Hồ sơ mời thầu Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thông tư 01-2015 công trình thuộc vốn ngân sách
HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU : TƯ VẤN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỦ ĐẦU TƯ : Tháng năm 2016 HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU : TƯ VẤN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỦ ĐẦU TƯ : Đại diện hợp pháp tư vấn lập HSMT TP.HCM, ngày _ tháng _ năm 2016 Đại diện hợp pháp bên mời thầu Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang MỤC LỤC Phần thứ Chỉ dẫn nhà thầu Chương I Yêu cầu thủ tục đấu thầu A Tổng quát B Chuẩn bị hồ sơ dự thầu C Nộp hồ sơ dự thầu D Mở thầu đánh giá hồ sơ dự thầu E Trúng thầu Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương III Tính hợp lệ hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Phần thứ hai Mẫu đề xuất kỹ thuật Mẫu số Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) Mẫu số Giấy ủy quyền Mẫu số Thỏa thuận liên danh Mẫu số Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu tư vấn Mẫu số Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu Mẫu số Giải pháp phương pháp luận tổng quát nhà thầu đề xuất để thực dịch vụ tư vấn Mẫu số Danh sách chuyên gia tham gia thực dịch vụ tư vấn Mẫu số Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số Tiến độ thực công việc Phần thứ ba Mẫu đề xuất tài Mẫu số 10A Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) Mẫu số 10B Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) Mẫu số 11 Tổng hợp chi phí Mẫu số 12A Thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12B Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 13 Chi phí khác cho chuyên gia Phần thứ tư Điều khoản tham chiếu Phần thứ năm Yêu cầu hợp đồng Chương IV Điều kiện chung hợp đồng Chương V Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương VI Mẫu hợp đồng Mẫu số 14 Hợp đồng dịch vụ tư vấn (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) Mẫu số 15 Bảo lãnh tiền tạm ứng Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang Trang Trang Trang Trang Trang 11 Trang 17 Trang 20 Trang 24 Trang 31 Trang 32 Trang 33 Trang 34 Trang 36 Trang 37 Trang 37 Trang 38 Trang 40 Trang 41 Trang 42 Trang 43 Trang 44 Trang 45 Trang 46 Trang 46 Trang 47 Trang 48 Trang 51 Trang 51 Trang 56 Trang 59 Trang 59 Trang 62 Trang TỪ NGỮ VIẾT TẮT BDL Bảng liệu đấu thầu DVTV Dịch vụ tư vấn HSMT Hồ sơ mời thầu HSDT Hồ sơ dự thầu HSĐXKT Hồ sơ đề xuất kỹ thuật HSĐXTC Hồ sơ đề xuất tài ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu VND Đồng Việt Nam Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang MÔ TẢ TÓM TẮT Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I Yêu cầu thủ tục đấu thầu Chương cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT Thông tin bao gồm quy định việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT hoàn thiện, ký kết hợp đồng Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương quy định cụ thể cho Chương I áp dụng gói thầu Chương III Tính hợp lệ HSDT tiêu chuẩn đánh giá HSDT Chương bao gồm tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ HSDT; tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật tài hồ sơ dự thầu Phần thứ hai MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT Phần gồm mẫu đề xuất kỹ thuật mà nhà thầu phải hoàn chỉnh để thành phần nội dung HSĐXKT Phần thứ ba MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH Phần gồm mẫu đề xuất tài mà nhà thầu phải hoàn chỉnh để tạo thành nội dung hồ sơ đề xuất tài Phần thứ tư ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu gói thầu, phạm vi công việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm nhân nhà thầu, trách nhiệm bên mời thầu Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV Điều kiện chung hợp đồng Chương gồm điều khoản chung áp dụng cho tất hợp đồng gói thầu khác Chương V Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương bao gồm điều khoản cụ thể cho hợp đồng Nội dung Chủ đầu tư tự quy định sở tuân thủ Điều kiện chung hợp đồng điều kiện cụ thể yêu cầu việc thực gói thầu, dự án Chương VI Mẫu hợp đồng Chương gồm biểu mẫu mà sau hoàn chỉnh trở thành phận cấu thành hợp đồng Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu Bên mời thầu mời nhà thầu tham dự thầu gói thầu DVTV thuộc dự án dự toán mua sắm nêu BDL Tên gói thầu nội dung công việc chủ yếu mô tả BDL Thời gian thực hợp đồng quy định BDL Nguồn vốn để thực gói thầu quy định BDL Mục Tư cách hợp lệ nhà thầu Nhà thầu có tư cách hợp lệ đáp ứng đủ điều