Hợp đông thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình vốn nhà nước do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm chủ đầu tư và trình sở xây dựng tỉnh thẩm định Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo KTKT đầu tư xây Công trình: Xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm Y tế thuôc chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Giai đoạn 3)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2020 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN Số: 01/2020/HĐ-TVXD Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo KTKT đầu tư xây Cơng trình: Xây dựng cơng trình cấp nước nhà vệ sinh trạm Y tế thc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả" (Giai đoạn 3) GIỮA TRUNG TÂM KIỂM SỐT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG VÀ CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ ATK BẮC GIANG - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2020 HỢP ĐỒNG Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng cơng trình, Số: 01/2020/HĐ-TVXD Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình Xây dựng Cơng trình: Xây dựng cơng trình cấp nước nhà vệ sinh trạm Y tế thuôc chương trình "Mở rộng quy mơ vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả" (Giai đoạn 3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang Cơng ty Cổ phần Kim Khí ATK PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi Tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng Căn Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 UBND tỉnh Bắc Giang việc ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang; Căn Quyết định số 3012/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/07/2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc điều chinh bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn phê duyệt văn kiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dự kết quả" vay vốn Ngân hàng giới (WB); Căn Quyết định Số: /QĐ-KSBT ngày tháng 01 năm 2020 Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Quyết định Số: /QĐ-KSBT ngày tháng 01 năm 2020 Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt kết định thầu, gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơng trình; PHẦN - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, tháng 01 năm 2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, gồm bên đây: Một bên là: Chủ đầu tư : Tên giao dịch: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang Đại diện là: Ông Đặng Thanh Minh Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 45, Đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh bắc Giang Tài khoản số: 374101124977 Tại: Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang Mã số thuế: 2400210904-014 Điên thoại: 0204 3855 790 bên là: Nhà thầu : Tên giao dịch: Cơng ty Cổ phần Kim Khí ATK Đại diện là: Ông Nguyễn Trọng Kiên Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 248, đường Lưu Nhân Chú, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Tài Khoản: 0731 000 887 499 Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang Mã số thuế: 2400 867 584 Điện thoại: 0967 545 391 Các bên thống thỏa thuận sau: Điều Các định nghĩa diễn giải Các từ cụm từ Hợp đồng hiểu theo định nghĩa diễn giải sau đây: Chủ đầu tư là: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang nói phần mở đầu người có quyền kế thừa hợp pháp Chủ đầu tư mà đối tượng người uỷ quyền Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT là: Công ty Cổ phần Kim Khí ATK nêu phần mở đầu người kế thừa hợp pháp Bên B mà đối tượng người uỷ quyền 3 Cơng trình là: Xây dựng cơng trình cấp nước nhà vệ sinh trạm Y tế thc chương trình "Mở rộng quy mơ vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả" (Giai đoạn 3) Gói thầu là gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơng trình: Xây dựng cơng trình cấp nước nhà vệ sinh trạm Y tế thc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả" (Giai đoạn 3) Đại diện chủ đầu tư người chủ đầu tư nêu Hợp đồng ủy quyền thay mặt cho chủ đầu tư Điều hành công việc Đại diện nhà thầu người nhà thầu nêu Hợp đồng nhà thầu định thay mặt nhà thầu Điều hành công việc Nhà thầu phụ tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để trực tiếp thực công việc Hợp đồng toàn Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định Điều [Hồ sơ Hợp đồng thứ tự ưu tiên] 10 Bên chủ đầu tư nhà thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể 11 Ngày hiểu ngày dương lịch tháng hiểu tháng dương lịch 12 Ngày làm