng nghiệp đồng mơn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên học viên suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn./ Tác giả Luận văn, học viên Đặng Hải Triều LỜI CAM ĐOAN Tôi Đặng Hải Triều xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những kết luận khoa học Luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác./ Tác giả Luận văn Đặng Hải Triều DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Khóa 13 HĐXD : Hợp đồng xây dựng HĐTCXD : Hợp đồng thi công xây dựng LTM : Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Quốc hội Khóa 11 LXD : Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Quốc hội Khóa 13 Nghị định 37 : Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Nghị định 46 : Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Thơng tư 07 : Thơng tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Thông tư 09 : Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng cơng trình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm hợp đồng thi công xây dựng 1.2 Đặc trưng hợp đồng thi công xây dựng 1.3 Khái niệm trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng thi công xây dựng 10 Chương PHÁP LUẬT THỰC ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT 14 2.1 Căn phát sinh trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng thi công xây dựng 14 2.1.1 Có hành vi vi phạm nghĩa vụ người có nghĩa vụ 14 2.1.2 Có thiệt hại thực tế xảy 28 2.1.3 Có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hợp đồng thi công xây dựng thiệt hại thực tế xảy 31 2.1.4 Có lỗi bên vi phạm 32 2.1.5 Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm vi phạm hợp đồng thi công xây dựng 33 2.2 Các hình thức trách nhiệm vi phạm hợp đồng thi công xây dựng 35 2.2.1 Buộc thực nghĩa vụ 35 2.2.2 Bồi thường thiệt hại 37 2.2.3 Phạt vi phạm hợp đồng 40 2.2.4 Tạm dừng thực công việc 41 2.2.5 Đơn phương chấm dứt thực hợp đồng thi công xây dựng 44 2.3 Điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng 45 2.4 Thực tiễn giải vi phạm hợp đồng thi công xây dựng 51 2.4.1 Bản án số 01: 51 2.4.2 Bản án số 02: 55 2.4.3 Bản án số 03: 59 2.4.4 Vụ án số 04: 64 Chương ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG 67 3.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm dân vi phạm Hợp đồng thi công xây dựng 67 3.2 Giải pháp việc xác lập, tổ chức thực quản lý hợp đồng thi công xây dựng 70 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hợp đồng văn pháp lý quan trọng gắn kết, ràng buộc trách nhiệm chủ thể, sở để giải tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng Thực tế hoạt động xây dựng, chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng chưa quen với việc coi hợp đồng th a thuận tối cao thực thi hoạt động xây dựng, đặc biệt hoạt động thi công xây dựng; dẫn đến việc giao kết hợp đồng không chặt chẽ, thiếu điều khoản quy định trách nhiệm vi phạm hợp đồng, gây khó khăn việc thực thi th a thuận hợp đồng việc giải tranh chấp Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khái quát lại, chưa có quy định cụ thể, chi tiết hành vi vi phạm HĐXD trách nhiệm vi phạm HĐXD có quy định rải rác nhiều văn quy phạm pháp luật khác Cụ thể, công tác hợp đồng hoạt động xây dựng Việt Nam quy định nhiều văn quy phạm pháp luật từ Luật, Nghị định đến Thông tư hướng dẫn Bộ Tuy nhiên quy định chưa hoàn thiện, đầy đủ chưa theo kịp tiến trình phát triển hoạt động xây dựng lĩnh vực, chưa thật phù hợp với thực tế hành vi vi phạm HĐTCXD đa dạng, xảy phổ biến thực tế ảnh hưởng không nh đến lợi ích của xã hội, chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng (do chậm tiến độ, chất lượng cơng trình khơng đảm bảo…) Các quy định trách nhiệm vi phạm HĐXD nói chung HĐTCXD nói riêng văn quy phạm pháp luật chưa quy định chi tiết dẫn đến vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng phát sinh tranh chấp Chính vậy, nhiều dự án, Chủ đầu tư bên liên quan gặp phải hạn chế phát sinh trình thực hợp đồng, triển khai dự án; việc áp dụng thực hình thức trách nhiệm dân