kiện sau đây: Có đăng ký thành lập, hoạt động quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp; Hạch toán tài độc lập; Không trình giải thể; không bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khả chi trả theo quy định pháp luật; Đã đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định BDL; Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu theo quy định Mục Chương này; Không thời gian bị cấm tham dự thầu; Có tên danh sách ngắn trường hợp lựa chọn danh sách ngắn; Các nhà thầu có tên danh sách ngắn không liên danh với để tham dự thầu; Mục Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với chủ đầu tư, bên mời thầu sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Không có cổ phần vốn góp 30% Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác nêu BDL sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Không có cổ phần vốn góp nhau; cổ phần vốn góp 20% tổ chức, cá nhân khác với bên Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang Mục Chi phí dự thầu Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến trình tham dự thầu, kể từ nhận hồ sơ mời quan tâm (nếu có), HSMT từ bên mời thầu thông báo kết lựa chọn nhà thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Trong trường hợp, bên mời thầu không chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến việc tham dự thầu nhà thầu Nhà thầu, nhà thầu phụ (nếu có) chuyên gia nhà thầu có trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc thực gói thầu Mục HSMT làm rõ HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Phương pháp đánh giá HSDT quy định BDL Trường hợp nhà thầu muốn làm rõ HSMT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa thời gian quy định BDL để xem xét, xử lý (nhà thầu thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail ) Sau nhận văn yêu cầu làm rõ HSMT nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu có văn trả lời, có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Trương hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định Mục Chương Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi nội dung HSMT mà nhà thầu thấy chưa rõ Nội dung trao đổi bên mời thầu ghi lại thành biên lập thành văn làm rõ HSMT, gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu lý để loại nhà thầu Mục Sửa đổi HSMT Việc sửa đổi HSMT thực trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn sửa đổi HSMT Văn sửa đổi HSMT coi phần HSMT phải thông báo văn tới tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Thời gian gửi văn sửa đổi HSMT đến nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu quy định BDL Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, bên mời thầu định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định Mục 17 Chương Nhà thầu phải thông báo văn cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi HSMT theo cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail Mục Ưu đãi nhà thầu Nguyên tắc ưu đãi a) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng hưởng nhiều loại ưu đãi nêu Mục tính ưu đãi hưởng loại ưu đãi cao nhất; b) Trường hợp sau tính ưu đãi, HSDT xếp hạng ngang ưu tiên xếp hạng cao cho nhà thầu địa phương nơi triển khai gói thầu Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang Đối tượng hưởng ưu đãi cách tính ưu đãi theo quy định BDL Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu Khoản Mục nhà thầu phải kê khai HSĐXKT, kèm theo tài liệu chứng minh B CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Mục Ngôn ngữ sử dụng HSDT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải viết ngôn ngữ quy định BDL Mục Nội dung HSDT HSDT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: HSĐXKT bao gồm: a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 13 Chương này; b) Đề xuất kỹ thuật theo quy định Phần thứ hai; c) Các nội dung khác nêu BDL HSĐXTC theo quy định Phần thứ ba; Mục 10 Đơn dự thầu Đơn dự thầu, bao gồm đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo Mẫu số Phần thứ hai đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 10A Mẫu số 10B Phần thứ ba, phải bảo đảm nội dung sau đây: Đơn dự thầu phải ký tên, đóng dấu (nếu có) đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Phần thứ hai) Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ theo quy định BDL để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh Trường hợp thành viên liên danh có ủy quyền thành viên liên danh gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền nhà thầu độc lập Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu phải ghi cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi bảng tổng hợp chi phí, không đề xuất giá dự thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu Mục 11 Giá dự thầu giảm giá Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu thuộc HSĐXTC bao gồm toàn chi phí (chưa tính giảm giá) để thực gói thầu theo quy định BDL Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá phải đề xuất riêng thư giảm giá ghi trực tiếp vào đơn dự thầu theo Mẫu số 10B Phần thứ ba Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá nộp với HSĐXTC nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu Trường hợp thư giảm giá nộp với HSĐXTC nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu phải có bảng kê thành phần HSĐXTC có thư giảm giá Trường hợp nộp thư giảm giá không với HSĐXTC phải đựng thư giảm giá túi có niêm phong, ghi rõ “Thư giảm giá” với dòng chữ cảnh báo “Không mở thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật” (cách niêm phong nhà thầu tự quy định) Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào hạng mục cụ thể nêu HSĐXTC Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá hiểu giảm theo tỷ lệ cho tất hạng mục nêu HSĐXTC Nhà thầu phải đề xuất chi phí thực gói thầu theo Mẫu số 11, Mẫu số 12A Mẫu số 13 Phần thứ ba Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thực theo quy định BDL Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định, giá dự thầu không vượt chi phí thực gói thầu quy định BDL Mục 12 Đồng tiền dự thầu Giá dự thầu chào đồng tiền theo quy định BDL Đối với chi phí nước liên quan đến việc thực gói thầu, nhà thầu chào thầu đồng Việt Nam Mục 13 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Nhà thầu chuẩn bị tài liệu thuộc HSĐXKT sau đây: Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ quy định BDL b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu Điểm a Khoản thành viên liên danh; - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo Mẫu số Phần thứ hai Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: a) Năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai theo Mẫu số Mẫu số Phần thứ hai Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên liên danh, đó, tối thiểu 01 thành viên liên danh phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMT b) Các tài liệu khác quy định BDL Mục 14 Thời gian có hiệu lực HSDT Thời gian có hiệu lực HSDT không ngắn thời gian quy định BDL tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực quy định HSMT Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 ngày đóng thầu tính 01 ngày HSDT có thời gian hiệu lực ngắn so với quy định BDL Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang không tiếp tục xem xét, đánh giá Trong trường hợp cần thiết, trước hết thời hạn hiệu lực HSDT, bên mời thầu đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực HSDT (gia hạn hiệu lực HSĐXKT HSĐXTC) Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn HSDT nhà thầu không xem xét tiếp Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không phép thay đổi nội dung HSDT Việc đề nghị gia hạn chấp thuận, không chấp thuận gia hạn phải thể văn Mục 15 Quy cách HSDT chữ ký HSDT Nhà thầu phải chuẩn bị gốc số chụp HSDT theo quy định BDL ghi rõ "bản gốc" "bản chụp" tương ứng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính xác phù hợp chụp gốc Trong trình đánh giá, bên mời thầu phát chụp có lỗi kỹ thuật chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang lỗi khác lấy nội dung gốc làm sở Trường hợp có sai khác gốc chụp không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu vào gốc để đánh giá Trường hợp có sai khác gốc chụp dẫn đến kết đánh giá gốc khác kết đánh giá chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu HSDT nhà thầu bị loại HSDT phải đánh máy, in mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), văn bổ sung, làm rõ HSDT biểu mẫu khác phải đại diện hợp pháp nhà thầu ký theo hướng dẫn Phần thứ hai Phần thứ ba Trường hợp nhà thầu liên danh HSDT phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh Để bảo đảm tất thành viên liên danh bị ràng buộc mặt pháp lý, văn thỏa thuận liên danh phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh Những chữ ghi thêm, ghi chèn vào dòng, chữ bị tẩy xóa viết đè lên coi hợp lệ có chữ ký bên cạnh trang người ký đơn dự thầu C NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Mục 16 Niêm phong cách ghi túi đựng HSDT HSDT bao gồm nội dung nêu Mục Chương Bản gốc chụp HSĐXKT phải đựng túi có niêm phong