việc ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định pháp luật 13 Bất khả kháng định nghĩa Điều 16 [Rủi ro bất khả kháng] 14 Luật tồn hệ thống luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên Hồ sơ Hợp đồng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng tài liệu Khoản Các tài liệu kèm theo Hợp đồng phận không tách rời Hợp đồng tư vấn xây dựng Các tài liệu kèm theo Hợp đồng thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn tài liệu bao gồm: a) Văn thông báo trúng thầu định thầu; b) Điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Khoản tham chiếu hợp đồng tư vấn xây dựng; c) Điều kiện chung hợp đồng; d) Các vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật; e) Biên đàm phán hợp đồng, văn sửa đổi, bổ sung hợp đồng; f) Các phụ lục hợp đồng; g) Các tài liệu khác có liên quan Thứ tự ưu tiên áp dụng tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng áp dụng theo thứ tự quy định Khoản Điều Điều Trao đổi thông tin Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, định, đưa phải văn chuyển đến bên nhận đường bưu điện, fax, email theo địa bên quy định Hợp đồng Trường hợp bên thay đổi địa liên lạc phải thơng báo cho bên để đảm bảo việc trao đổi thông tin Nếu bên thay đổi địa mà không thông báo cho bên phải chịu hậu việc thay đổi địa mà không thông báo Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng Hợp đồng Hợp đồng chịu Điều chỉnh hệ thống pháp luật Việt Nam Ngôn ngữ Hợp đồng thể tiếng Việt Điều Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng cơng trình Bên A giao Bên B nhận thực công việc Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng cơng trình: Xây dựng cơng trình cấp nước nhà vệ sinh trạm Y tế thc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả" (Giai đoạn 3) gồm: 1.1 Khảo sát lại trạng trạm y tế xã - Khảo sát lại toàn trạng tổng mặt trạm y tế xã, đặc biệt khu vực dự kiến đặt nhà vệ sinh - Vẽ lại toàn trạng tổng mặt vị trí dự kiến xây dựng nhà vệ sinh - Xác định nguồn cung cấp vật liệu vị trí đổ phế thải.1.2 Lập thiết kế BVTC - Tổng dự toán xây dựng cơng trình: “Xây dựng cơng trình cấp nước nhà vệ sinh trạm Y tế thc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết quả" (Giai đoạn 3)” theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho cơng trình đảm bảo sản phẩm tư vấn xây dựng ( Thuyết minh Báo cáo KTKT, vẽ dự toán) phù hợp với dự án đầu tư phê duyệt quy định hành xây dựng 1.3 Tham gia họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn chủ đầu tư yêu cầu trình triển khai thực 1.4 Tham gia nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hồn thành cơng việc, hạng mục cơng trình tồn cơng trình có u cầu chủ đầu tư 1.5 Giám sát tác giả theo quy định Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Nhà thầu cung cấp sản phẩm hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: (không yêu cầu) Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên; đảm bảo thực quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải bên nhận thầu hoàn chỉnh theo Điều Khoản thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng Hợp đồng là: 08 thuyết minh Báo cáo KTKT 08 hồ sơ vẽ thiết kế BVTC ( Khổ A3) 08 Dự toán 01 đĩa CD gồm nội dung thiết kế BVTC - Tổng dự toán Điều Nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng Căn nghiệm thu sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng: a) Hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên b) Hồ sơ Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng cơng trình c) Nhiệm vụ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng duyệt tư vấn khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế duyệt, thiết kế bước trước phê duyệt tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng d) Quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Nghiệm thu sản phẩm tiến hành 01 lần Lần cuối: Sau nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu sản phẩm tư vấn xây dựng nhà thầu cung cấp, chủ đầu tư vào Hợp đồng này, tiêu phẩm tư chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng Những sai sót sản vấn xây dựng nhà thầu phải hoàn chỉnh theo Điều Khoản thỏa thuận Hợp đồng Điều Thời gian tiến độ thực Hợp đồng tư vấn xây dựng 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Điều Giá hợp đồng, tạm ứng toán Giá hợp đồng a) Giá hợp đồng xác định - Giá theo kế hoạch đấu thầu: 169.600.000đồng - Giảm trừ tiết kiệm theo thương thảo: 5.088.000 đồng - Giá trị ký hợp đồng (làm tròn): 164.512.