vi phạm HĐXD Trước thực tế này, học viên chọn đề tài “Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng thi công xây dựng” để làm Luận văn Thạc sỹ 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng dân nói chung khơng phải vấn đề pháp luật dân Cho đến nay, vấn đề đề cập đến nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, luận văn, luận án, viết tạp chí pháp luật Tiêu biểu phải kể đến viết PGS TS Phạm Văn Tuyết “Về tương đồng khác biệt nghĩa vụ dân trách nhiệm dân sự”, Tạp chí Luật học số 10/2006; Nguyễn Hồng Long “Trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ hợp đồng – số vấn đề lý luận thực tiễn”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014; Đinh Văn Trường “Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng thi công xây dựng cơng trình”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014;… Tuy nhiên, theo học viên, trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều văn quy phạm pháp luật, nhiều chủ thể khác nhau, đặc biệt liên quan đến pháp luật chuyên ngành xây dựng Việc nghiên cứu, phân tích, tổng hợp hành vi vi phạm nghĩa vụ thực HĐTCXD, trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD theo quy định hành, thực tiễn áp dụng giải tranh chấp từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD nhằm hạn chế hành vi vi phạm HĐTCXD cần thiết Chính vậy, học viên lựa chọn đề tài để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Nghiên cứu quy định chung trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng BLDS, LTM, LXD, văn luật hành; nghiên cứu HĐTCXD Chủ đầu tư Nhà thầu thi công xây dựng ký kết; hành vi vi phạm HĐTCXD thực tế xảy tranh chấp liên quan đến HĐTCXD mà Tòa án giải Với giới hạn luận văn thạc sỹ, phạm vi nghiên cứu đề tài xác định cơng việc nghiên cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm HĐTCXD Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD nhằm hạn chế hành vi vi phạm HĐTCXD Các câu hỏi nghiên cứu luận văn - HĐTCXD gì, đặc trưng HĐTCXD? - Các hành vi vi phạm chủ yếu HĐTCXD gồm hành vi nào? - Theo quy định pháp luật, trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD gồm hình thức nào? - Thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD? Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Học viên sử dụng phương pháp phân tích nhằm làm sáng t quy định hành trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Việc nghiên cứu góp phần việc hoàn thiện quy định pháp luật HĐXD nói chung HĐTCXD nói riêng, đồng thời nguồn tài liệu tham khảo cho chủ thể tham gia hoạt động xây dựng xác lập thực hiện, quản lý hợp đồng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm ba chương: Chương Lý luận chung HĐTCXD trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD Chương Pháp luật thực định trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD thực tiễn giải Chương Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD./ 69 phê duyệt (nhưng khơng làm vượt giá trị tổng mức đầu tư duyệt) phải người có thẩm quyền định đầu tư xem xét, định trước Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu Điều gây rủi ro bất lợi cho Nhà thầu qua nghiên cứu thực tế, nhiều hợp đồng khối lượng thực tế thực lớn khối lượng bên th a thuận hợp đồng, dẫn đến vượt giá gói thầu (giá dự tốn duyệt) khơng vượt giá trị tổng mức đầu tư phê duyệt Tuy nhiên nhiều lý (chủ quan), Người định đầu tư khơng chấp nhận theo đó, Nhà thầu khơng tốn khối lượng Điều không phù hợp với Khoản Điều 19 Nghị định 37, quy định: Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định đơn giá điều chỉnh, tốn sở khối lượng thực tế hồn thành (kể khối lượng tăng giảm, có) nghiệm thu lần toán - Tạm dừng thực hợp đồng: Như phân tích Khoản 2.2.4 Chương 2, theo quy định Điểm a Khoản Điều 40 Nghị định 37 Khoản 17.1 Điều 17 Mẫu hợp đồng thi công xây dựng ban hành kèm theo Thơng tư 09, Chủ đầu tư có quyền tạm dừng thực HĐXD Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn lao động tiến độ theo hợp đồng ký kết Tuy nhiên thực tế trình thực hợp đồng