Phan7 cacdieukienchungcuahopdong(sua dieu kien)

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Định nghĩa

Trong phần Các Điều kiện của hợp đồng, bao gồm Các Điều kiện đặc biệt của Hợp đồng Phần A và Phần B, cùng với Các Điều kiện chung, các từ và cụm từ sẽ được hiểu theo các quy định đã nêu Những từ chỉ người hoặc các bên sẽ được hiểu là chỉ các công ty hoặc pháp nhân, trừ khi có quy định khác.

"Hợp đồng" bao gồm các thành phần như Thoả thuận Hợp đồng, Thư chấp nhận, Đơn dự thầu, điều kiện Hợp đồng, yêu cầu Tiêu chuẩn Kỹ thuật, Bản vẽ, Bảng biểu và các tài liệu khác được nêu trong Thoả thuận hợp đồng hoặc Thư chấp nhận.

1.1.1.2 “Thoả thuận Hợp đồng ” là Thoả thuận Hợp đồng (nếu có) được nêu trong Điều khoản 1.6 [Thoả thuận hợp đồng].

"Thư Chấp nhận" là tài liệu do Chủ đầu tư ký, chính thức chấp nhận Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, bao gồm các phụ lục ghi giữ thể hiện sự thoả thuận giữa các bên Nếu không có tài liệu chấp nhận, "Thư Chấp nhận" sẽ được coi là ngày phát hành Thoả thuận Hợp đồng, đồng thời cũng là ngày ký Thoả thuận Hợp đồng.

Đơn dự thầu là tài liệu do Nhà thầu soạn thảo và ký, thể hiện sự chào hàng mà Nhà thầu gửi đến Chủ đầu tư cho công trình.

Tiêu chuẩn kỹ thuật là tài liệu quan trọng trong hợp đồng, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật của công trình và các bổ sung sửa đổi liên quan Tài liệu này đóng vai trò xác định các tiêu chí cần thiết để đảm bảo chất lượng và tính hợp lệ của dự án.

Các bản vẽ của công trình, bao gồm các sửa đổi và bổ sung do Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư phát hành, được yêu cầu theo Hợp đồng.

Các bảng biểu là tài liệu do Nhà thầu soạn thảo và nộp cùng với Đơn dự thầu, trở thành một phần của Hợp đồng Tài liệu này có thể bao gồm Bảng tiên lượng với đơn giá, dữ liệu, danh mục và các bảng giá hoặc đơn giá liên quan.

1.1.1.8 ” Hồ sơ dự thầu ” bao gồm Đơn dự thầu là một bộ phận của Hợp đồng, và các tài liệu Nhà thầu nộp kèm theo Đơn dự thầu.

1.1.1.9 ” Bảng tiên lượng ” và ” biểu ngày công ” và ”biểu thanh toán” là những tài liệu được đặt tên như vậy nằm trong mục Các bảng biểu.

Dữ liệu hợp đồng là các tài liệu do Chủ đầu tư hoàn thành, bao gồm tên dữ liệu hợp đồng thuộc phần A của các Điều kiện đặc biệt trong Hợp đồng.

1.1.2 Các bên và các Cá nhân

1.1.2.1 “Bên” là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tuỳ từng trường hợp cụ thể.

1.1.2.2 “Chủ đầu tư” là người được gọi là Chủ đầu tư trong Dữ liệu hợp đồng và những người kế thừa hợp pháp của Chủ đầu tư.

Nhà thầu là những cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định trong Đơn dự thầu và đã được Chủ đầu tư chấp thuận, bao gồm cả những người kế thừa hợp pháp của Nhà thầu.

Tư vấn là cá nhân được Chủ đầu tư chỉ định cho hợp đồng này, được ghi rõ trong Dữ liệu Hợp đồng, hoặc là người khác do Chủ đầu tư chỉ định trong các thời điểm khác nhau và sẽ được thông báo cho Nhà thầu theo Điều khoản 3.4 về việc Thay đổi Tư vấn.

1.1.2.5 “Đại diện Nhà thầu” là người được Nhà thầu nêu tên trong Hợp đồng hoặc được

Nhà thầu chỉ định thay mặt cho nhà thầu trong những khoảng thời gian khác nhau theo điều khoản 4.3 [Đại diện Nhà thầu].

Nhân sự của Chủ đầu tư bao gồm Tư vấn và những người hỗ trợ khác, theo quy định tại Điều khoản 3.2 về Uỷ quyền của Chủ đầu tư Điều này cũng bao gồm tất cả nhân viên, người lao động, và những cá nhân khác liên quan đến Chủ đầu tư và Tư vấn, cùng với những người được Chủ đầu tư hoặc Tư vấn thông báo cho Nhà thầu là nhân sự của Chủ đầu tư.

Nhân sự của Nhà thầu bao gồm Đại diện của Nhà thầu cùng tất cả nhân viên, công nhân và các cá nhân khác làm việc trên công trường, bao gồm cả nhân sự từ các Nhà thầu phụ Tất cả những người này đều hỗ trợ Nhà thầu trong quá trình thi công công trình.

Nhà thầu phụ, theo Hợp đồng, là cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định thực hiện một phần công việc trong dự án, cùng với những người kế thừa hợp pháp của họ.

Trong Hợp đồng, "DB" được định nghĩa là một hoặc ba cá nhân, cũng như những người khác được chỉ định theo Khoản 20.2 về việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp, hoặc theo Khoản 20.3 liên quan đến bất đồng trong việc cử Ban xử lý tranh chấp.

1.1.2.10 “Ngân hàng” là một cơ quan tài chính có tên trong Dữ liệu Hợp đồng.

1.1.2.11 “Bên vay” là tên cá nhân ghi trong Dữ liệu Hợp đồng.

1.1.3 Ngày, Thí nghiệm, thời hạn và hoàn thành

1.2.1 “Ngày hẹn” là ngày vào 28 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp và hoàn thành Hồ sơ

1.2.2 “Ngày khởi công” là ngày được thông báo theo Khoản 8.1 [Khởi công Công trình].

Thời hạn hoàn thành là khoảng thời gian quy định để hoàn tất công trình hoặc một hạng mục công trình, được xác định theo Khoản 8.2 trong Dữ liệu Hợp đồng Thời gian này có thể được gia hạn theo Khoản 8.4, và được tính từ ngày Khởi công.

Diễn giải

Trong Hợp đồng, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu khác, còn thì:

(a) Những từ chỉ một giới là gồm tất cả các giới;

(b) Những từ chỉ số ít cũng bao gồm số nhiều và từ ngữ chỉ số nhiều cũng bao gồm cả số ít.

(c) Những quy định bao gồm các từ "đồng ý", "đã đồng ý" hoặc "thoả thuận" yêu cầu sự thoả thuận phải được ghi bằng văn bản, và

"Được viết" hoặc "bằng văn bản" có nghĩa là tài liệu phải được tạo ra bằng tay, đánh máy, in ấn hoặc chế bản điện tử, và cần được lưu giữ một cách bền vững.

Từ "Dự thầu" có nghĩa tương đương với "Đầu thầu", trong khi "Nhà thầu dự thầu" đồng nghĩa với "Nhà thầu đấu thầu" Ngoài ra, "Tài liệu mời thầu" cũng có thể được hiểu là "Tài liệu dự thầu".

Các từ ngữ bên lề và các đầu đề khác sẽ không được xem xét khi diễn giải các Điều kiện này.

Theo điều khoản của hợp đồng này, trừ khi có yêu cầu khác trong Dữ liệu Hợp đồng, lợi nhuận được xác định là 5% (1/20) của Chi phí đối với những điều khoản có cụm từ “Chi phí cộng lợi nhuận”.

Các cách thông tin

Khi Điều kiện này yêu cầu việc ban hành sự chấp thuận, chứng chỉ, tán thành, quyết định, thông báo và yêu cầu, tất cả các thông tin liên quan phải được thực hiện theo quy định.

Nội dung hợp đồng có thể được chuyển bằng văn bản và chuyển tay theo giấy biên nhận, qua bưu điện, bưu phẩm hoặc thông qua bất kỳ hệ thống truyền điện tử nào đã được thoả thuận, như đã nêu trong Dữ liệu Hợp Đồng.

(b) được chuyển, gửi hoặc truyền đến địa chỉ để thông tin được với người nhận như đã quy định trong Dữ liệu Hợp đồng Tuy nhiên:

(i) nếu người nhận thông báo một địa chỉ khác, thì sau đó thông tin phải được chuyển theo địa chỉ mới một cách tương ứng; và

Nếu người nhận không có thông báo nào khác khi yêu cầu phê duyệt hoặc đồng ý, thông tin có thể được gửi đến địa chỉ mà yêu cầu đã được phát hành.

Các văn bản phê duyệt, chứng chỉ, tán thành và quyết định không được cản trở hoặc trì hoãn một cách vô lý Khi một giấy chứng nhận được cấp cho một bên, bản sao sẽ được gửi cho bên còn lại Tương tự, khi một thông báo được phát hành từ một bên hoặc Tư vấn, bản sao cũng sẽ được gửi cho Tư vấn hoặc bên kia.

Luật và ngôn ngữ

Hợp đồng chịu sự điều tiết theo luật của nước sở tại hoặc của một cơ quan tài phán khác như được nêu trong Dữ liệu Hợp đồng.

Ngôn ngữ dùng trong trao đổi thông tin của hợp động sẽ được nêu trong Dữ liệu Hợp đồng.

Ngôn ngữ giao tiếp thông tin sẽ được xác định theo Dữ liệu Hợp đồng Trong trường hợp Dữ liệu Hợp đồng không quy định ngôn ngữ cụ thể, ngôn ngữ sử dụng để trao đổi thông tin sẽ là ngôn ngữ viết của Hợp đồng.

Thứ tự ưu tiên của các tài liệu

Các tài liệu cấu thành Hợp đồng sẽ được sử dụng để giải thích mối quan hệ giữa các phần Để đảm bảo tính chính xác trong việc diễn giải, thứ tự ưu tiên của các tài liệu sẽ được áp dụng theo trình tự đã được xác định.

(a) Thoả thuận hợp đồng ( nếu có)

(d) Điều kiện đặc biệt - Phần A

(e) Điều kiện đặc biệt - Phần B

(g) Các yêu cầu kỹ thuật

(i) Các bảng biểu và các tài liệu khác tạo thành bộ phận của Hợp đồng.

Nếu tài liệu có sự không nhất quán hoặc khó hiểu, Tư vấn cần cung cấp các giải thích rõ ràng hoặc hướng dẫn cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề.

Thoả thuận hợp đồng

Các bên sẽ ký hợp đồng trong vòng 28 ngày kể từ khi Nhà thầu nhận Thư chấp thuận, trừ khi có quy định khác trong Điều kiện Đặc biệt Thoả thuận hợp đồng sẽ dựa trên mẫu phụ lục kèm theo của các Điều kiện Đặc biệt Chi phí đóng dấu và các chi phí liên quan đến việc ký kết hợp đồng sẽ do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm.

Chuyển nhượng

Không bên nào được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng, cũng như bất kỳ phần lợi ích hoặc quyền lợi nào theo Hợp đồng Tuy nhiên, các bên vẫn có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định trong khuôn khổ Hợp đồng này.

Hợp đồng có thể được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần, nhưng cần có sự thoả thuận trước từ bên còn lại, dựa trên sự suy xét thận trọng của bên đó.

Có thể sử dụng để làm bảo lãnh với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, chuyển nhượng quyền thu bất kỳ khoản tiền nào đến hạn hoặc sắp đến hạn theo Hợp đồng.

Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu

Chủ đầu tư sẽ cất giữ cẩn thận các tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ Theo quy định hợp đồng, Nhà thầu sẽ nhận hai bản sao của Hợp đồng và các bản vẽ liên quan Nếu Nhà thầu cần thêm bản sao, chi phí sẽ do Nhà thầu tự chịu.