ghi rõ “Hồ sơ đề xuất kỹ thuật” phía bên túi Tương tự, gốc chụp HSĐXTC phải đựng túi có niêm phong, ghi rõ “Hồ sơ đề xuất tài chính” với dòng cảnh báo “Không mở thời điểm mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật” Túi đựng HSĐXKT túi đựng HSĐXTC cần đóng gói túi niêm phong (cách niêm phong nhà thầu tự quy định) Cách trình bày thông tin túi đựng HSDT quy định BDL Trong trường hợp HSĐXKT HSĐXTC gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực việc đóng gói toàn tài liệu cho việc tiếp nhận bảo quản HSĐXKT, HSĐXTC bên mời thầu thuận tiện, đảm bảo toàn vẹn HSĐXKT HSĐXTC, tránh thất lạc, mát Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển túi phải ghi rõ số thứ tự túi tổng số túi ghi rõ thuộc HSĐXKT hay HSĐXTC để đảm bảo tính thống túi phải đóng gói, niêm phong ghi theo quy định Mục Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 10 Mẫu số 13 CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA TT Số lượng Đơn vị tính Chi phí/ đơn vị (1) (2) Miêu tả [Công tác phí] [Chuyến bay quốc tế] [Chi phí liên lạc] [Thiết bị, tài liệu ] [Chi phí lại nước] [Thuê văn Phòng, thư ký hỗ trợ] Chi phí = (1) x (2) [Ngày] [Đào tạo nhân chủ đầu tư] [Chuyến] Tổng chi phí Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 49 Phần thứ tư ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU I Giới thiệu: Mô tả khái quát dự án gói thầu 1.1 Khái quát dự án - Tên dự án: Đầu tư xây dựng trường - Địa điểm xây dựng: - Chủ đầu tư: Trường - Mục tiêu đầu tư dự án: 1.2 Khái quát gói thầu - Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế vẽ thi công dự toán - Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán dự án Đầu tư xây dựng Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn Dự án cần tuyển chọn nhà thầu tư vấn đủ lực để thực dịch vụ “Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán” dự án Đầu tư xây dựng , đảm bảo theo thiết kế sở, dự án duyệt, tuân thủ theo quy chuẩn quy phạm hành, đáp ứng tốt mặt chất lượng, thẩm mỹ II Phạm vi công việc: Phạm vi công việc nhà thầu tư vấn, nguồn vốn, tên quan thực dự án, thời gian, tiến độ thực 1.1 Phạm vi thực gói thầu: - Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán dự án Đầu tư xây dựng .với tổng diện tích đất xxx m2, bao gồm hạng mục: + Khối nhà hiệu bộ-Giảng đường với tổng diện tích sàn xây dựng: m2 + Nhà bảo vệ với diện tích xây dựng: m2 + Nhà xe với diện tích xây dựng: m2 + Trạm xử lý nước thải có diện tích: m2 + Hệ thống đường giao thông nội + Cổng chào + Công trình biểu tượng - Giám sát tác giả suốt trình thực dự án 1.2 Nguồn vốn thực gói thầu: Nguồn vốn 1.3 Tên quan thực dự án: Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 48 1.4 Thời gian thực gói thầu: Quý II/201x 1.5 Tiến độ thực gói thầu: 60 ngày (Kể ngày lễ ngày nghỉ) Nhiệm vụ nhà thầu tư vấn phải tiến hành thời gian thực hợp đồng - Thực công tác khảo sát trạng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình có để có giải pháp thiết kế, đấu nối công trình cho phù hợp - Lập nhiệm vụ thiết kế phù hợp với yêu cầu, quy mô, tính chất công trình - Lập hồ sơ Thiết kế vẽ thi công dự toán công trình, tuân thủ dự án đầu tư, thiết kế sở duyệt, tiêu chuẩn quy phạm hành - Lập dự toán chi tiết hạng mục theo chuyên ngành tổng dự toán công trình theo định mức ban hành Nhà nước, theo đơn giá thông báo liên Sở tài - Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thời điểm lập dự toán Trường hợp đơn giá thông báo liên Sở Tài - Xây dựng TP.Hồ Chí Minh phải có chứng từ hợp lệ chứng minh đơn giá tính dự toán - Lập thuyết minh thiết kế vẽ thi công theo quy định - Lập dẫn kỹ thuật cho công trình - Số Hồ sơ thiết kế vẽ thi công dự tóan giao cho Chủ đầu tư: 08 kèm 03 đĩa CD chưa toàn file liệu theo yêu cầu hợp đông - Giám sát tác giả suốt trình thực dự án III Báo cáo thời gian thực hiện: - Nhiệm vụ thiết kế; Thời gian thực hiện: 10 ngày - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công dự toán; Thời gian thực hiện: 50 ngày - Chỉ dẫn kỹ thuật; Thời gian thực hiện: 50 ngày - Ngoài ra, nhà thầu phải tổ chức họp để báo cáo tình hình công việc cho Chủ đầu tư sau hoàn thành công việc sau: kiến trúc, kết cấu, điện nước trước xuất hồ sơ thiết kế IV Kinh nghiệm nhân nhà thầu: - Theo tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật quy định Mục [Tiêu chuẩn đánh giá HSDT] Chương hồ sơ V Trách nhiệm bên mời thầu: - Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến việc thực dự án - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực nhiệm