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng) - Giá xét thầu vào giá phê duyệt dự án, sau có phê duyệt Báo cáo KTKT đề nghị chủ đầu tư nhà thầu điều chỉnh hợp đồng theo giá dự toán phê duyệt b) Điều chỉnh giá hợp đồng thực theo Điều 10 [Điều chỉnh hợp đồng] Nội dung giá Hợp đồng (Đã bao gồm) - Chi phí nhân cơng cho chun gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp … - Chi phí cần thiết cho việc hồn chỉnh hồ sơ sau họp, báo cáo; - Chi phí lại tham gia vào q trình nghiệm thu giai đoạn trường; - Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc; - Giá hợp đồng bao gồm thuế VAT Tạm ứng: Ngay sau hợp đồng có hiệu lực, Bên A tạm ứng cho Bên B 30% giá trị Hợp đồng, (Căn vào khả vốn chủ đầu tư ) Thanh toán Bên A toán cho bên B theo giá trị tư vấn hoàn thành nghiệm thu theo tiến độ khả bố trí vốn hàng năm chủ đầu tư, lần cuối sau nhà thầu hoàn thành công việc theo nghĩa vụ hợp đồng công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết tốn Hồ sơ toán gồm: - Biên nghiệm thu thiết kế - Bảng tính giá trị cơng việc chưa có đơn giá hợp đồng - Đồng tiền toán đồng tiền Việt Nam Điều 10 Điều chỉnh hợp đồng 13.1 Chi phí phát sinh tính cơng việc Bên B gia tăng phạm vi công việc theo yêu cầu Bên A; 13.2 Kéo dài cơng việc lý từ phía Bên A trình thực 13.3 Trường hợp có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hợp đồng Nhà nước thay đổi sách có liên quan phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét định 13.4 Nếu trường hợp phát sinh có xu hướng phát sinh, Bên B thông báo cho Bên A trước thực cơng việc Khơng có chi phí phát sinh toán trừ Bên A chấp thuận văn trước tiến hành cơng việc 13.5 Chi phí phát sinh thoả thuận toán Bên A Bên B Việc tính tốn chi phí phát sinh sở tính tốn Giá hợp đồng thoả thuận việc điều chỉnh Giá hợp đồng có thay đổi cho phép tính tốn chi phí phát sinh theo điều khoản quy định việc tốn chi phí phát sinh Điều 11 Quyền nghĩa vụ nhà thầu tư vấn Quyền nhà thầu tư vấn: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng b) Được đề xuất thay đổi Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn lợi ích chủ đầu tư phát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn c) Từ chối thực công việc không hợp lý phạm vi hợp đồng yêu cầu trái pháp luật chủ đầu tư đ) Được quyền yêu cầu bên giao thầu toán hạn, yêu cầu toán Khoản lãi vay chậm toán theo quy định e) Đối với tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Kiến nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công nhà thầu thi công xây dựng xét thấy chất lượng thi công xây dựng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi cơng khơng bảo đảm an tồn Nghĩa vụ nhà thầu tư vấn: a) Hồn thành cơng việc tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng b) Đối với hợp đồng tư vấn thiết kế: Tham gia nghiệm thu cơng trình xây dựng chủ đầu tư theo quy định pháp luật quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu chủ đầu tư c) Thông báo văn cho chủ đầu tư thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hồn thành cơng việc d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng pháp luật có quy định e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc hợp đồng: Nhà thầu tư vấn phải thu thập thông tin liên quan đến vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng trách nhiệm bên nhận thầu theo hợp đồng, rủi ro phát sinh cho bên nhận thầu việc thực công việc tư vấn xây dựng quy định hợp đồng Trường hợp lỗi việc thu thập thông tin, vấn đề khác nhà thầu tư vấn để hồn thành cơng việc tư vấn xây dựng theo Điều Khoản quy định hợp đồng bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm f) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định hợp đồng Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến cơng việc tư vấn xây dựng làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực g) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan Điểm nội dung công việc tư vấn xây dựng buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức h) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải thực chuyên gia có đủ Điều kiện lực hành nghề theo quy định pháp luật Nhà thầu tư vấn phải xếp, bố trí nhân lực nhà thầu phụ có kinh nghiệm lực cần thiết danh sách chủ đầu tư phê duyệt để thực công việc tư vấn xây dựng i) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc vướng mắc thời Điểm theo yêu cầu chủ đầu tư ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; ngày hồn thành bàn giao cơng trình tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng k) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định, với số lượng theo thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết n) Tuân thủ yêu cầu hướng dẫn chủ đầu tư, trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực m) Tham gia nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hồn thành hạng Mục cơng trình tồn cơng trình có u cầu chủ đầu tư tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình l) Bồi thường thiệt hại lỗi gây thực khơng nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết Điều 12 Quyền nghĩa vụ chủ đầu tư Quyền chủ đầu tư: a) Được quyền sở hữu sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo hợp đồng c) Kiểm tra chất lượng công việc nhà thầu tư vấn khơng làm cản trở hoạt động bình thường nhà thầu tư vấn d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng đ) Yêu cầu bên nhận thầu thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng yêu cầu lực theo quy định Nghĩa vụ chủ đầu tư: a) Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin yêu cầu cơng việc, tài liệu, bảo đảm tốn phương tiện cần thiết để thực công việc theo thỏa thuận hợp đồng b) Bảo đảm quyền tác giả sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng c) Giải kiến nghị nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trình thực hợp đồng thời hạn bên thỏa thuận hợp đồng d) Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo tiến độ toán thỏa thuận hợp đồng đ) Hướng dẫn nhà thầu tư vấn nội dung liên quan đến dự án hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu); tạo Điều kiện để bên nhận thầu tiếp cận với cơng trình, thực địa e) Cử người có lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn g) Tạo Điều kiện cho bên nhận thầu thực công việc tư vấn xây dựng h) Chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ tài liệu cung cấp Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn bên giao thầu cung cấp thơng tin khơng xác, không đầy đủ theo quy định hợp đồng Điều 13 Nhân lực nhà thầu 18.1 Bên B phải cử người có đủ lực để làm đại diện điều hành công việc thay mặt cho Bên B 18.2 Nhân lực Bên B phải có chứng hành nghề, trình độ chun mơn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng nghề nghiệp, công việc họ; 18.3 Nhân lực Bên B phải thực công việc giao khoảng thời gian cần thiết để đạt tiến độ gói thầu Bên B không thay đổi nhân Nhân lực chưa chấp thuận trước Bên A; 18.4 Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay nhân lực người cho quản lý không đủ lực, thiếu cẩn trọng công việc vắng mặt 05 ngày mà khơng có lý chưa chấp thuận Bên A Khi đó, Bên B phải cử người khác có đủ lực thay vòng 01 ngày nhận yêu cầu Bên A, chi phí thay nhân Bên B tự chịu trường hợp Bên B không trì hỗn cơng việc mình; 18.5 Trước thay đổi nhân Bên B phải có văn đề nghị với Bên A trước 01 ngày để Bên A xem xét chấp thuận; 10 18.6 Nhân lực Bên B hưởng chế độ theo qui định Bộ luật Lao động Việt Nam chi phí cho chế độ Bên B chi trả; 18.7 Nhân Bên B phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ theo qui định hợp đồng Điều 14 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu 19.1 Bên B giữ quyền tất tài liệu báo cáo tài liệu khác thực nhân viên Bên B Bên A toàn quyền sử dụng tài liệu này, chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép Bên B 19.2 Bên B phải cam kết tài liệu báo cáo tài liệu khác Bên B lập cung cấp cho Bên A không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba 19.3 Bên A không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại tài liệu báo cáo tài liệu khác theo Hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 15 Bảo hiểm Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định Điều 16 Rủi ro bất khả kháng Bất khả kháng khác hoạt động tư vấn xây dựng bao gồm kiện sau: Khi thực hợp đồng tư vấn xây dựng gặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn mà ký hợp đồng bên chưa lường hết Trách nhiệm bên rủi ro: a) Đối với rủi ro tính giá hợp đồng rủi ro xảy bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm kinh phí b) Đối với rủi ro mua bảo hiểm chi phí khắc phục hậu rủi ro đơn vị bảo hiểm chi trả khơng tính vào giá hợp đồng c) Bên nhận thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho bên giao thầu hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan lỗi gây d) Bên giao thầu phải bồi thường tổn hại cho bên nhận thầu thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) liên quan lỗi gây ra, Thông báo bất khả kháng: a) Khi bên gặp tình trạng bất khả kháng phải thơng báo văn cho bên thời gian sớm