Nhà thầu cần bảo quản cẩn thận các tài liệu của mình cho đến khi Chủ đầu tư nhận bàn giao Theo quy định trong hợp đồng, Nhà thầu sẽ cung cấp cho Tư vấn sáu bản sao các tài liệu này.

Nhà thầu cần lưu giữ một bản sao Hợp đồng, các ấn phẩm theo yêu cầu kỹ thuật, tài liệu của Nhà thầu (nếu có), bản vẽ, các thay đổi và thư từ liên quan đến Hợp đồng trên công trường Nhân sự của Chủ đầu tư có quyền truy cập vào tất cả tài liệu này vào thời điểm hợp lý.

Nếu một bên phát hiện lỗi hoặc sai sót kỹ thuật trong tài liệu thi công, bên đó cần thông báo ngay cho bên kia về những vấn đề này.

Các bản vẽ hoặc Các chỉ dẫn bị chậm trễ

Khi công trình bị chậm trễ do thiếu bản vẽ và chỉ dẫn cần thiết, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Tư vấn Thông báo cần nêu rõ chi tiết về các bản vẽ và chỉ dẫn thiếu, lý do và thời điểm cần phát hành chúng, cùng với ảnh hưởng đến giá trị và tình trạng công trình nếu chậm trễ tiếp diễn.

Nếu nhà thầu gặp phải chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do lỗi của Tư vấn và không nhận được bản vẽ hoặc chỉ dẫn trong thời gian hợp lý, Nhà thầu có quyền gửi thông báo bổ sung cho Tư vấn Theo điều 20.1, Nhà thầu sẽ được quyền khiếu nại trong trường hợp này.

Công trình sẽ bị chậm tiến độ do được gia hạn thời gian hoàn thành theo điều khoản 8.4, dẫn đến việc thực hiện dự án bị ảnh hưởng.

(b) được thanh toán chi phí phát sinh cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý, mà khoản tiền này sẽ được gộp trong Giá Hợp đồng

Sau khi nhận thông báo tiếp theo, Tư vấn sẽ thực hiện theo điều khoản 3.5 [Quyết định] để thỏa thuận hoặc giải quyết các vấn đề liên quan.

Nếu lỗi hoặc sự chậm trễ của nhà thầu dẫn đến vấn đề trong Tư vấn, bao gồm lỗi trong Tài liệu hoặc việc chậm nộp Tài liệu, nhà thầu sẽ không được quyền gia hạn hoặc thanh toán chi phí và lợi nhuận như đã nêu.

Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của nhà thầu

Theo thỏa thuận giữa các bên, Nhà thầu giữ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền đối với tài liệu và các thiết kế do mình hoặc đại diện thực hiện.

Nhà thầu cấp cho Chủ đầu tư giấy phép chuyển nhượng không giới hạn thời gian, không độc quyền và miễn phí bản quyền để sao chép, sử dụng, giao dịch, cũng như sửa đổi các tài liệu của Nhà thầu.

(a) áp dụng trong suốt vòng đời thực tế hoặc hoặc dự định (tuỳ theo khoảng thời gian nào dài hơn) của các bộ phận liên quan đến công trình.

Giao quyền cho người sở hữu hợp lệ các bộ phận liên quan đến công trình, bao gồm quyền sao chụp, sử dụng và giao dịch tài liệu của Nhà thầu Điều này nhằm mục đích hoàn thành, vận hành, bảo dưỡng, thay đổi, hiệu chỉnh, sửa chữa và phá dỡ công trình.

Trong trường hợp tài liệu của Nhà thầu là chương trình máy tính và phần mềm, Chủ đầu tư có quyền sử dụng trên mọi máy vi tính tại công trường và các địa điểm khác theo quy định trong Hợp đồng, bao gồm cả việc thay thế máy tính do Nhà thầu cung cấp.

Tài liệu do Nhà thầu và các tài liệu thiết kế khác được thực hiện bởi Nhà thầu hoặc đại diện của họ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được cho phép Nếu Nhà thầu không đồng ý, Chủ đầu tư hoặc đại diện của họ không được phép sử dụng, sao chép hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba với mục đích khác.

Nhà thầu sử dụng tài liệu của Chủ đầu tư

Theo thỏa thuận giữa các bên, Chủ đầu tư giữ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu của mình cũng như các tài liệu thiết kế do Nhà thầu thực hiện Nhà thầu có quyền sao chụp, sử dụng và giao dịch các tài liệu này với chi phí của mình nhằm mục đích thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu không được phép sao chụp, sử dụng hoặc giao dịch tài liệu với bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, trừ khi điều này là cần thiết cho mục đích của Hợp đồng.

Các chi tiết bí mật

Nhà thầu sẽ phải tiết lộ tất cả các thông tin bí mật cũng như các thông tin khác mà

Tư vấn yêu cầu một cách hợp lý để xác định rằng Nhà thầu tuân thủ Hợp đồng.

Nhà thầu phải xử lý các chi tiết hợp đồng một cách riêng rẽ và bảo mật, có thể kéo dài thời gian nếu cần để thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng hoặc theo luật hiện hành Nhà thầu không được công bố thông tin về công trình mà không có sự đồng ý của Chủ đầu tư Tuy nhiên, Nhà thầu có quyền cung cấp thông tin chứng minh năng lực hoàn thành các dự án khác.

Tuân thủ luật pháp

Nhà thầu, khi thực hiện Hợp đồng, phải tuân thủ Luật áp dụng Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng:

Chủ đầu tư cần có giấy phép quy hoạch, phân vùng hoặc giấy phép tương tự cho công trình trong khu vực dự án đã giao cho Nhà thầu tạm thời Ngoài ra, các giấy phép khác theo tiêu chuẩn kỹ thuật cũng phải được Chủ đầu tư đảm bảo Trong trường hợp Chủ đầu tư không có các giấy phép này, họ phải bồi thường và đảm bảo rằng Nhà thầu không bị thiệt hại.

Nhà thầu có trách nhiệm thông báo và nộp đầy đủ các loại thuế, lệ phí, cũng như đảm bảo có tất cả giấy phép và phê duyệt cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện và hoàn thành công trình, bao gồm cả việc sửa chữa sai sót Ngoài ra, Nhà thầu phải bồi thường và bảo vệ Chủ đầu tư khỏi mọi thiệt hại phát sinh do việc thiếu các giấy phép này.

Trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng

Nếu Nhà thầu thành lập (theo quy định của luật áp dụng) một liên doanh, tập đoàn hoặc nhóm hợp tác từ hai người trở lên:

(a) những người này phải có trách nhiệm liên đới và trách nhiệm riêng rẽ đối với Chủ đầu tư để thực hiện hợp đồng.

Những cá nhân này cần thông báo cho Chủ đầu tư về người đại diện của họ, người sẽ có quyền ràng buộc Nhà thầu và từng thành viên trong nhóm.

(c) Nhà thầu phải không được thay đổi cơ cấu hoặc tư cách pháp lý của mình nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thanh tra và Kiểm toán bởi Ngân hàng

Nhà thầu phải tạo điều kiện cho Ngân hàng hoặc các cá nhân được Ngân hàng chỉ định tiến hành thanh tra công trường, tài khoản và sổ ghi liên quan đến hoạt động của mình Việc kiểm tra này cũng áp dụng cho các tài khoản và sổ ghi do các Kiểm toán viên được Ngân hàng chỉ định thực hiện khi có sự cho phép.

CHỦ ĐẦU TƯ

Quyền tiếp cận công trường

Chủ đầu tư phải cho Nhà thầu quyền tiếp cận và chiếm hữu toàn bộ công trường theo thời gian đã quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu Quyền chiếm hữu không chỉ dành riêng cho Nhà thầu; nếu hợp đồng yêu cầu, Chủ đầu tư cần cấp quyền chiếm hữu cho Nhà thầu đối với nền móng, kết cấu, thiết bị hoặc phương tiện tiếp cận công trường theo các yêu cầu kỹ thuật Tuy nhiên, Chủ đầu tư có quyền giữ lại quyền chiếm hữu này cho đến khi nhận được Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Nếu không có quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu, Chủ đầu tư sẽ cho phép Nhà thầu tiếp cận và chiếm hữu công trường trong thời gian cần thiết để thực hiện công việc theo chương trình đã được đệ trình theo điều khoản 8.3.

Nếu Nhà thầu gặp phải chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do Chủ đầu tư không cấp quyền hoặc sự chiếm hữu theo quy định, Nhà thầu cần thông báo cho Tư vấn và có quyền khiếu nại theo Khoản 20.1.

Thời gian hoàn thành công trình có thể được gia hạn trong trường hợp xảy ra chậm trễ, theo quy định tại điều khoản 8.4 về việc gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán cho khoản chi phí đó cộng với khoản lợi nhuận hợp lý, khoản tiền này sẽ được gộp vào giá hợp đồng

Sau khi nhận được thông báo này, Tư vấn sẽ thực hiện theo Khoản 3.5 [Quyết định] để thoả thuận hoặc quyết định vấn đề này.

Nếu Chủ đầu tư không cấp quyền cho Nhà thầu do sai sót hoặc chậm trễ từ phía Nhà thầu, bao gồm việc nộp tài liệu không đúng hạn, thì Nhà thầu sẽ không được phép yêu cầu gia hạn thời gian, thanh toán chi phí hoặc lợi nhuận liên quan.

Giấy phép, chứng chỉ hoặc phê duyệt

Chủ đầu tư sẽ (nếu khả năng có thể) hỗ trợ hợp lý cho Nhà thầu theo yêu cầu củaNhà thầu.

(a) Có được bản sao các bộ Luật của nước sở tại liên quan đến Hợp đồng mà Nhà thầu chưa có, và

(b) về việc xin giấy phép hoặc phê duyệt theo quy định của Luật nước sở tại, bao gồm:

(i) Nhà thầu phải có theo Khoản 1.13 [Tuân thủ luật pháp]

Để đảm bảo cung cấp hàng hóa một cách hiệu quả, bao gồm cả việc thực hiện thủ tục hải quan, và để xuất khẩu các thiết bị của Nhà thầu khi rời khỏi công trường.

Nhân sự của chủ đầu tư

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đảm bảo nhân sự của Chủ đầu tư và các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư trên công trường.

(a) hợp tác với sự nỗ lực của Nhà thầu theo Khoản 4.6 [Hợp tác], và

Nhà thầu cần thực hiện các hành động tương tự như đã yêu cầu trong các điểm (a), (b) và (c) của Khoản 4.8 về quy định an toàn, cũng như tuân thủ Khoản 4.18 liên quan đến bảo vệ môi trường.

Sự thu xếp tài chính của chủ đầu tư

Chủ đầu tư cần đệ trình bằng chứng tài chính hợp lý trong vòng 28 ngày sau khi nhận yêu cầu từ Nhà thầu, trước ngày khởi công, để đảm bảo thanh toán đúng hạn theo Giá hợp đồng Nếu có ý định thay đổi cơ bản về thu xếp tài chính, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu với các chi tiết cụ thể.

Nếu Ngân hàng thông báo đình chỉ chi tiêu liên quan đến khoản vay tài trợ cho công trình, Chủ đầu tư cần thông báo cho Nhà thầu về quyết định này, bao gồm các chi tiết cụ thể như ngày đình chỉ và gửi kèm bản sao thông báo.

Trong vòng 7 ngày sau khi Bên vay nhận thông báo đình chỉ từ Ngân hàng, việc tư vấn sẽ được thực hiện Nếu có nguồn tài chính khác, các loại tiền tệ thích hợp cần được gửi cho Chủ đầu tư để tiếp tục thanh toán cho Nhà thầu, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng thông báo đình chỉ Chủ đầu tư phải cung cấp bằng chứng hợp lý về việc kéo dài thời gian sử dụng khoản tiền này.