vụ Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 49 Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ: Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: “Hợp đồng” thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo “Giá hợp đồng” tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng “Chủ đầu tư” tổ chức nêu ĐKCT “Nhà thầu” tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định hợp đồng nêu ĐKCT “Nhà thầu phụ” nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần công việc dự kiến HSDT “Ngày hợp đồng có hiệu lực” ngày quy định ĐKCT “Ngày” ngày dương lịch, tính liên tục, kể ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần “Chi phí khác” tất chi phí lương tư vấn có liên quan đến DVTV Điều Luật áp dụng Ngôn ngữ sử dụng Luật điều chỉnh hợp đồng luật Việt Nam Ngôn ngữ hợp đồng tiếng Việt, trừ có quy định khác nêu ĐKCT Điều Sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng Các tài liệu, thông tin sản phẩm nhà thầu khuôn khổ Hợp đồng thuộc quyền sở hữu chủ đầu tư, trừ có quy định khác ĐKCT Nhà thầu giữ lại tài liệu thông tin Không sử dụng vào mục đích khác không chấp thuận văn chủ đầu tư Nếu đồng ý trước văn chủ đầu tư, nhà thầu Không tiết lộ nội dung hợp đồng ký với chủ đầu tư cho Không phải người có liên quan đến việc thực hợp đồng Việc nhà thầu cung cấp thông tin cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng thực theo chế độ bảo mật phạm vi cần thiết cho việc thực hợp đồng Điều Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thiệt hại phát sinh việc khiếu nại bên thứ ba (nếu có) việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng quy định ĐKCT Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 50 Điều Thanh toán Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo nội dung quy định ĐKCT Trường hợp chủ đầu tư chậm toán cho nhà thầu theo quy định Khoản Điều phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Thời gian tính kể từ ngày chậm toán ngày chủ đầu tư toán cho nhà thầu Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng nhà thầu chủ đầu tư thống thông qua hoàn thiện hợp đồng sở phù hợp với giá trúng thầu duyệt ghi cụ thể hợp đồng Điều Thời gian thực hợp đồng Thời gian thực hợp đồng quy định ĐKCT Điều Điều chỉnh hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, cần phải điều chỉnh hợp đồng khoảng thời gian nêu ĐKCT kể từ nhận đề nghị điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu, bên nhận đề nghị có trách nhiệm xem xét đưa yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh làm sở để hai bên thương thảo ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng điều kiện quy định Điều ĐKCT Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực trường hợp sau đây: a) Bất khả kháng, Không liên quan đến vi phạm sơ suất chủ đầu tư nhà thầu; b) Thay đổi phạm vi công việc yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, trường hợp có thay đổi sách pháp luật nhà nước thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu xem xét tăng, giảm giá hợp đồng cách tương ứng Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng mà Không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh sau người có thẩm quyền cho phép Điều 10 Nhân Nhà thầu phải huy động tất chuyên gia để thực nội dung công việc đề xuất HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân theo quy định Mục 29 Chương I nhà thầu phải báo cáo chấp thuận chủ đầu tư Nhân thay phải có lực, kinh nghiệm tương đương tốt so với nhân đề xuất trước Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 51 Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn lực hành vi dân Không hoàn thành tốt công việc chủ đầu tư có văn yêu cầu thay chuyên gia Khi nhận văn yêu cầu thay nhân chủ đầu tư, thời gian quy định ĐKCT, nhà thầu phải thực thay chuyên gia có lực kinh nghiệm chủ đầu tư chấp nhận Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Điều 11 Quyền nghĩa vụ nhà thầu Quyền nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực công việc Không hợp lý nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư toán hạn theo quy định Điều Chương Nghĩa vụ nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm tư vấn mình; b) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định Hợp đồng Nhà thầu thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến công việc tư vấn làm chậm trễ cản trở việc hoàn thành công việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hoàn thành tiến độ giao nộp sản phẩm tư vấn theo quy định Hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Phải