có nhiều trường hợp phải tạm dừng thực hợp đồng việc Người định đầu tư thay đổi, điều chỉnh thiết kế Do tham khảo mẫu Điều kiện hợp đồng Xây dựng Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn FIDIC ban hành, đề nghị bổ sung thêm quy định: Vào lúc Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tạm ngừng công việc phận hay tồn cơng trình thơng báo nguyên nhân tạm ngừng công việc cho Nhà thầu Nếu việc tạm ngừng công việc Chủ đầu tư không thuộc trách nhiệm Nhà thầu, Nhà thầu quyền đề nghị gia hạn thời gian để bù cho chậm chễ tốn chi phí phát sinh cộng tiền lãi hợp lý; toán cho giá trị Thiết bị và/hoặc Vật liệu không vận chuyển đến Công trường; chấm dứt hợp đồng theo quy định điều khoản Chấm dứt hợp đồng hợp đồng 3.1.3 Thứ ba, đề nghị quy định cụ thể việc toán trường hợp thay đổi biện pháp thi cơng: Như phân tích Mục 2.3 Chương 2, theo quy định Điểm b Khoản Điều 28 Nghị định 37 Điểm a Khoản Điều Thông tư 09, Nhà thầu thay đổi biện pháp thi công sau bên giao thầu chấp thuận nhằm 70 đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an tồn, hiệu cơng trình sở giá hợp đồng ký kết Theo quy định khơng rõ ràng giá trị tốn cho Nhà thầu sau việc thay đổi biện pháp thi công bên chấp thuận mà quy định Nhà thầu quyền thay đổi sở giá hợp đồng ký, gây khó khăn cho Nhà thầu Chủ đầu tư tốn chi phí thay đổi biện pháp thi cơng Việc hồn thiện quy định tham khảo Khoản 13.2 mẫu Điều kiện hợp đồng Xây dựng Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn FIDIC ban hành (đã trình bày Mục 2.3 Chương 2) 3.1.4 Thứ tư, cần quy định cụ thể điều khoản xử lý Nhà thầu khơng thực tốn hợp đồng để xác định giá trị hoàn thành Nhà thầu thực hiện: Như phân tích Mục 2.1.1.8 Chương 2, thực tế nhiều hợp đồng, nhiều dự án hồn thành thi cơng, bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng chưa toán hợp đồng, tốn dự án hồn thành dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng diễn phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế xã hội Tuy nhiên Nghị định 37 Thông tư 09 không quy định xử lý trường hợp Chủ đầu tư Tư vấn giám sát không thống với Nhà thầu hồ sơ toán giá trị tốn Việc bổ sung quy định tham khảo quy định Khoản Điều Thông tư số 09/2016/TT-BTC Khoản 14.11 mẫu Điều kiện hợp đồng Xây dựng Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn FIDIC ban hành (đã trình bày Mục 2.1.1.8 Chương 2) 3.1.5 Thứ năm, đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm dân chậm tiếp nhận cơng trình hồn thành quy định Điều 359 BLDS: Như phân tích Mục 2.2.2 Chương đây, pháp luật xây dựng không quy định trách nhiệm dân trường hợp Nhà thầu hồn thành thi cơng xây dựng, Chủ đầu tư quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu cơng trình để đưa vào sử dụng Chủ đầu tư không tiếp nhận bàn giao cơng trình 3.2 Giải pháp việc xác lập, tổ chức thực quản lý hợp đồng thi công xây dựng Các bên xác lập HĐTCXD cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ quy định pháp luật dân sự, thương mại nói chung pháp luật xây dựng nói riêng; lường trước tối đa hành vi vi phạm xảy (qua nghiên cứu thực tế, loại hợp đồng 71 khác nhau, dự án khác nhau, cơng trình khác nhau, địa điểm xây dựng cơng trình khác nhau, chủ thể tham gia thực hợp đồng khác có hành vi vi phạm khác nhau), từ quy định cụ thể chế tài xử lý hành vi vi phạm Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác xác lập hợp đồng nên tham khảo, vận dụng quy định Nhà nước văn luật quy định hợp đồng hoạt động xây dựng (Nghị định 37, Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng) Trong trường hợp cần thiết, việc tham gia xây dựng ký kết HĐTCXD nên có tham gia chuyên gia pháp lý hợp đồng Điều giúp bên tránh sai sót q trình thương thảo điều khoản hợp đồng khắc phục sai sót khơng đáng có nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên Ngay bên vi phạm nghĩa vụ, bên bị vi phạm phải kịp thời phát hiện, lập Biên hành vi vi phạm bên vi phạm áp dụng hình thức trách nhiệm “Buộc thực nghĩa vụ” (bằng hình thức trao đổi thơng tin quy định cụ thể hợp