Khiếu nại của chủ đầu tư

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản tiền nào theo các Điều kiện hoặc quy định liên quan đến Hợp đồng và thời gian bảo hành công trình Khi đó, Chủ đầu tư sẽ thông báo và cung cấp chi tiết cho Nhà thầu Tuy nhiên, Chủ đầu tư không cần thông báo cho các khoản thanh toán đến hạn theo Khoản 4.19 về điện, nước và khí đốt, Khoản 4.20 về thiết bị và vật liệu miễn phí, hoặc các dịch vụ khác do Nhà thầu yêu cầu.

Nhà thầu cần nhận thông báo từ Chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất, không quá 28 ngày kể từ khi Chủ đầu tư nhận biết sự kiện có quyền khiếu nại Đối với việc kéo dài thời gian bảo hành công trình, thông báo phải được gửi trước khi thời gian bảo hành kết thúc.

Để khiếu nại hiệu quả, các thông tin chi tiết cần xác định rõ điều khoản hoặc cơ sở liên quan, đồng thời chứng minh số tiền hoặc thời gian kéo dài mà Chủ đầu tư cho rằng mình có quyền hưởng theo hợp đồng Chủ đầu tư phải thực hiện theo Khoản 3.5 [Quyết định] để thương thảo hoặc quyết định về (i) số tiền mà Nhà thầu cần thanh toán, và/hoặc (ii) thời gian kéo dài bảo hành công trình theo Khoản 11.3 [Kéo dài Thời hạn Thông báo].

Khoản tiền này có thể được khấu trừ từ giá hợp đồng và Chứng nhận thanh toán Chủ đầu tư chỉ được phép trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số đã xác nhận trong Giấy chứng nhận thanh toán, hoặc theo bất kỳ khiếu nại nào khác đối với Nhà thầu, theo đúng điều khoản đã quy định.

TƯ VẤN

Quyền và trách nhiệm của Tư vấn

Chủ đầu tư sẽ chỉ định tư vấn để thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, với đội ngũ nhân sự bao gồm kỹ sư có năng lực phù hợp và chuyên gia đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tư vấn không có quyền sửa đổi Hợp đồng

Tư vấn sẽ thực hiện các quyền hạn theo Hợp đồng, được quy định cụ thể hoặc diễn giải trong Hợp đồng Nếu yêu cầu Tư vấn cần sự phê duyệt của Chủ đầu tư trước khi thực hiện quyền hạn, những yêu cầu này sẽ được nêu rõ trong Các Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng Chủ đầu tư cam kết không cản trở thẩm quyền của Tư vấn, trừ khi có sự đồng ý của Nhà thầu.

Trong trường hợp Tư vấn thực hiện quyền hạn cần sự phê duyệt của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ được xem là đã phê duyệt nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này.

Trừ khi được quy định khác trong Hợp đồng :

Bất kỳ khi nào thực hiện nghĩa vụ hoặc quyền hạn, dù được quy định rõ ràng hay diễn giải theo Hợp đồng, Tư vấn đều được xem như hành động đại diện cho Chủ đầu tư.

(b) Tư vấn không có quyền giảm bớt bất cứ một nhiệm vụ, một nghĩa vụ hay trách nhiệm của bất cứ bên nào theo Hợp đồng ; và

Bất kỳ sự phê duyệt, kiểm tra, chứng nhận, đồng ý hay các hành động tương tự của Tư vấn đều không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu theo Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm về lỗi, thiếu sót, không thống nhất và không tuân thủ.

Tư vấn phải thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về bất kỳ hành động nào liên quan đến yêu cầu của họ trong vòng 28 ngày kể từ khi tiếp nhận, trừ khi có quy định khác.

Các điều khoản sau đây sẽ được áp dụng:

Tư vấn phải có phê chuẩn cụ thể của Chủ đầu tư trước khi hoạt động trong khuôn khổ các điều khoản phụ sau đây:

(a) Điều khoản phụ 4.12: Đồng ý và định rõ một khoảng thời gian kéo dài và/hoặc chi phi tăng lên.

(b) Điều khoản phụ 13.1: Chỉ dẫn một biến đổi, loại trừ,

(i) trong một tình huống khẩn cấp do Tư vấn định ra, hoặc

Nếu việc biến đổi dẫn đến sự gia tăng số lượng hợp đồng đã được chấp thuận nhưng vẫn thấp hơn phần trăm quy định trong dữ liệu hợp đồng, điều này cần được xem xét kỹ lưỡng.

(c) Điều khoản phụ 13.3: Phê chuẩn một đề nghị biến đổi do Nhà thầu nộp phù hợp với các điều con 13.1 hoặc 13.2

(d) Điều khoản phụ 13.4: Xác định khoản tiền phải trả bằng các loại tiền tệ có thể.

Để đạt được phê chuẩn trong tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an toàn cuộc sống, Công trình hoặc tài sản liền kề, Chủ đầu tư có thể chỉ dẫn nhà thầu thực hiện các công việc cần thiết theo ý kiến của Tư vấn để giảm thiểu nguy hiểm mà không cần sự đồng ý của Nhà thầu về trách nhiệm hợp đồng Nhà thầu phải ngay lập tức thực hiện các chỉ dẫn từ Tư vấn dù chưa có phê duyệt từ Chủ đầu tư Tư vấn sẽ xác định và thông báo về việc điều chỉnh giá hợp đồng dựa trên các chỉ dẫn này theo điều 13, đồng thời gửi thông báo cho Nhà thầu và Chủ đầu tư.

Sự uỷ quyền của Tư vấn

Tư vấn có khả năng phân công nhiệm vụ và uỷ quyền cho trợ lý, đồng thời có thể huỷ bỏ những uỷ quyền đó Các trợ lý có thể là Nhà tư vấn thường trú hoặc giám sát viên độc lập, được giao nhiệm vụ giám sát hoặc thử nghiệm thiết bị và vật liệu Mọi sự phân công, uỷ quyền hoặc huỷ bỏ phải được thực hiện bằng văn bản và có hiệu lực chỉ khi Nhà thầu nhận được bản sao Tuy nhiên, Tư vấn không được uỷ quyền để quyết định các vấn đề theo điều 3.5 [Quyết định].

Những người trợ lý cần có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao Họ cũng phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp theo quy định tại Khoản 1.4 [Luật và Ngôn ngữ].

Mỗi người trợ lý được giao nhiệm vụ sẽ chỉ có quyền đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu trong phạm vi được uỷ quyền Tất cả các hành động như chấp thuận, xem xét, xác nhận, hoặc kiểm tra của người trợ lý, nếu phù hợp với uỷ quyền, sẽ có giá trị tương đương như hành động do chính Tư vấn thực hiện.

Bất kỳ sai sót nào trong việc không chấp nhận công việc, thiết bị hoặc vật liệu không đồng nghĩa với việc chấp thuận chúng Do đó, điều này không ảnh hưởng đến quyền của Tư vấn trong việc bác bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó.

Nếu Nhà thầu nghi ngờ về một quyết định hoặc chỉ dẫn từ trợ lý, họ có thể nêu vấn đề với Tư vấn Tư vấn sẽ nhanh chóng xác nhận, bảo lưu hoặc thay đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó.

Các chỉ dẫn của Tư vấn

Tư vấn cung cấp cho Nhà thầu các chỉ dẫn và bản vẽ sửa đổi cần thiết để thi công và sửa chữa sai sót theo hợp đồng Nhà thầu chỉ tiếp nhận chỉ dẫn từ Tư vấn hoặc trợ lý được ủy quyền hợp lệ Trong trường hợp có Thay đổi, sẽ áp dụng Điều 13 [Thay đổi và điều chỉnh].

Nhà thầu cần tuân thủ các chỉ dẫn từ Tư vấn hoặc trợ lý được uỷ quyền liên quan đến hợp đồng Những chỉ dẫn này nên được ghi lại bằng văn bản khi có thể Trong trường hợp Tư vấn hoặc trợ lý uỷ quyền đưa ra chỉ dẫn bằng miệng, nhà thầu vẫn phải thực hiện theo chỉ dẫn đó.

Nhận xác nhận bằng văn bản từ nhà thầu hoặc đại diện của họ trong vòng hai ngày kể từ khi đưa ra chỉ dẫn.

Nếu không có phản hồi bằng cách bác bỏ hoặc cung cấp chỉ dẫn bằng văn bản trong vòng 2 ngày sau khi nhận được xác nhận từ nhà thầu, xác nhận đó sẽ được coi là chỉ dẫn bằng văn bản từ Tư vấn hoặc trợ lý được ủy quyền, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Thay thế Tư vấn

Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế Tư vấn, họ phải thông báo cho Nhà thầu trong vòng 42 ngày, bao gồm tên, địa chỉ và kinh nghiệm của Tư vấn mới Chủ đầu tư không được thay Tư vấn bằng một cá nhân không đủ tiêu chuẩn.

Tư vấn khác mà Nhà thầu phản đối một cách hợp lý bằng cách đưa thông báo choChủ đầu tư kèm theo các chứng cứ chi tiết.

Quyết định

Khi Điều kiện hợp đồng yêu cầu Tư vấn thực hiện theo Khoản 3.5 để đồng ý hoặc quyết định vấn đề, Tư vấn cần trao đổi với các bên nhằm tìm kiếm sự thoả thuận Nếu không đạt được thoả thuận, Tư vấn sẽ đưa ra quyết định công bằng dựa trên Hợp đồng, xem xét kỹ lưỡng tất cả các bối cảnh liên quan.

Tư vấn cần thông báo cho Nhà thầu về các thoả thuận hoặc quyết định đã đạt được, kèm theo thông tin cụ thể để chứng minh Mỗi bên cần nỗ lực tôn trọng hiệu lực của các thoả thuận hoặc quyết định, trừ khi có quyết định khác theo Khoản 20 liên quan đến khiếu nại, tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

NHÀ THẦU

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải tự chi trả để có Bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị và loại tiền tệ đã xác định trong dữ liệu hợp đồng nhằm đảm bảo thực hiện đúng Hợp đồng Nếu không có số lượng cụ thể trong Dữ liệu hợp đồng, điều khoản này sẽ không cần thiết áp dụng.

Nhà thầu cần gửi Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư trong vòng 28 ngày sau khi nhận Thư chấp thuận Trong vòng 10 ngày sau khi nhận Thư chấp thuận, nhà thầu phải đề xuất tên ngân hàng thực hiện Bảo lãnh để Chủ đầu tư phê duyệt Bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải được phát hành từ tổ chức và quốc gia (hoặc cơ quan tài phán) mà Chủ đầu tư đồng ý, và phải tuân theo mẫu trong phụ lục Điều kiện Đặc biệt hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

Nhà thầu cần đảm bảo rằng Bảo lãnh thực hiện có hiệu lực cho đến khi công trình được thi công hoàn tất và mọi sai sót đã được sửa chữa Nếu Bảo lãnh thực hiện quy định ngày hết hạn mà Nhà thầu chưa nhận Chứng nhận hoàn thành vào thời điểm đó, thì 28 ngày trước ngày hết hạn, Nhà thầu phải gia hạn Bảo lãnh để đảm bảo công việc hoàn thành và sửa chữa các sai sót.

Chủ đầu tư không có quyền yêu cầu thanh toán tiền theo Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngoại trừ số tiền mà họ được hưởng theo Hợp đồng đã ký kết.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường và bảo vệ Nhà thầu khỏi mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí phát sinh do việc yêu cầu thanh toán từ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, trong trường hợp Chủ đầu tư không có quyền yêu cầu thanh toán.

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả Bảo lãnh thực hiện cho Nhà thầu trong thời gian 21 ngày kể từ khi nhận được bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành công trình.