cam kết có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhà thầu phụ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải công việc vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư (kể ngày nghỉ) ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu chủ đầu tư; e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng Điều 12 Nhà thầu phụ Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu ĐKCT để thực phần công việc nêu HSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ Không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư khối lượng, chất lượng, tiến độ nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu ĐKCT thực chủ đầu tư chấp thuận Giá trị công việc mà nhà thầu phụ quy định Khoản Điều thực Không vượt tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu ĐKCT Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 52 Nhà thầu Không sử dụng thầu phụ cho công việc khác công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu HSDT Yêu cầu khác nhà thầu phụ quy định ĐKCT Điều 13 Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định Điều 16 Chương này, nhà thầu Không thực phần hay toàn nội dung công việc theo hợp đồng thời hạn nêu hợp đồng chủ đầu tư khấu trừ vào giá hợp đồng khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực quy định ĐKCT tính cho tuần chậm thực khoảng thời gian khác thỏa thuận nội dung công việc thực Chủ đầu tư khấu trừ đến % tối đa quy định ĐKCT Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định Điều 14 Chương Nhà thầu phải chịu trách nhiệm xác số lượng, khối lượng công việc xây lắp Trường hợp tính toán sai số lượng, khối lượng công việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định ĐKCT Điều 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu Chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho nhà thầu nhà thầu Không thực nội dung công việc quy định ĐKCT Chủ đầu tư gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu phát nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà Không phải chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng Không làm quyền lợi chủ đầu tư hưởng theo quy định hợp đồng pháp luật Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo Khoản Điều này, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt Tuy nhiên, nhà thầu phải tiếp tục thực phần hợp đồng Không bị chấm dứt Điều 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư Nhà thầu chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho chủ đầu tư chủ đầu tư Không thực nội dung công việc quy định ĐKCT Điều 16 Trường hợp bất khả kháng Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm tầm kiểm sốt khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch điều kiện thời tiết bất lợi Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức có thẩm quyền nơi xảy kiện bất khả kháng Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 53 Trong khoảng thời gian Không thể thực dịch vụ điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc Không bị ảnh hưởng trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu Một bên Không hoàn thành nhiệm vụ trường hợp bất khả kháng Không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 17 Chương Điều 17 Giải tranh chấp Nhà thầu chủ đầu tư có trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thông qua thương lượng, hòa giải Nếu tranh chấp Không thể giải thương lượng, hòa giải thời gian quy định ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên yêu cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế xác định ĐKCT Điều 18 Thông báo Bất thông báo bên gửi cho bên liên quan đến hợp đồng phải thể văn bản, theo địa ghi ĐKCT Thông báo bên có hiệu lực kể từ ngày bên nhận theo ngày hiệu lực nêu thông báo, tùy theo ngày đến muộn Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 54 Chương V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung Chủ đầu tư: Nhà thầu: …[Ghi tên nhà thầu trúng thầu] Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng Ngôn ngữ hợp đồng: Tiếng Việt 2 Việc sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng: Tài liệu thông tin liên qua đến hợp đồng hai bên quản lý theo chế độ mật theo quy định, nhà thầu không phép tiết lộ hay cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng cho bên thứ chưa bên mời thầu đồng ý Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói - Phương thức toán: Việc toán cho nhà thầu chuyển khoản - Đồng tiền toán: Việt Nam đồng - Thời hạn toán: Không 14 ngày kể từ nhà thầu xuất trình đầy đủ chứng từ theo yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật Thời gian thực hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (Kể ngày lễ ngày nghỉ) Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu: 03 ngày Điều chỉnh hợp đồng: Không thay đổi kết đầu giá hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, cần phải sửa đổi, bổ sung điều khoản hợp đồng bên có trách nhiệm xem xét đưa yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi, bổ sung làm sở để hai bên thương thảo ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng Thời gian nhà thầu thực việc thay nhân sự: 03 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu thay nhân chủ đầu tư Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng nhà thầu phụ 10 12 13 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện: Không áp dụng nhà thầu phụ Yêu cầu khác nhà thầu phụ: Có đầy đủ tư cách pháp nhân lực hành nghề theo quy định, không bị quan có thẩm quyền kết luận nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản, nợ đọng khả chi trả, trình giải thể Mức khấu trừ: Tùy theo trường hợp cụ thể nhà thầu không hoàn thành nội dung công việc quy định hợp đồng kết từ công việc dẫn đến sai phạm theo quy định Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 55 Điều Khoản Nội dung hành, làm thay đổi chất thực tế việc ảnh hưởng đến công trình bên mời thầu phạt nhà thầu cách khấu trừ % giá trị hợp đồng, đồng thời bị truy cứu xử lý theo quy định hành nhà nước Mức khấu trừ 3% giá trị hợp đồng bị vi phạm/tuần Mức khấu trừ tối đa: 12 % tổng giá trị hợp đồng vi phạm 14 15 Mức đền bù: 100% phần việc gây thiệt hại Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu tư vấn: - Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng cách thông báo văn cho nhà thầu tư vấn nhà thầu tư vấn không thực nội dung công việc - Nhà thầu không sửa chữa lỗi nghiêm trọng mà Nhà thầu mắc phải việc thực nhiệm vụ vòng 05 ngày kể từ ngày nhận thông báo chủ đầu tư sai sót - Nhà thầu lý đáng mà không tiếp tục thực công việc theo tiến độ Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư, 10 ngày liên tục không thực công việc theo hợp đồng - Chuyển nhượng hợp đồng mà thỏa thuận với Chủ đầu tư - Chủ đầu tư gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho Nhà thầu tư vấn phát Nhà thầu bị phá sản, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản mà chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng không làm quyền lợi chủ đầu tư theo quy định hợp đồng pháp luật - Nhà thầu từ chối không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều khiếu nại giải tranh chấp - Nhà thầu cố ý trình Chủ đầu tư tài liệu không thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích Chủ đầu tư - Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo khoản Điều này, Chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt Tuy nhiên, Nhà thầu tư vấn phải tiếp tục thực phần hợp đồng bị chấm dứt Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư: Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 56 Điều Khoản Nội dung - Nhà thầu tư vấn chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho Chủ đàu tư Chủ đầu tư không thực nội dung công việc - Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng lỗi Chủ đầu tư - Chủ đầu tư không toán cho Nhà thầu theo hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều khiếu nại giải tranh chấp sau 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ - Chủ đầu tư không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều khiếu nại giải tranh chấp - Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh điều hành người ủy thác người đại diện quyền lợi cho chủ nợ 17 Giải tranh chấp: Các bên có trách nhiệm thương lượng giải sở nội dung hợp đồng ký kết Trường hợp không đạt thoả thuận bên, việc giải tranh chấp thực thông qua hòa giải, Trọng tài Tòa án giải theo quy định pháp luật 18 Địa để hai bên thông báo cho thông tin theo quy định: - Địa liên lạc chủ đầu tư: + Điện thoại liên hệ: 08 .; Fax: 08 + E-mail: - Địa liên lạc nhà thầu: _ + Điện thoại: Fax: _ + E-mail: Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 57 Chương VI MẪU HỢP ĐỒNG Mẫu số 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng loại hợp đồng trọn gói) _, ngày _ tháng _ năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn cứ1 _ [Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội]; - Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn Quyết định số _ ngày _ tháng _ năm _ việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thông báo kết