đồng) Trường hợp bên vi phạm không thực nghĩa vụ áp dụng hình thức “Phạt vi phạm hợp đồng” “Tạm dừng công việc” (việc phạt vi phạm hợp đồng, trường hợp tạm dừng công việc phải quy định cụ thể hợp đồng) Khi bên vi phạm vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thực hợp đồng, bên bị vi phạm định “Chấm dứt hợp đồng” theo quy định hợp đồng (trong hợp đồng phải quy định cụ thể trường hợp chấm dứt hợp đồng) Việc vi phạm nghĩa vụ bên vi phạm, việc tạm dừng công việc, chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại cho bên bị vi phạm, bên bị vi phạm áp dụng hình thức yêu cầu bên vi phạm “Bồi thường thiệt hại” (bên bị vi phạm phải thu thập đầy đủ chứng để chứng minh việc vi phạm gây thiệt hại cho mình) Kết luận Chương Trên sở kết nghiên cứu HĐTCXD, trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD, học viên đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm dân vi phạm Hợp đồng thi công xây dựng; tổ chức thực quản lý hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình nhằm hạn chế hành vi vi phạm HĐTCXD./ 72 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Hợp đồng nói chung HĐTCXD nói riêng mà bên ký kết có hiệu lực sở pháp lý để bên thực hiện, sở xác định hành vi vi phạm trách nhiệm pháp lý để giải tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng Các quy định cụ thể trách nhiệm dân vi phạm HĐXD nói chung HĐTCXD nói riêng góp phần hạn chế vi phạm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên bị vi phạm, góp phần trì trật tự quan hệ hợp đồng Tuy nhiên, thực tế quy định Nhà nước hành vi vi phạm nghĩa vụ thực HĐTCXD, trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD văn quy phạm pháp luật chuyên ngành xây dựng chưa cụ thể, khơng tập trung mà quy định rải rác văn quy phạm pháp luật khác nhau, từ Luật đến Nghị định đến Thơng tư hướng dẫn Điều dẫn đến việc giao kết HĐTCXD chủ thể nhiều thiếu sót, khơng đầy đủ, khơng tạo đủ sở pháp lý vững chắn để bên bị vi phạm áp dụng hình thức trách nhiệm dân bên vi phạm vi phạm hợp đồng gây khó khăn cho quan tư pháp giải tranh chấp liên quan đến HĐTCXD Với thực tế đó, học viên nghiên cứu cách toàn diện tổng hợp, phân tích quy định pháp luật hành hành vi vi phạm nghĩa vụ thực HĐTCXD, trách nhiệm dân vi phạm HĐTCXD; nghiên cứu HĐTCXD Chủ đầu tư Nhà thầu thi công xây dựng ký kết; nghiên cứu hành vi vi phạm HĐTCXD thực tế xảy tranh chấp liên quan đến HĐTCXD mà Tòa án giải Từ đó, học viên đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm dân vi phạm Hợp đồng thi công xây dựng nhằm hạn chế hành vi vi phạm HĐTCXD Thông qua luận văn, học viên mong muốn góp phần việc hồn thiện quy định pháp luật HĐXD nói chung HĐTCXD nói riêng Đồng thời, mong muốn luận văn nguồn tài liệu tham khảo cho chủ thể tham gia hoạt động xây dựng Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản án số: 09/2011/KDTM-PT ngày 31/5/2011 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 158/2011/KDTM-ST ngày 28, 29/8/2011 “V/v Tranh chấp nghĩa vụ toán phát sinh từ thảo thuận hợp đồng số 260603/LILAMA-PM ngày 26/6/2003” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 29/2011/KDTM-PT ngày 30/9/2011 “V/v Tranh chấp Hợp đồng lĩnh vực xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 17/2013/KDTM-PT ngày 08/4/2013 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 27/2013/KDTM-PT ngày 15/5/2013 “V/v Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 28/2013/KDTM-PT ngày 28/5/2013 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 37/2013/KDTM-PT ngày 26/6/2013 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 43/2013/KDTM-PT ngày 31/7/2013 “V/v Tranh chấp Hợp đồng gia công xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Bản án số: 83/2013/KDTM-PT ngày 31/12/2013 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 10 Bản án số: 10/2014/KDTM-PT ngày 23/01/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng liên danh, thầu xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 11 Bản án số: 20/2014/KDTM-PT ngày 