Không bị giới hạn đối với các quy định khác trong Tiểu khoản này, bất cứ khi nào

Khi có quyết định tăng hoặc giảm giá của Hợp đồng, dẫn đến thay đổi chi phí, pháp lý hoặc tổng giá trị vượt quá 25% giá trị hợp đồng thanh toán bằng một loại tiền cụ thể, Nhà thầu có thể điều chỉnh giá trị theo yêu cầu của Tư vấn Sự điều chỉnh này sẽ tương ứng với giá trị Bảo lãnh Thực hiện và tỷ lệ phần trăm liên quan.

Đại diện Nhà thầu

Nhà thầu phải chỉ định đại diện Nhà thầu và uỷ quyền cho người đại diện hành động thay mặt Nhà thầu trong hợp đồng.

Trước ngày bắt đầu, Nhà thầu phải cung cấp tên và thông tin chi tiết về Đại diện của mình cho Tư vấn, trừ khi đã được nêu tên trong Hợp đồng Nếu Tư vấn rút lại sự đồng ý hoặc người được chỉ định không thực hiện tốt vai trò của mình, Nhà thầu cần đề xuất một người đại diện khác với các thông tin tương tự để Tư vấn xem xét.

Nhà thầu không được bãi nhiệm đại diện của mình hoặc bổ nhiệm người khác nếu không có sự đồng ý trước của Tư vấn Đại diện Nhà thầu cần có đủ thời gian để điều hành hợp đồng, và trong trường hợp tạm vắng mặt, phải chỉ định một người thay thế được Tư vấn chấp thuận Đại diện này có trách nhiệm tiếp nhận chỉ dẫn từ Tư vấn theo Khoản 3.3 Họ có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện chức năng và nhiệm vụ, nhưng việc này chỉ có hiệu lực khi Tư vấn được thông báo trước Cả Đại diện Nhà thầu và người được uỷ quyền phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp được quy định, và nếu không, Nhà thầu phải cung cấp phiên dịch theo yêu cầu của Tư vấn.

Nhà thầu phụ

Nhà thầu không được giao cho thầu phụ toàn bộ công trình.

Nhà thầu có trách nhiệm đối với tất cả các hành động hoặc sai sót của thầu phụ, đại diện và nhân viên của mình, coi như đó là hành động và sai sót của chính Nhà thầu Điều này được quy định rõ trong Điều kiện Đặc biệt.

Nhà thầu không cần sự đồng ý của Chủ đầu tư đối với các nhà cung cấp vật liệu hoặc các hợp đồng phụ đã được chỉ định trong Hợp đồng.

(b) Phải được Tư vấn đồng ý đối với những nhà thầu phụ dự kiến khác

Nhà thầu phải thông báo cho Tư vấn về công việc và ngày bắt đầu của từng nhà thầu phụ trên công trường, không muộn hơn 28 ngày trước ngày bắt đầu dự kiến.

Mỗi hợp đồng phụ sẽ bao gồm điều khoản cho phép Chủ đầu tư yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng phụ theo điều khoản 4.5 về chuyển nhượng lợi ích, hoặc trong trường hợp chấm dứt hợp đồng theo điều khoản 15.2 liên quan đến việc Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng các yêu cầu đối với Nhà thầu trong điều 1.12 (các chi tiết bí mật) áp dụng công bằng cho mỗi nhà thầu phụ.

4.5 Chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng thầu phụ

Nếu nghĩa vụ của nhà thầu phụ kéo dài quá thời hạn bảo hành có liên quan và được

Trước khi kết thúc thời hạn bảo hành, nhà thầu cần tư vấn và hướng dẫn chuyển nhượng lợi ích của các nghĩa vụ cho Chủ đầu tư Nhà thầu sẽ thực hiện việc chuyển nhượng theo chỉ dẫn này Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng chuyển nhượng, nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm với Chủ đầu tư về công việc do nhà thầu phụ thực hiện sau khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Theo quy định trong Hợp đồng hoặc chỉ dẫn từ Tư vấn, Nhà thầu cần tạo ra các cơ hội phù hợp để thực hiện công việc.

(a) nhân lực của chủ đầu tư,

(b) các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê, và

Các nhân viên của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được Chủ đầu tư thuê để thực hiện các nhiệm vụ không nằm trong hợp đồng tại công trường hoặc khu vực lân cận.

Bất kỳ chỉ dẫn nào có thể dẫn đến thay đổi và khiến Nhà thầu phải chịu các chi phí không lường trước Các dịch vụ liên quan đến Nhà thầu, bao gồm việc sử dụng thiết bị, xây dựng công trình tạm thời và bố trí đường vào công trường, đều là trách nhiệm của Nhà thầu.

Theo hợp đồng, khi Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trao quyền chiếm hữu các nền móng, kết cấu, nhà xưởng hoặc phương tiện tiếp cận theo tài liệu của Nhà thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu này cho Tư vấn đúng thời gian và hình thức quy định trong Hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu cần định vị công trình dựa trên các điểm gốc, tuyến và quy trình tham chiếu đã được quy định trong hợp đồng hoặc theo hướng dẫn của Tư vấn Trách nhiệm của nhà thầu là đảm bảo định vị chính xác tất cả các hạng mục của công trình và khắc phục mọi sai sót liên quan đến vị trí, cao độ, kích thước hoặc hướng tuyến.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sai sót trong các tài liệu quy định, nhưng Nhà thầu sẽ nỗ lực kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi sử dụng.

Nếu Nhà thầu gặp phải chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do sai sót trong tài liệu và không thể phát hiện hay tránh được những vấn đề này, Nhà thầu có quyền thông báo cho Tư vấn và yêu cầu theo Điều 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu.

Thời gian hoàn thành công trình sẽ được gia hạn tương ứng với khoảng thời gian bị chậm trễ, nếu việc hoàn thành bị ảnh hưởng hoặc sẽ bị ảnh hưởng, theo quy định tại điều khoản 8.4 về gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán chi phí cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý, khoản tiền này sẽ được gộp vào Giá hợp đồng

Sau khi nhận thông báo, Tư vấn sẽ thực hiện theo điều khoản 3.5 [Quyết định] để xác định (i) khả năng phát hiện những sai sót một cách hợp lý và mức độ không thể phát hiện, cùng với (ii) các vấn đề liên quan được nêu trong mục (a) và (b).

4.8 Các quy định về an toàn

(a) tuân thủ tất cả quy định an toàn hiện hành,

(b) quan tâm tới sự an toàn cho tất cả những người được phép có mặt trên công trường,

Nỗ lực sử dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo công trường và công trình không bị cản trở, từ đó giảm thiểu nguy cơ gây hại cho những người lao động.

Hợp tác

Theo quy định trong Hợp đồng hoặc hướng dẫn của Tư vấn, Nhà thầu có trách nhiệm tạo ra các cơ hội phù hợp để thực hiện công việc.

(a) nhân lực của chủ đầu tư,

(b) các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê, và

Các nhân viên của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được Chủ đầu tư thuê để thực hiện các công việc không nằm trong hợp đồng tại công trường hoặc khu vực lân cận.

Mọi chỉ dẫn có thể dẫn đến sự Thay đổi, khiến Nhà thầu phải đối mặt với các chi phí không lường trước Các dịch vụ liên quan có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị của Nhà thầu, các công trình tạm thời, và việc bố trí đường vào công trường, tất cả đều thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.

Theo Hợp đồng, khi Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trao quyền chiếm hữu các nền móng, kết cấu, nhà xưởng hoặc phương tiện tiếp cận phù hợp với tài liệu của Nhà thầu, Nhà thầu cần nộp tài liệu này cho Tư vấn đúng thời gian và theo thể thức quy định trong Hồ sơ mời thầu.

Định vị các mốc

Nhà thầu có trách nhiệm định vị công trình dựa trên các điểm gốc, tuyến và quy trình tham chiếu đã được xác định trong hợp đồng hoặc theo thông báo của Tư vấn Họ phải đảm bảo định vị chính xác tất cả các hạng mục của công trình và thực hiện điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc hướng tuyến.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sai sót trong các tài liệu quy định, trong khi Nhà thầu sẽ nỗ lực kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi sử dụng.

Nếu Nhà thầu gặp phải chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do sai sót trong tài liệu, và ngay cả Nhà thầu có kinh nghiệm cũng không thể phát hiện hoặc tránh được, Nhà thầu có quyền gửi thông báo cho Tư vấn và yêu cầu theo Điều 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu.

Thời gian hoàn thành có thể được gia hạn để bù đắp cho khoảng thời gian bị chậm trễ nếu công trình đã hoặc sẽ gặp phải sự chậm trễ, theo quy định tại điều khoản 8.4 về Gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán chi phí cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý, khoản tiền này sẽ được gộp vào Giá hợp đồng

Sau khi nhận thông báo, Tư vấn sẽ thực hiện theo điều khoản 3.5 [Quyết định] để xác định liệu những sai sót có thể không bị phát hiện hợp lý hay không, và mức độ nào những sai sót này không thể được phát hiện Đồng thời, Tư vấn cũng sẽ xem xét các vấn đề liên quan được nêu trong mục (a) và (b).

Các quy định về an toàn

(a) tuân thủ tất cả quy định an toàn hiện hành,

(b) quan tâm tới sự an toàn cho tất cả những người được phép có mặt trên công trường,

Nỗ lực tối đa để đảm bảo công trường và công trình luôn sạch sẽ, không có chướng ngại vật, nhằm bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người.

Đảm bảo rằng công trình được bảo vệ bằng hàng rào, chiếu sáng đầy đủ và có sự giám sát cho đến khi hoàn thành và bàn giao theo Điều 10 về việc chủ đầu tư nhận bàn giao công trình.

Cung cấp các công trình tạm như đường sá, lối đi bộ, trạm gác và hàng rào là cần thiết để phục vụ cho thi công công trình, đảm bảo an toàn cho công chúng, chủ sở hữu và cư dân ở khu vực lân cận.

Đảm bảo chất lượng

Nhà thầu cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm chứng minh sự tuân thủ theo Hợp đồng đã ký kết Hệ thống này phải phù hợp với các yêu cầu và chi tiết được nêu rõ trong Hợp đồng Chủ đầu tư có quyền thực hiện kiểm tra ở bất kỳ giai đoạn nào của hệ thống để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Trước khi bắt đầu mỗi giai đoạn thiết kế và thi công, các quy trình và tài liệu tuân thủ hợp đồng cần phải được nộp cho Tư vấn Mọi tài liệu kỹ thuật gửi cho Tư vấn phải có bằng chứng chứng minh rằng Nhà thầu đã chấp nhận tài liệu đó.

Việc tuân thủ hệ thống đảm bảo chất lượng không làm giảm bớt nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà thầu theo Hợp đồng.

Nhà thầu cần gửi Kế hoạch kiểm soát chất lượng cho Tư vấn để được phê duyệt trước khi bắt đầu thi công công trình.

Dữ liệu về công trường

Chủ đầu tư cần thông báo cho Nhà thầu toàn bộ số liệu về điều kiện ngầm dưới đất, thuỷ văn và các yếu tố môi trường trước Ngày cơ sở Sau Ngày cơ sở, Chủ đầu tư cũng phải cung cấp tất cả dữ liệu liên quan mà mình có Nhà thầu sẽ có trách nhiệm diễn giải các dữ liệu này.

Trong giới hạn có thể thực hiện được về chi phí và thời gian, Nhà thầu được xem là đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết về các rủi ro, khoản dự phòng và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Hồ sơ dự thầu và Công trình Đồng thời, Nhà thầu cũng đã tiến hành kiểm tra Công trường, các khu vực lân cận, dữ liệu liên quan và thông tin khác có sẵn, và đã chấp nhận tất cả các vấn đề trước khi nộp Hồ sơ dự thầu, bao gồm nhưng không giới hạn.