lựa chọn nhà thầu số _ ngày _ tháng _ năm _ bên mời thầu; - Căn biên hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu trúng thầu ký ngày _ tháng _ năm _; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư - Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] - Đại diện ông/bà: - Chức vụ: - Địa chỉ: _ - Điện thoại: - Fax: - E-mail: _ - Tài khoản: _ - Mã số thuế: - Giấy ủy quyền số ngày tháng _ năm _ (trường hợp ủy quyền) Nhà thầu - Tên nhà thầu _ [Ghi tên nhà thầu lựa chọn] Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 58 - Đại diện ông/bà: - Chức vụ: - Địa chỉ: _ - Điện thoại: - Fax: _ - E-mail: _ - Tài khoản: _ - Mã số thuế: - Giấy ủy quyền số ngày tháng _ năm (trường hợp ủy quyền) Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ nêu chi tiết “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; Biên hoàn thiện hợp đồng; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; Văn thỏa thuận bên điều kiện hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể; Hồ sơ dự thầu tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu lựa chọn; Hồ sơ mời thầu tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu; Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; Đảm bảo huy động bố trí nhân theo yêu cầu HSMT để thực dịch vụ; Nộp báo cáo cho chủ đầu tư thời hạn theo yêu cầu HSMT; Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu ĐKC ĐKCT hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng Chủ đầu tư định ông/bà _ [Ghi rõ họ tên] cán phụ trách chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 59 Giá hợp đồng: [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền ký hợp đồng] Số tiền bao gồm toàn chi phí, lãi khoản thuế mà nhà thầu phải nộp Thời hạn toán: [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng) _ [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận dự thảo báo cáo nhà thầu lập _ [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận báo cáo cuối Tổng số tiền toán _ [Ghi giá trị đồng tiền] [Thời hạn toán thay đổi để phù hợp với báo cáo đầu ra] Phương thức toán: Phương thức toán nêu Điều ĐKCT Điều Loại hợp đồng Hợp đồng thực theo loại hợp đồng trọn gói Điều Thời gian thực hợp đồng [Nêu thời gian thực hợp đồng phù hợp với Khoản Mục BDL, HSDT kết hoàn thiện hợp đồng hai bên] Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định Khoản Điều ĐKCT] Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành _ bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ _ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Đại diện hợp pháp chủ đầu tư [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Mẫu số 15 Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 60 BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG1 _, ngày tháng năm Kính gửi: [Ghi tên chủ đầu tư] (sau gọi chủ đầu tư) [Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] Theo điều khoản tạm ứng nêu điều kiện cụ thể hợp đồng, [Ghi tên địa nhà thầu tư vấn] (sau gọi nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng mục đích khoản tiền tạm ứng _ [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng] cho việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [Ghi tên ngân hàng] _[Ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký [Ghi địa ngân hàng2] (sau gọi “ngân hàng”), theo yêu cầu chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, toán cho chủ đầu tư chủ đầu tư có yêu cầu với khoản tiền không vượt _ [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng] Ngoài ra, đồng ý thay đổi, bổ sung điều chỉnh điều kiện hợp đồng tài liệu liên quan tới hợp đồng ký nhà thầu chủ đầu tư không làm thay đổi nghĩa vụ theo bảo lãnh Giá trị bảo lãnh giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua kỳ toán quy định Điều Hợp đồng sau nhà thầu xuất trình văn xác nhận chủ đầu tư số tiền thu hồi kỳ toán Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận khoản tạm ứng theo hợp đồng ngày _ tháng năm _ chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày đến sớm Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Căn điều kiện cụ thể gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu Điều ĐKCT (thông thường áp dụng gói thầu đấu thầu quốc tế) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ Ngày hoàn thành nghĩa vụ quy định hợp đồng Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hợp đồng yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực bảo lãnh tiền tạm ứng Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thiết kế vẽ thi công dự toán Trang 61