nhất, thông báo phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu bất khả kháng 11 b) Bên thông báo miễn thực cơng việc thuộc trách nhiệm thời gian xảy bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng Trách nhiệm bên bất khả kháng a) Nếu bên nhận thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo Điều Khoản hợp đồng dẫn đến chậm thực công việc phát sinh chi phí bất khả kháng, bên nhận thầu có quyền đề nghị xử lý sau: - Được kéo dài thời gian chậm trễ theo quy định Hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành) - Được tốn chi phí phát sinh theo Điều Khoản quy định hợp đồng b) Bên giao thầu phải xem xét định đề nghị bên nhận thầu c) Việc xử lý hậu bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền bên cho bên theo hợp đồng Chấm dứt hợp đồng bất khả kháng, toán, hết trách nhiệm a) Nếu việc thực công việc hợp đồng bị dừng bất khả kháng thông báo theo quy định hợp đồng Khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn số ngày bất khả kháng thơng báo, hai bên có quyền gửi thơng báo chấm dứt hợp đồng cho bên b) Đối với trường hợp chấm dứt này, bên giao thầu phải toán cho bên nhận thầu: - Các Khoản toán cho công việc thực mà giá nêu hợp đồng - Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho công trình chuyển tới cho bên nhận thầu, thứ bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) bên giao thầu bên giao thầu toán, bên nhận thầu bên giao thầu sử Điều 17 Tạm ngừng công việc hợp đồng Tạm ngừng công việc chủ đầu tư Nếu nhà thầu không thực nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư thơng báo tạm ngừng tồn phần công việc nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi nhà thầu yêu cầu nhà thầu phải thực sửa chữa sai sót Khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư tạm ngừng công việc Tạm ngừng công việc nhà thầu 12 a) Nếu chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, khơng tốn theo Điều Khoản thỏa thuận Hợp đồng 28 ngày kể từ ngày hết hạn tốn, sau thơng báo cho chủ đầu tư, nhà thầu tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) b) Sau chủ đầu tư thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp tục tiến hành cơng việc bình thường c) Nếu chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét Sau nhận thông báo, chủ đầu tư xem xét có ý kiến vấn đề nêu Trước tạm ngừng thực công việc Hợp đồng bên phải thơng báo cho bên biết văn nêu rõ lý tạm ngừng công việc thực Hai bên thương lượng giải để tiếp tục thực Hợp đồng Điều 18 Chấm dứt hợp đồng Chấm dứt Hợp đồng chủ đầu tư Chủ đầu tư chấm dứt Hợp đồng, sau 03 ngày kể từ ngày gửi văn kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: a) Nhà thầu không tuân thủ Bảo đảm thực hợp đồng Điều 14 b) Nhà thầu khơng sửa chữa sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu khắc phục việc thực nhiệm vụ vòng 07 ngày mà chủ đầu tư chấp nhận kể từ ngày nhận thông báo chủ đầu tư sai sót c) Nhà thầu khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực cơng việc theo Điều [Thời gian tiến độ thực Hợp đồng], 45 ngày liên tục không thực công việc theo Hợp đồng d) Chuyển nhượng Hợp đồng mà khơng có thỏa thuận chủ đầu tư đ) Nhà thầu bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người ủy quyền Hoặc người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện e) Nhà thầu từ chối không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 20 [Khiếu nại giải tranh chấp] g) Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư tài liệu không thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích chủ đầu tư h) Trường hợp bất khả kháng quy định Điều 16 [Rủi ro bất khả kháng] 13 Sau chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư thuê nhà thầu khác thực tiếp công việc tư vấn Chủ đầu tư nhà thầu sử dụng tài liệu có Chấm dứt hợp đồng nhà thầu Nhà thầu chấm dứt hợp đồng phải thông báo văn trước cho chủ đầu tư tối thiểu 07 ngày trường hợp sau đây: a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng lỗi chủ đầu tư b) Chủ đầu tư khơng tốn cho nhà thầu theo hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 20 [Khiếu nại giải tranh chấp] sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ c) Chủ đầu tư không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 20 [Khiếu nại giải tranh chấp] d) Do hậu kiện bất khả kháng mà nhà thầu thực phần quan trọng công việc thời gian không 45 ngày đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh Điều hành người ủy thác người đại diện cho quyền lợi chủ nợ có hành động kiện