(a) cấu trúc và tình trạng công trường, bao gồm cả các điều kiện ngầm dưới đất, (b) các điều kiện thuỷ văn và khí hậu;

(c) phạm vi và tính chất của công việc cũng như hàng hoá cần thiết để thi công và hoàn thành công trình cũng như sửa chữa các sai sót,

(d) luật pháp, thủ tục và thực tiễn lao động ở nước sở tại, và

(e) các yêu cầu của nhà thầu về vấn đề tiếp cận, chỗ ở, trang thiết bị, nhân sự, điện, nước, giao thông và các dịch vụ khác

4.11 Tính chất đầy đủ của Giá trị hợp đồng được chấp nhận

Nhà thầu được coi là đã

(a) thoả mãn về tính chất đúng và đủ của Giá hợp đồng được chấp nhận.

Giá hợp đồng được xác định dựa trên các dữ liệu, diễn giải và thông tin cần thiết, cùng với việc kiểm tra và chấp nhận tất cả các vấn đề liên quan được nêu trong điều 4.10 về các dữ liệu hợp đồng.

Giá hợp đồng, trừ khi có quy định khác, bao gồm toàn bộ nghĩa vụ của Nhà thầu theo Hợp đồng, bao gồm cả khoản tiền dự phòng (nếu có), và tất cả các yếu tố cần thiết để thi công, hoàn thành công trình một cách thích hợp và sửa chữa sai sót.

4.12 Các điều kiện không lường trước được

Trong điều khoản này, "điều kiện tự nhiên" bao gồm các yếu tố thiên nhiên, tác động của con người, cùng với các trở ngại và chất ô nhiễm vật chất mà Nhà thầu phải đối mặt trong quá trình thi công Điều này bao gồm cả các điều kiện dưới đất và thủy văn, nhưng không tính đến các yếu tố khí hậu Các điều kiện thủy văn bất lợi được xác định là những điều kiện có sự sai khác và gây bất lợi hơn so với số liệu khảo sát thủy văn của khu vực trong 10 năm liên tiếp trước thời điểm Tư vấn phê duyệt biện pháp thi công của Nhà thầu.

Nếu Nhà thầu gặp phải các điều kiện tự nhiên bất lợi mà họ cho là không thể lường trước, họ cần thông báo cho Tư vấn ngay lập tức.

Thông báo này sẽ trình bày các điều kiện tự nhiên và lý do mà Nhà thầu cho rằng những điều kiện này không thể lường trước Tư vấn sẽ kiểm tra các điều kiện này Nhà thầu cam kết tiếp tục thi công công trình, áp dụng các giải pháp hợp lý phù hợp với điều kiện tự nhiên và tuân thủ mọi chỉ dẫn từ Tư vấn Nếu các chỉ dẫn này dẫn đến sự thay đổi, Điều 13 [Thay đổi và Điều chỉnh] sẽ được áp dụng.

Nếu Nhà thầu gặp phải các điều kiện vật chất không lường trước và đã thông báo về điều này, đồng thời chịu đựng sự chậm trễ và chi phí phát sinh, Nhà thầu có quyền áp dụng điều 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu.

Thời gian hoàn thành có thể được gia hạn tương ứng với khoảng thời gian bị chậm trễ, nếu công trình đã bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo quy định tại điều khoản 8.4 về việc gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán chi phí cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý, khoản tiền này sẽ được gộp vào Giá hợp đồng

Sau khi nhận thông báo và kiểm tra các điều kiện tự nhiên, Tư vấn sẽ thực hiện theo điều khoản 3.5 [Quyết định] để xác định liệu những điều kiện này có phải là không thể lường trước hay không, cũng như phạm vi không thể lường trước của chúng, và xem xét các vấn đề liên quan đã nêu ở mục (a) và (b).

Trước khi khoản tiền bổ sung cuối cùng được xác định, Tư vấn có thể xem xét các điều kiện vật chất thuận lợi hơn trong các bộ phận khác của công trình so với những điều kiện mà Nhà thầu đã dự đoán khi nộp Hồ sơ dự thầu Nếu các điều kiện này xảy ra, Tư vấn có quyền áp dụng Điều 3.5 [Quyết định] để thương lượng hoặc quyết định giảm khoản tiền do các điều kiện thuận lợi hơn, và khoản tiền này sẽ được trừ vào Giá hợp đồng và Chứng nhận thanh toán Tuy nhiên, tổng giá trị của các điều chỉnh và khoản giảm trừ sẽ không làm giảm Giá Hợp đồng.

Tư vấn sẽ đánh giá tất cả các chứng cứ liên quan đến điều kiện vật chất mà Nhà thầu đã dự kiến trước khi nộp Hồ sơ dự thầu Tuy nhiên, tư vấn không bị ràng buộc bởi các chứng cứ này.

4.13 Phạm vi chiếm dụng và phương tiện

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí và lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đường đi lại chuyên dùng và/hoặc tạm thời, bao gồm cả lối vào công trường Đồng thời, nhà thầu cũng phải tự chi trả và gánh chịu rủi ro để đảm bảo có đủ các phương tiện cần thiết bên ngoài công trường cho dự án.

Nhà thầu không được can thiệp một cách không cần thiết hoặc không thích hợp vào:

(a) sự thuận tiện của công chúng, hoặc

Việc tiếp cận và sử dụng toàn bộ đường đi, vỉa hè, bất kể đó là tài sản công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư hoặc các cá nhân khác, cần được thực hiện một cách hợp lý và có trách nhiệm.

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo rằng Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do hư hỏng, tổn thất và chi phí phát sinh, bao gồm cả lệ phí và chi phí pháp lý, từ những can thiệp không cần thiết và không phù hợp.

Các điều kiện không lường trước được

Trong điều khoản này, "điều kiện tự nhiên" đề cập đến các yếu tố thiên nhiên, tác động do con người, cũng như các trở ngại và chất gây ô nhiễm vật chất mà Nhà thầu phải đối mặt khi thi công công trình Điều này bao gồm cả điều kiện dưới đất và điều kiện thủy văn, nhưng không bao gồm các yếu tố khí hậu Đặc biệt, điều kiện thủy văn bất lợi được xác định là những sai khác gây bất lợi hơn so với dữ liệu khảo sát thủy văn trong 10 năm liên tiếp trước thời điểm Tư vấn phê duyệt biện pháp thi công của Nhà thầu.

Nếu Nhà thầu gặp phải các điều kiện tự nhiên bất lợi mà họ cho là không thể lường trước, họ cần thông báo cho Tư vấn ngay lập tức.

Thông báo này sẽ trình bày các điều kiện tự nhiên và lý do mà Nhà thầu cho rằng không thể dự đoán được những điều kiện này, sau đó sẽ được Tư vấn kiểm tra Nhà thầu cam kết tiếp tục thi công công trình bằng các giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đồng thời tuân thủ mọi chỉ dẫn từ Tư vấn Nếu các chỉ dẫn này dẫn đến sự Thay đổi, Điều 13 [Thay đổi và Điều chỉnh] sẽ được áp dụng.

Nếu Nhà thầu gặp phải những điều kiện vật chất không lường trước, đã thông báo và chịu đựng chậm trễ hoặc chi phí phát sinh, họ có quyền áp dụng điều 20.1 [Khiếu nại của Nhà thầu].

Thời gian hoàn thành công trình có thể được gia hạn để bù đắp cho khoảng thời gian chậm trễ, theo quy định tại điều khoản 8.4 về gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán chi phí cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý, khoản tiền này sẽ được gộp vào Giá hợp đồng

Sau khi nhận thông báo, Tư vấn sẽ kiểm tra các điều kiện tự nhiên để xác định liệu chúng có phải là không thể lường trước được hay không, theo điều khoản 3.5 [Quyết định] Tư vấn sẽ quyết định phạm vi mà các điều kiện này không thể lường trước được và xem xét các vấn đề liên quan đã nêu trong mục (a) và (b).

Trước khi khoản tiền bổ sung cuối cùng được xác định, Tư vấn có thể xem xét các điều kiện vật chất khác trong công trình, nếu những điều kiện này thuận lợi hơn so với dự đoán của Nhà thầu khi nộp Hồ sơ dự thầu Nếu các điều kiện thuận lợi hơn xảy ra, Tư vấn có quyền thực hiện theo Điều 3.5 để thương lượng hoặc quyết định giảm một khoản tiền, khoản này sẽ được trừ vào Giá hợp đồng và Chứng nhận thanh toán Tuy nhiên, tổng giá trị của các điều chỉnh và giảm trừ không được làm giảm Giá Hợp đồng.

Tư vấn sẽ đánh giá toàn bộ chứng cứ liên quan đến các điều kiện vật chất mà Nhà thầu đã dự đoán trước khi nộp Hồ sơ dự thầu Mặc dù Nhà thầu cung cấp các tài liệu này, nhưng Tư vấn sẽ không bị ràng buộc bởi những chứng cứ đó.

4.13 Phạm vi chiếm dụng và phương tiện

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí và lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đường đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời, bao gồm cả lối vào công trường Ngoài ra, nhà thầu cũng phải tự chi trả và gánh chịu rủi ro để có được các phương tiện cần thiết khác bên ngoài công trường cho dự án.

Nhà thầu không được can thiệp một cách không cần thiết hoặc không thích hợp vào:

(a) sự thuận tiện của công chúng, hoặc

Việc tiếp cận và sử dụng toàn bộ đường đi, vỉa hè, bất kể đó là không gian công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của chủ đầu tư hoặc cá nhân khác, là một vấn đề cần được chú ý.

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo rằng Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do hư hỏng, tổn thất và chi phí phát sinh, bao gồm cả lệ phí và chi phí pháp lý, từ các can thiệp không cần thiết và không phù hợp.

Nhà thầu cần đảm bảo rằng các tuyến đường đến công trường là sẵn có và phù hợp Họ phải nỗ lực hợp lý để tránh gây hư hỏng cho đường và cầu do hoạt động di chuyển của mình và nhân sự Những nỗ lực này bao gồm việc sử dụng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.

Trừ phi được quy định khác trong các điều kiện này:

Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng các tuyến đường theo thỏa thuận đã được các bên thống nhất, nếu có yêu cầu từ phía Nhà thầu khi sử dụng những tuyến đường này.

Nhà thầu cần cung cấp đầy đủ biển hiệu và biển chỉ dẫn dọc theo tuyến đường, đồng thời phải xin phép các cơ quan liên quan nếu có yêu cầu về việc sử dụng các tuyến đường và biển hiệu.

Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc các vấn đề liên quan đến các tuyến đường đi lại.

(d) Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào, và

(e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không sẵn có các tuyến đường vào cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu, sẽ do Nhà thầu chịu.

Trừ khi có qui định khác trong Điều kiện đặc biệt:

Tránh can thiệp

Nhà thầu không được can thiệp một cách không cần thiết hoặc không thích hợp vào:

(a) sự thuận tiện của công chúng, hoặc

Việc tiếp cận và sử dụng toàn bộ đường đi, vỉa hè, bất kể chúng thuộc quyền sở hữu công cộng hay do Chủ đầu tư kiểm soát, là một vấn đề quan trọng cần được xem xét.

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và bảo vệ Chủ đầu tư khỏi mọi thiệt hại phát sinh từ các hư hỏng, tổn thất và chi phí, bao gồm cả lệ phí và chi phí pháp lý, do những can thiệp không cần thiết và không phù hợp gây ra.

Đường vào công trường

Nhà thầu cần đảm bảo rằng các tuyến đường tới công trường luôn sẵn có và phù hợp Họ phải thực hiện các biện pháp hợp lý để tránh gây hư hỏng cho đường và cầu do việc di chuyển của mình hoặc nhân sự Điều này bao gồm việc sử dụng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.