05/3/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 12 Bản án số: 18/2014/KDTM-PT ngày 18/3/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 13 Bản án số: 24/2014/KDTM-PT ngày 07/4/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 14 Bản án số: 50/2014/KDTM-PT ngày 10/7/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 15 Bản án số: 52/2014/KDTM-PT ngày 21/7/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 16 Bản án số: 53/2014/KDTM-PT ngày 24/7/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 17 Bản án số: 64/2014/KDTM-PT ngày 25/8/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 18 Bản án số: 39/2014/KDTM-PT ngày 10/9/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 19 Bản án số: 79/2014/KDTM-PT ngày 10/10/2014 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 20 Bản án số: 71/2015/KDTM-PT ngày 21/8/2015 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 21 Bản án số: 73/2014/KDTM-PT ngày 27/8/2015 “V/v Tranh chấp Hợp đồng kinh tế giao khốn xây lắp” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 22 Bản án số: 94/2015/KDTM-PT ngày 30/9/2015 “V/v Tranh chấp Hợp đồng xây dựng Hợp đồng chuyển nhượng dự án” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 23 Bản án số: 114/2014/KDTM-PT ngày 14/12/2015 “V/v Tranh chấp Hợp đồng thi cơng” Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 24 Đinh Văn Trường (2014), Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Hợp đồng số: 01/2017/HĐ/TVXD ngày 14/4/2017 “Tư vấn quản lý dự án – Dự án thành phần Dự án thành phần thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Chính phủ Văn phòng Chính phủ” Văn phòng Chính phủ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội Hội trường Ba Đình (mới) 26 Hợp đồng số: 02/2017/HĐ/TVXD ngày 16/5/2017 “Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị - Dự án thành phần Dự án thành phần thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Chính phủ Văn phòng Chính phủ” Văn phòng Chính phủ Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC) – Công ty Trách nhiệm hữu hạn APAVE Châu Á – Thái Bình Dương 27 Hợp đồng số: 03/2017/HĐ/TCXD/VPCP ngày 23/5/2017 “Thi công xây dựng cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị cơng trình Dự án thành phần Dự án thành phần thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Chính phủ Văn phòng Chính phủ” Văn phòng Chính phủ Tập đồn Vingroup – Cơng ty Cổ phần 28 Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) (1999), Điều kiện hợp đồng Xây dựng cho cơng trình xây dựng kỹ thuật Chủ đầu tư thiết kế, Nxb Xây dựng 29 Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) (2010), Điều kiện hợp đồng Xây dựng phiên hài hòa ngân hàng phát triển đa phương cho cơng trình xây dựng kỹ thuật Chủ đầu tư thiết kế, Nxb Xây dựng 30 Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) (2010), Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay, Nxb Xây dựng 31 Hiệp hội Quốc tế Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) (2006), Hợp đồng dịch vụ mẫu Khách hàng Nhà tư vấn, Nxb Xây dựng 32 Lê Thanh Nghị (2010), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam 33 Nguyễn Hoàng Long (2014), Trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ hợp đồng – số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 34 Phạm Văn Tuyết (2006), “Về tương đồng khác biệt nghĩa vụ dân trách nhiệm dân sự”, Tạp chí Luật học, (10) 35 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, tập 2, Nxb Công an nhân dân 36 http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tran-lan-no-dong-xay-dung-co-ban-3560689- b.html, truy cập ngày 21 tháng năm 2017./ ... Xây dựng vi c hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG... CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm hợp đồng thi công xây dựng Theo quy định Khoản 20 Điều LXD hoạt động đầu tư xây dựng. .. HOÀN THI N PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG 67 3.1 Giải pháp nhằm hoàn thi n pháp luật trách nhiệm dân vi phạm Hợp đồng thi công xây dựng