xẩy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện Khi chấm dứt hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên chấm dứt trừ Điều Khoản giải tranh chấp Khi hai bên chấm dứt hợp đồng, gửi hay nhận văn chấm dứt hợp đồng, nhà thầu thực bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn cách nhanh chóng cố gắng để giảm tối đa mức chi phí Thanh tốn chấm dứt hợp đồng: Việc toán thực theo Điều [Giá hợp đồng, tạm ứng tốn] cho cơng việc thực trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí khác ) Điều 19 Thưởng, phạt trách nhiệm vi phạm Hợp đồng 24.1 Thưởng hợp đồng: Không thực 24.2 Phạt vi phạm hợp đồng: - Nếu lỗi Bên B làm chậm tiến độ 01 ngày phạt 1% tổng số tiền phạt không 12% phần giá trị hợp đồng vi phạm - Đối với Bên A: Không thực Điều 20 Khiếu nại giải tranh chấp Khi bên phát bên thực không không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng có quyền u cầu bên thực theo nội dung Hợp đồng ký kết Khi bên phát có quyền khiếu nại bên 14 nội dung Bên phải đưa cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại vòng ngày Nếu cứ, dẫn chứng không hợp lý phải chấp thuận khiếu nại bên Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát nội dung không phù hợp với hợp đồng ký, bên phát phải thông báo cho bên nội dung khiếu nại nội dung Ngồi Khoảng thời gian khơng bên có khiếu nại bên phải thực theo thỏa thuận ký Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, bên nhận khiếu nại phải chấp thuận với khiếu nại phải đưa cứ, dẫn chứng nội dung cho việc khiếu nại bên không phù hợp với hợp đồng ký Ngoài Khoảng thời gian bên nhận khiếu nại khơng có ý kiến coi chấp thuận với nội dung khiếu nại bên đưa Khi có tranh chấp phát sinh trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải Trường hợp thương lượng khơng có kết vòng 07ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng khơng thể hòa giải, bên gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định pháp luật Quyết định Trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) định cuối có tính chất bắt buộc với bên Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực Điều Khoản giải tranh chấp Điều 21 Quyết toán lý Hợp đồng Quyết toán Hợp đồng Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu hồn thành tồn nội dung cơng việc tư vấn theo Hợp đồng, nhận Biên nghiệm thu xác nhận chủ đầu tư nhà thầu hoàn thành tất nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng, nhà thầu trình cho chủ đầu tư 02 tài liệu toán hợp đồng, hồ sơ toán bao gồm: a) Biên nghiệm thu hồn thành tồn nội dung cơng việc tư vấn b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) c) Bảng tính giá trị tốn Hợp đồng nêu rõ phần tốn giá trị lại mà chủ đầu tư phải toán cho nhà thầu Nếu chủ đầu tư không đồng ý cho nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần tài liệu tốn hợp đồng, nhà thầu cung cấp thêm thông tin chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý thay đổi theo thống hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho chủ đầu tư tốn hợp đồng hai bên thống 15 Sau hai bên thống tài liệu toán, chủ đầu tư tốn tồn giá trị lại Hợp đồng cho nhà thầu Việc lý Hợp đồng phải hoàn tất thời hạn 05 ngày kể từ ngày bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng bị chấm dứt theo Điều 18 [Chấm dứt Hợp đồng] Điều 22 Điều Khoản chung Các bên đồng ý với tất Điều Khoản, quy định Điều kiện Hợp đồng Khơng có quan đại diện bên có quyền đưa tun bố, trình bày, hứa hẹn thỏa thuận mà không nêu Hợp đồng; Không bên bị ràng buộc có trách nhiệm trước Điều Các bên cam kết thực cách trung thực, công đảm bảo để thực theo Mục tiêu Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày tháng 01 năm 2020 (trường hợp thời gian hiệu lực hợp đồng khác bên thỏa thuận) Hợp đồng lập thành 10 tiếng Việt, có giá trị pháp lý Chủ đầu tư giữ 06 bản, nhà thầu giữ 04 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 16 ... thực Hợp đồng Điều 18 Chấm dứt hợp đồng Chấm dứt Hợp đồng chủ đầu tư Chủ đầu tư chấm dứt Hợp đồng, sau 03 ngày kể từ ngày gửi văn kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng. .. hoàn chỉnh theo Điều Khoản thỏa thuận Hợp đồng Điều Thời gian tiến độ thực Hợp đồng tư vấn xây dựng 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Điều Giá hợp đồng, tạm ứng toán Giá hợp đồng a) Giá hợp đồng xác... tự ưu tiên Hồ sơ Hợp đồng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng tài liệu Khoản Các tài liệu kèm theo Hợp đồng phận không tách rời Hợp đồng tư vấn xây dựng Các tài liệu kèm theo Hợp đồng thứ tự ưu tiên