Trừ phi được quy định khác trong các điều kiện này:

Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng các tuyến đường theo thỏa thuận đã được thống nhất giữa các bên, nếu có yêu cầu từ phía Nhà thầu trong quá trình sử dụng.

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ biển hiệu và biển chỉ dẫn cần thiết dọc theo tuyến đường Đồng thời, nhà thầu cần xin phép từ các cơ quan liên quan nếu có yêu cầu về việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu và biển chỉ dẫn.

Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng các tuyến đường đi lại hoặc các vấn đề liên quan khác.

(d) Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào, và

(e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không sẵn có các tuyến đường vào cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu, sẽ do Nhà thầu chịu.

Vận chuyển hàng hóa

Trừ khi có qui định khác trong Điều kiện đặc biệt:

Nhà thầu cần thông báo cho Tư vấn ít nhất 21 ngày trước khi tiến hành vận chuyển bất kỳ thiết bị hoặc hàng hóa chính nào đến công trường.

Nhà thầu có trách nhiệm toàn diện trong việc đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận và dỡ hàng, cũng như lưu kho và bảo vệ tất cả hàng hóa và vật dụng cần thiết cho công trình.

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với Chủ đầu tư liên quan đến hư hỏng, mất mát và chi phí phát sinh từ việc vận chuyển hàng hóa Họ cũng cần thương lượng và thanh toán toàn bộ các yêu cầu đền bù liên quan đến hoạt động vận tải của mình.

Thiết bị Nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm quản lý toàn bộ thiết bị của mình tại công trình Thiết bị phải được sử dụng riêng cho việc thi công và không được di chuyển khỏi công trường mà không có sự đồng ý của Tư vấn Tuy nhiên, việc di chuyển phương tiện vận chuyển hàng hoá và nhân sự của Nhà thầu ra khỏi công trường không cần sự chấp thuận của Tư vấn.

Bảo vệ môi trường

Nhà thầu cần thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, cả trong và ngoài công trường Việc này nhằm giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm, tiếng ồn và các tác động tiêu cực khác từ hoạt động của nhà thầu đối với con người và tài sản.

Nhà thầu cần đảm bảo rằng khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải từ hoạt động của mình tuân thủ các mức quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật và không vượt quá giới hạn của luật pháp hiện hành.

Điện, nước và khí đốt

Trừ trường hợp quy định dưới đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện nước và các dịch vụ khác mà Nhà thầu cần.

Nhà thầu có quyền sử dụng công trình điện, nước và các dịch vụ khác phục vụ cho thi công, theo các chi tiết và giá đã quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật Đồng thời, nhà thầu phải tự chịu rủi ro và chi phí để cung cấp máy móc, thiết bị cần thiết cho việc sử dụng các dịch vụ này và đo lường số lượng tiêu thụ.

Số lượng tiêu thụ và chi phí cho dịch vụ cần được phê duyệt theo khoản 2.5 [Khiếu nại của Chủ đầu tư] và khoản 3.5 [Quyết định] Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền này cho Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước, khí đốt và các dịch vụ khác theo nhu cầu, sử dụng kinh phí của chính họ.

Thiết bị của Chủ đầu tư và vật liệu do chủ đầu tư cấp

Chủ đầu tư cần chuẩn bị sẵn các thiết bị của mình (nếu có) để Nhà thầu thực hiện thi công công trình theo các chi tiết, sự sắp xếp và giá cả được quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật Nếu không có quy định khác trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, các điều khoản này sẽ được áp dụng.

(a) Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của Chủ đầu tư, trừ khi

Nhà thầu có trách nhiệm đối với từng thiết bị của Chủ đầu tư trong suốt quá trình vận hành, lái, điều khiển, chiếm hữu hoặc kiểm soát bởi nhân viên của mình.

Số lượng và số tiền cần thiết để sử dụng thiết bị của Chủ đầu tư phải được Tư vấn phê duyệt theo khoản 2.5 [Khiếu nại của chủ đầu tư] và Khoản 3.5 [Quyết định] Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán số tiền này cho Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp miễn phí các vật liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời chịu rủi ro và chi phí để cung cấp đúng thời gian và địa điểm quy định trong hợp đồng Nhà thầu cần kiểm tra bằng mắt các vật liệu này và thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư về bất kỳ thiếu hụt, sai sót hoặc sự không có của chúng Nếu không có thỏa thuận khác, Chủ đầu tư phải xác định ngay các vấn đề đã được thông báo.

Sau khi kiểm tra bằng mắt, Nhà thầu cần bảo quản và giám sát vật liệu tự do một cách cẩn thận Dù Nhà thầu có trách nhiệm trong việc kiểm tra và bảo quản, Chủ đầu tư vẫn không được miễn trừ trách nhiệm đối với những thiếu sót, sai lệch hoặc lỗi không thể phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Báo cáo tiến độ

Theo quy định, trừ khi có điều khoản khác trong Điều kiện Đặc biệt, Nhà thầu cần chuẩn bị và nộp cho Chủ đầu tư sáu bản báo cáo tiến độ hàng tuần Báo cáo đầu tiên sẽ được thực hiện cho giai đoạn kết thúc vào cuối tháng dương lịch đầu tiên sau ngày bắt đầu dự án Các báo cáo tiếp theo phải được nộp hàng tháng trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc mà báo cáo đề cập đến.

Báo cáo cần được thực hiện liên tục cho đến khi Nhà thầu hoàn tất toàn bộ công việc, tính đến các công việc còn lại vào ngày hoàn thành được ghi trong Giấy chứng nhận bàn giao công trình.

Mỗi báo cáo phải có:

Sơ đồ và mô tả chi tiết tiến độ công việc bao gồm các giai đoạn thiết kế, tài liệu của nhà thầu, mua sắm thiết bị, gia công, vận chuyển tới công trình, thi công, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử Bên cạnh đó, cần nêu rõ các giai đoạn công việc của từng nhà thầu phụ được chỉ định theo quy định trong điều 5 về nhà thầu phụ.

(b) ảnh mô tả tình trạng gia công chế tạo và tiến độ trên công trường;

Đối với việc gia công chế tạo các hạng mục chính của thiết bị và vật tư, cần ghi rõ tên nhà sản xuất, địa điểm sản xuất, phần trăm tiến độ công việc, cùng với ngày thực tế hoặc dự kiến hoàn thành.

(i) bắt đầu gia công chế tạo, (ii) kiểm định của Nhà thầu, (iii) thí nghiệm, và

(iv) vận chuyển và tới công trường;

(d) các chi tiết được mô tả tại khoản 6.10 [Hồ sơ nhân lực và thiết bị của Nhà thầu];

(e) bản sao tài liệu đảm bảo chất lượng, kết quả thử và chứng chỉ của vật liệu;

(f) danh mục các thay đổi, thông báo được đưa ra theo khoản 2.5 [Khiếu nại của

Chủ đầu tư] và thông báo báo đưa ra theo điều 20.1 [Khiếu nại của Nhà thầu];

Số liệu thống kê về an toàn cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động và trường hợp nguy hại liên quan đến yếu tố môi trường cũng như quan hệ cộng đồng.

So sánh tiến độ thực tế với kế hoạch ban đầu là rất quan trọng để xác định các yếu tố có thể gây rủi ro cho việc hoàn thành hợp đồng Cần phân tích chi tiết từng tình huống có thể ảnh hưởng đến tiến độ, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục đang được thực hiện hoặc sẽ được áp dụng để xử lý sự chậm trễ.

An ninh công trường

Trừ phi có quy định khác trong những Điều kiện Đặc biệt:

(a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc không cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường,và

Những người có nhiệm vụ hạn chế trong phạm vi nhân sự của Nhà thầu và chủ đầu tư, cũng như những cá nhân khác được chủ đầu tư hoặc Tư vấn thông báo cho Nhà thầu, là những người có trách nhiệm liên quan đến các Nhà thầu khác mà Chủ đầu tư đã thuê để làm việc tại công trường.

Hoạt động của Nhà thầu trên công trường

Nhà thầu cần giới hạn hoạt động của mình trong khu vực công trường và các khu vực phụ đã được Chủ đầu tư phê duyệt Việc này đòi hỏi nhà thầu phải chú ý để đảm bảo rằng thiết bị và nhân lực chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, tránh xâm phạm vào các khu vực lân cận.

Trong quá trình thi công, Nhà thầu cần duy trì sự thông thoáng cho công trường bằng cách loại bỏ các cản trở không cần thiết Họ phải xử lý các thiết bị và vật liệu thừa, đồng thời dọn dẹp rác thải và tháo dỡ các công trình tạm khi không còn sử dụng.

Sau khi nhận Giấy chứng nhận bàn giao công trình, Nhà thầu cần dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ tất cả thiết bị, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm Điều này đảm bảo khu vực công trường và công trình được để lại trong trạng thái sạch sẽ và an toàn Tuy nhiên, trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu có thể để lại những hàng hoá cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Cổ vật

Tất cả cổ vật, đồng tiền, đồ cổ và di vật khác được phát hiện trên công trường sẽ được bảo quản và quản lý bởi Chủ đầu tư Nhà thầu cần chú ý để ngăn chặn việc lấy đi hoặc làm hư hỏng các hiện vật này bởi nhân viên hoặc người ngoài.

Khi phát hiện các đồ vật, Nhà thầu cần ngay lập tức thông báo cho Tư vấn để được hướng dẫn giải quyết Nếu gặp phải sự chậm trễ hoặc phải chịu chi phí thực hiện theo hướng dẫn, Nhà thầu cũng phải thông báo cho Tư vấn và có quyền khiếu nại theo Khoản 20.1.

(a) kéo dài thời gian bù cho sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ theo Khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) thanh toán các chi phí đó và sẽ được tính vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo tiếp theo này, Tư vấn phải tiến hành theo Khoản 3.5[Quyết định] để đồng ý và quyết định những vấn đề này.

NHÀ THẦU PHỤ CHỈ ĐỊNH

Khái niệm “Nhà thầu phụ chỉ định”

Trong Hợp đồng ngày, “Nhà thầu phụ chỉ định” có nghĩa là Nhà thầu mà:

(a) được nêu trong Hợp đồng là Nhà thầu phụ chỉ định; hoặc

(b) Tư vấn chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê Nhà thầu này làm Nhà thầu phụ theo Điều

13 [Thay đổi và Điều chỉnh] và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Phản đối việc chỉ định

Nhà thầu không bắt buộc phải thuê Nhà thầu phụ chỉ định nếu gửi thông báo kịp thời cho Tư vấn về sự phản đối hợp lý, kèm theo các chi tiết chứng minh Sự phản đối được coi là hợp lý nếu phát sinh từ một số vấn đề nhất định, trừ khi Chủ đầu tư đồng ý bồi thường cho Nhà thầu trong trường hợp xảy ra hậu quả.

(a) có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ đó không có đủ năng lực, không có đủ sức mạnh tài chính và nguồn lực;

Hợp đồng phụ không bao gồm điều khoản quy định rằng Nhà thầu phụ phải bồi thường cho Nhà thầu về các sai sót hoặc việc sử dụng sai hàng hóa do Nhà thầu phụ, nhân viên hoặc đại lý của họ gây ra.

(c) hợp đồng phụ không quy định rằng đối với phần việc thuê lại thầu phụ (gồm cả thiết kế, nếu có), Nhà thầu phụ sẽ:

Chúng tôi cam kết với Nhà thầu rằng các nghĩa vụ và trách nhiệm này sẽ giúp Nhà thầu không còn phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng nữa.

Đền bù cho Nhà thầu liên quan đến các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ Hợp đồng, cũng như những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh do sai sót của Nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ đó.

Nhà thầu chỉ được thanh toán khi đã nhận được khoản thanh toán từ Chủ đầu tư theo các điều khoản được nêu trong Hợp đồng Thầu phụ, cụ thể tại Điều 5.3 về việc thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định.

Việc phản đối này phải được Chủ đầu tư xem xét và phê chuẩn.

Thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định

Nhà thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu phụ giá trị được Tư vấn xác nhận là đã đến hạn theo hợp đồng phụ Giá trị này cùng các chi phí khác sẽ được bao gồm trong Giá hợp đồng theo điều khoản 13.5 [Khoản tạm tính], trừ khi có quy định khác tại điều khoản 5.4 [Chứng từ thanh toán].

Trước khi phát hành Chứng từ thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định, Tư vấn yêu cầu Nhà thầu cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh Nhà thầu phụ đã nhận đầy đủ các khoản thanh toán theo các Chứng nhận thanh toán trước đó, sau khi trừ đi các khoản giữ lại hoặc các khoản tiền khác.

(a) đệ trình những chứng từ thanh toán hợp lệ cho Tư vấn, hoặc

(b) (i) chứng minh được cho Tư vấn rằng Nhà thầu được quyền giữ lại khoản tiền thanh toán đó hoặc từ chối thanh toán một cách hợp lý, và

Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ được chỉ định một phần hoặc toàn bộ khoản tiền đã được xác nhận, nếu có chứng cứ hợp lý chứng minh rằng nhà thầu phụ đã được thông báo về quyền này Tuy nhiên, khoản thanh toán sẽ được thực hiện sau khi trừ đi các khoản giữ lại hợp lệ và chỉ khi nhà thầu không cung cấp được các chứng từ cần thiết Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư các khoản tiền đã thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ.

Bằng chứng thanh toán

6.1 Thuê mướn nhân viên và lao động

Trừ khi có quy định khác trong Yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu có trách nhiệm tự thuê nhân viên, bao gồm cả người địa phương hoặc người khác, và phải đảm bảo trả lương, sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển cho họ.

Nhà thầu nên ưu tiên tuyển dụng nhân viên và lao động có năng lực, kinh nghiệm phù hợp từ các nguồn trong nước, nhằm đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả trong công việc.

6.2 Mức lương và điều kiện lao động

Nhà thầu phải trả lương và tuân thủ các điều kiện lao động tối thiểu theo quy định của ngành nghề mà người lao động làm việc Nếu không thể áp dụng mức lương hoặc điều kiện lao động đã quy định, nhà thầu sẽ áp dụng mức lương và điều kiện lao động không thấp hơn mức chung tại địa phương cho các ngành nghề tương tự.

6.3 Những người đang phục của Chủ đầu tư

Nhà thầu sẽ không tuyển dụng, cố gắng tuyển dụng nhân viên và người lao động nằm trong số nhân sự của chủ đầu tư.

Nhà thầu cần tuân thủ tất cả các quy định của luật lao động hiện hành đối với nhân lực, bao gồm các luật liên quan đến việc làm, sức khỏe, an toàn, phúc lợi, nhập cư và di cư, cũng như bảo đảm tất cả quyền lợi hợp pháp của nhân viên.

Nhà thầu cần đảm bảo rằng tất cả nhân công tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là những luật liên quan đến an toàn lao động.

Không được thực hiện công việc trên công trường vào các ngày nghỉ lễ địa phương hoặc ngoài giờ làm việc quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp có sự đồng ý đặc biệt.

(a) Được quy định khác trong Hợp đồng;

(b) Được Tư vấn chấp thuận, hoặc

Công việc cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản hoặc an toàn công trình là không thể tránh khỏi Trong trường hợp này, Nhà thầu phải thông báo ngay lập tức cho Chủ đầu tư.

NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thuê mướn nhân viên và lao động

Nhà thầu có trách nhiệm tự tổ chức việc thuê nhân viên, bao gồm cả người địa phương và những người khác, đồng thời đảm bảo việc trả lương, sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển cho họ, trừ khi có quy định khác trong Yêu cầu kỹ thuật.

Nhà thầu nên ưu tiên tuyển dụng nhân viên và lao động có năng lực, kinh nghiệm từ các nguồn trong nước, nhằm đảm bảo tính thực tiễn và hợp lý trong quá trình thực hiện dự án.

Mức lương và điều kiện lao động

Nhà thầu cam kết trả lương và tuân thủ các điều kiện lao động không thấp hơn mức quy định cho các ngành nghề tương ứng Trong trường hợp không thể áp dụng mức lương hoặc điều kiện lao động đã quy định, Nhà thầu sẽ đảm bảo mức lương và điều kiện lao động không thấp hơn mức chung tại địa phương mà các nhà tuyển dụng trong ngành tương tự đang áp dụng.

Những người đang phục của Chủ đầu tư

Nhà thầu sẽ không tuyển dụng, cố gắng tuyển dụng nhân viên và người lao động nằm trong số nhân sự của chủ đầu tư.

Luật lao động

Nhà thầu cần tuân thủ tất cả các quy định pháp luật lao động hiện hành liên quan đến nhân lực, bao gồm các luật về việc làm, sức khoẻ, an toàn, phúc lợi, nhập cư, di cư và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động.

Nhà thầu cần yêu cầu nhân công tuân thủ các luật hiện hành, đặc biệt là các quy định về an toàn lao động.

Giờ lao động

Không được thực hiện công việc trên công trường vào các ngày nghỉ của địa phương hoặc ngoài giờ làm việc quy định trong Dữ liệu hợp đồng, trừ khi có sự cho phép đặc biệt.

(a) Được quy định khác trong Hợp đồng;

(b) Được Tư vấn chấp thuận, hoặc

Công việc cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản hoặc an toàn công trình là không thể tránh khỏi Trong trường hợp này, Nhà thầu phải ngay lập tức thông báo cho Chủ đầu tư.

Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và người lao động

Nhà thầu phải cung cấp và duy trì tất cả các phương tiện ăn ở cần thiết cho nhân sự của mình, trừ khi có quy định khác trong Tiêu chuẩn kỹ thuật Ngoài ra, Nhà thầu cũng cần đảm bảo cung cấp mọi phương tiện sinh hoạt cho nhân sự của Chủ đầu tư theo yêu cầu trong Yêu cầu kỹ thuật.

Nhà thầu không được phép cho bất kỳ nhân công nào có chỗ ở tạm thời hoặc vĩnh cửu trong khu vực kết cấu của công trình vĩnh cửu.

Sức khoẻ và an toàn lao động

Nhà thầu luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân sự Họ phối hợp với các cơ quan Y tế địa phương để đảm bảo rằng nhân viên y tế, phương tiện cấp cứu, phòng chăm sóc người ốm và dịch vụ cấp cứu luôn sẵn sàng tại công trường và nơi ở của nhân sự Đồng thời, nhà thầu cũng đảm bảo bố trí hợp lý để đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phúc lợi cần thiết và phòng chống dịch bệnh.

Nhà thầu sẽ chỉ định một an toàn viên tại công trường, người này có trách nhiệm đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn An toàn viên cần có trình độ phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có quyền đưa ra hướng dẫn và áp dụng các biện pháp an toàn Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các điều kiện cần thiết để an toàn viên thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Nhà thầu cam kết gửi thông tin chi tiết về tai nạn cho Tư vấn ngay sau khi sự việc xảy ra Đồng thời, nhà thầu sẽ lưu giữ các tài liệu liên quan đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, cũng như thiệt hại tài sản theo yêu cầu hợp lý của Chủ đầu tư.

Để ngăn ngừa HIV-AIDS, nhà thầu cần kiểm soát chương trình tìm hiểu HIV-AIDS thông qua các nhà cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận Nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định trong hợp đồng nhằm giảm thiểu lây nhiễm virus HIV trong số nhân viên và cộng đồng địa phương, đồng thời thúc đẩy việc phát hiện sớm và hỗ trợ những cá nhân bị nhiễm bệnh.

Trong suốt thời gian của Hợp đồng, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp kiểm soát thông tin và tổ chức các buổi tư vấn, giáo dục cho tất cả nhân viên và lao động tại công trường, bao gồm cả lao động của Nhà thầu, Nhà thầu phụ và các tư vấn viên, nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục (STD) và HIV/AIDS Các hoạt động này cần diễn ra ít nhất một lần mỗi tháng và cũng nên bao gồm cộng đồng dân cư địa phương Bên cạnh đó, Nhà thầu cần cung cấp bao cao su cho cả nam và nữ nhân viên, cũng như phát hành các bộ phim giáo dục về STI và HIV/AIDS, đồng thời giới thiệu một chương trình quốc gia thiết kế riêng cho HIV/AIDS, trừ khi có thỏa thuận khác.

Nhà thầu cần xây dựng một chương trình giảm thiểu thảm hoạ lây nhiễm qua đường tình dục (STD) và HIV/AIDS cho nhân viên, công nhân và gia đình họ, tuân thủ điều khoản 8.3 Chương trình này cần chỉ rõ thời gian, phương pháp và chi phí thực hiện để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan Mỗi bộ phận trong chương trình sẽ nêu rõ các nguồn lực sử dụng và các hợp đồng phụ liên quan Đồng thời, cần cung cấp dự toán chi phí chi tiết cùng tài liệu hỗ trợ Số tiền chi trả cho Nhà thầu không được vượt quá tổng ngân sách tạm thời đã được thiết kế cho chương trình này.

Quản lý của Nhà thầu

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu cần thực hiện quản lý chặt chẽ để lập kế hoạch, sắp xếp, chỉ đạo và kiểm tra công việc Điều này bao gồm cả thời gian hoàn thành các nghĩa vụ sau khi dự án kết thúc, nhằm đảm bảo mọi công đoạn được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Quản lý dự án sẽ được giao cho đội ngũ có đủ kiến thức về ngôn ngữ giao tiếp theo quy định tại điều 1.4 [Luật và Ngôn ngữ] Các hoạt động sẽ bao gồm phương pháp, kỹ thuật cần thiết, nhận diện khó khăn có thể xảy ra, và biện pháp phòng ngừa tai nạn nhằm đảm bảo yêu cầu và an toàn trong quá trình thi công công trình.

Nhân lực của Nhà thầu

Nhân lực của Nhà thầu cần có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc Tư vấn có quyền yêu cầu Nhà thầu sa thải bất kỳ nhân công nào tại công trường, bao gồm cả đại diện của Nhà thầu, nếu những cá nhân đó không đáp ứng yêu cầu.

(a) khăng khăng giữ thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận.

(b) thực hiện nhiệm vụ một cách thiếu năng lực hoặc cẩu thả.

(c) không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng, hoặc

(d) cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn sức khoẻ hoặc bảo vệ môi trường.

Nếu đúng như vậy, Nhà thầu sẽ chỉ định một người khác thích hợp thay thế.

Hồ sơ về nhân sự và thiết bị của Nhà thầu

Nhà thầu cần cung cấp cho Tư vấn thông tin chi tiết về số lượng nhân viên theo từng cấp bậc và loại thiết bị có mặt trên công trường Các thông tin này sẽ được gửi hàng tháng theo mẫu đã được Tư vấn phê duyệt, cho đến khi Nhà thầu hoàn thành tất cả công việc còn lại đúng thời hạn trong Giấy chứng nhận bàn giao công trình.

Hành vi gây rối

Nhà thầu cần phải chú ý để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây rối hoặc mất trật tự từ nhân viên của mình, nhằm duy trì sự bình yên và bảo vệ con người cũng như tài sản tại công trường và khu vực lân cận.

Nhân sự là người nước ngoài

Nhà thầu có quyền tuyển dụng nhân sự nước ngoài cần thiết cho công trình, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành Họ phải đảm bảo rằng nhân sự đó có visa cư trú hợp pháp và giấy phép làm việc Nếu Nhà thầu cần, Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ nhanh chóng trong việc xin các giấy phép địa phương, tỉnh hoặc chính phủ cho nhân sự nước ngoài của Nhà thầu.

Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo nhân sự nước ngoài trở về nơi tuyển dụng hoặc quê quán của họ Trong trường hợp nhân sự nước ngoài hoặc thành viên gia đình họ qua đời tại Việt Nam, nhà thầu phải lo liệu việc chôn cất hoặc đưa thi hài về quê quán.

Cung cấp thực phẩm

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ lương thực phù hợp theo Tiêu chuẩn kỹ thuật với mức giá hợp lý cho nhân sự của mình, nhằm đáp ứng các mục tiêu hoặc nội dung đã nêu trong hợp đồng.

Cung cấp nước

Nhà thầu cần xem xét các điều kiện địa phương để đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt của công trường và nhân sự.

Các biện pháp chống lại côn trùng và sâu bọ gây hại

Trong quá trình thi công, Nhà thầu cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn côn trùng và sâu bọ gây hại cho sức khỏe nhân viên Việc tuân thủ các quy định của chuyên gia y tế địa phương, bao gồm việc sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp, là bắt buộc.

Rượu và ma tuý

Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các bộ luật trong nước, không được phép nhập khẩu, bán, cho, trao đổi hoặc lưu trữ bất kỳ loại rượu hay ma túy nào Các cá nhân liên quan đến nhà thầu cũng không được phép thực hiện các hành vi này.

Vũ khí và đạn dược

Nhà thầu cấm tuyệt đối việc cho, đổi chác, hoặc lưu giữ bất kỳ loại vũ khí hay đạn dược nào với bất kỳ ai Ngoài ra, nhà thầu cũng không được phép cho phép nhân sự của mình sử dụng những loại vũ khí hoặc đạn dược này.

Các lễ hội và phong tục tôn giáo

Nhà thầu phải lưu tâm đến các lễ hội đã được công nhận của quốc gia, ngày nghỉ và các tôn giáo hoặc các phong tục tập quán khác.

Thu xếp đám tang

Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức tang lễ cho bất kỳ người lao động địa phương nào của mình qua đời trong quá trình làm việc tại công trình, tuân thủ các quy định của địa phương.

Ngăn cấm dùng vũ lực hoặc ép buộc người lao động

Nhà thầu không được phép sử dụng vũ lực hoặc ép buộc người lao động dưới bất kỳ hình thức nào Hành vi này bao gồm tất cả các công việc và dịch vụ không mang tính tự nguyện, mà thay vào đó, là sự cưỡng bức từ một cá nhân thông qua đe dọa hoặc phạt tiền.

Ngăn cấm sử dụng lao động trẻ em

Nhà thầu không được tuyển trẻ em cho bất kỳ công việc nào liên quan đến khai thác kinh tế, nhằm tránh các thảm họa, cản trở giáo dục, và gây hại đến sức khỏe, thể chất, trí tuệ, tâm hồn, tinh thần của trẻ, cũng như sự phát triển xã hội của các em.

Các hồ sơ việc làm của công nhân

Nhà thầu cần duy trì hồ sơ lao động tại công trường một cách đầy đủ và chính xác, bao gồm tên, tuổi, giới tính, giờ công và lương của tất cả công nhân Hồ sơ này phải được tổng hợp hàng tháng và sẵn sàng cho Tư vấn kiểm tra trong giờ làm việc Ngoài ra, hồ sơ cũng cần bao gồm các chi tiết do Nhà thầu nộp theo quy định tại điều 6.10 về hồ sơ thiết bị và nhân sự.

THIẾT BỊ, VẬT LIỆU VÀ TAY NGHỀ

Cách thức thực hiện

Nhà thầu sẽ thực hiện việc chế tạo thiết bị, sản xuất và gia công các vật liệu và tất cả các công việc thi công công trình:

(a) Theo cách thức (nếu có) được quy định trong Hợp đồng,

(b) Với một tay nghề thành thạo theo cách cẩn thận và khéo léo, phù hợp những thực tiễn tốt đã được thừa nhận, và

(c) Với các trang thiết bị bị phù hợp và các vật liệu không nguy hiểm, nếu không có quy định khác trong Hợp đồng.

Mẫu mã

Nhà thầu phải nộp các mẫu vật tư sau đây, cùng với các thông tin có liên quan để

Tư vấn thoả thuận trước khi sử dụng vật tư đó cho Công trình:

(a) các mẫu chuẩn của nhà sản xuất vật tư và các mẫu được quy định theo Hợp đồng, bằng chi phí của Nhà thầu; và

(b) các mẫu khác do Tư vấn yêu cầu, như là một Thay đổi.

Mỗi mẫu phải được dán nhãn như nguyên gốc và như được dự định sử dụng choCông trình.

Giám sát, kiểm tra

Nhân sự của Chủ đầu tư trong mọi thời điểm thích hợp sẽ:

(a) được quyền vào tất cả các nơi trên công trường, và đến mọi chỗ mà các vật liệu tự nhiên được khai thác từ đó, và

Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng, các bên có quyền thực hiện kiểm tra, kiểm định và đo lường các loại vật liệu, tay nghề của công nhân, cũng như kiểm tra tiến độ chế tạo thiết bị và sản xuất, gia công vật liệu.

Nhà thầu cam kết hỗ trợ nhân sự của Chủ đầu tư trong việc thực hiện các hoạt động cần thiết, bao gồm việc tạo điều kiện ra vào, cung cấp phương tiện, giấy phép và thiết bị an toàn Tuy nhiên, những hoạt động này không làm giảm bớt bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào của Nhà thầu.

Nhà thầu phải thông báo cho Tư vấn khi hoàn tất công việc trước khi bị che lấp hoặc đóng gói Tư vấn sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức hoặc thông báo cho Nhà thầu nếu không cần kiểm tra Nếu Nhà thầu không thông báo, khi Tư vấn yêu cầu, Nhà thầu phải mở lại phần đã che lấp và hoàn thiện, tất cả chi phí do Nhà thầu chịu.

Thí nghiệm

Điều khoản này áp dụng cho tất cả các cuộc thí nghiệm theo quy định trong Hợp đồng, ngoại trừ các thí nghiệm diễn ra sau khi hoàn thành (nếu có).

Nhà thầu cần cung cấp đầy đủ máy móc, tài liệu, thiết bị, nhiên liệu, và nhân lực có trình độ để thực hiện các thí nghiệm cụ thể một cách hiệu quả Đồng thời, nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn để thống nhất thời gian và địa điểm tiến hành các thí nghiệm liên quan đến thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.

Theo Điều 13 về Biến đổi và Điều chỉnh, có thể thay đổi địa điểm hoặc chi tiết của các cuộc thí nghiệm, hoặc yêu cầu Nhà thầu thực hiện các thí nghiệm bổ sung Nếu các thí nghiệm này cho thấy thiết bị, vật liệu hoặc tay nghề không phù hợp với Hợp đồng, thì Nhà thầu sẽ phải chịu chi phí cho những thay đổi này, bất kể các điều khoản khác trong Hợp đồng.

Nhà tư vấn cần thông báo cho nhà thầu ít nhất 24 tiếng trước khi tham gia cuộc thí nghiệm Nếu không có mặt tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận, nhà thầu có quyền tiến hành kiểm định mà không cần sự đồng ý của nhà tư vấn, trừ khi có chỉ dẫn khác từ phía nhà tư vấn Trong trường hợp này, các cuộc thí nghiệm sẽ được coi là đã được thực hiện với sự có mặt của nhà tư vấn.

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do tuân thủ hướng dẫn của Tư vấn hoặc do chậm trễ từ phía Chủ đầu tư, Nhà thầu cần thông báo cho Tư vấn và có quyền khiếu nại theo Khoản 20.1.

Thời gian hoàn thành công trình có thể được gia hạn để bù đắp cho khoảng thời gian bị chậm trễ, nếu việc hoàn thành công trình đã gặp hoặc sẽ gặp phải sự chậm trễ, theo quy định tại điều khoản 8.4 về gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán chi phí cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý, khoản tiền này sẽ được gộp vào Giá hợp đồng

Sau khi nhận được thông báo này, Tư vấn sẽ tiến hành theo điều khoản 3.5 [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định vấn đề này

Nhà thầu cần gửi ngay các báo cáo xác nhận hợp lệ về thí nghiệm cho Tư vấn Sau khi thí nghiệm thành công, Chủ đầu tư sẽ ký vào chứng chỉ thí nghiệm của Nhà thầu hoặc cấp chứng chỉ xác nhận Nếu Tư vấn không tham gia thí nghiệm, kết quả sẽ được coi là chính xác.

Từ chối

Nếu cuộc kiểm tra, giám sát, đo đạc hoặc thí nghiệm phát hiện thiết bị, vật liệu, thiết kế hoặc tay nghề không đạt yêu cầu theo Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối và thông báo cho Nhà thầu kèm lý do cụ thể Nhà thầu phải ngay lập tức khắc phục các lỗi và đảm bảo rằng các mục bị từ chối được xử lý đúng theo quy định trong Hợp đồng.

Nếu có yêu cầu từ Tư vấn về việc thí nghiệm lại thiết bị, vật liệu, thiết kế hoặc tay nghề, các cuộc thí nghiệm sẽ được thực hiện theo quy trình và điều kiện đã được thiết lập trước đó Trong trường hợp việc từ chối và kiểm định lại gây phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí này theo Khoản 2.5 [Khiếu nại của Chủ đầu tư].

Công việc sửa chữa

Mặc dầu đã có những cuộc thí nghiệm hoặc xác nhận đã có trước đó, Tư vấn vẫn có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành:

(a) đưa đi khỏi công trường hoặc thay thế các thiết bị, vật liệu không phù hợp với Hợp đồng,

(b) dỡ bỏ hoặc tiến hành lại công việc nếu không phù hợp với Hợp đồng, và

(c) tiến hành công việc gấp để đảm bảo an toàn công trình hoặc do một tai nạn, sự kiện không lường trước hoặc nguyên nhân khác.

Nhà thầu cần tuân thủ các chỉ dẫn trong khoảng thời gian hợp lý đã được quy định, hoặc thực hiện ngay lập tức trong các trường hợp khẩn cấp được nêu tại mục (c).

Nếu Nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn, Chủ đầu tư có quyền thuê người khác thực hiện công việc và thanh toán cho họ Trừ khi Nhà thầu có quyền nhận thanh toán cho công việc này, Nhà thầu sẽ phải tuân theo điều 2.5 về Khiếu nại.

Chủ đầu tư] để thanh toán cho Chủ đầu tư những chi phí phát sinh từ việc không tuân thủ này.

Quyền sở hữu thiết bị và vật liệu

Mỗi thiết bị và vật liệu sẽ trở thành tài sản của Chủ đầu tư, tuân theo Luật của nước sở tại, vào thời điểm xảy ra một trong các sự kiện đã được quy định, mà không bị thế chấp hoặc cản trở nào khác.

(a) khi chúng được cung cấp tới công trường;

Nhà thầu có quyền thanh toán cho giá trị thiết bị và vật liệu theo điều 8.10, quy định về thanh toán trong trường hợp tạm dừng công trình.

Lệ phí sử dụng

Trừ phi có qui định khác trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Nhà thầu sẽ phải trả tiền bản quyền, tiền thuê và những tiền khác cho:

(a) các vật liệu tự nhiên lấy từ bên ngoài công trường, và

Các vật liệu phải được thu gom từ quá trình phá dỡ, đào bới và các vật liệu dư thừa khác, bao gồm cả vật liệu tự nhiên và nhân tạo, trừ khi có bãi thải được quy định rõ trong Hợp đồng tại công trường.

KHỞI CÔNG, CHẬM TRỄ VÀ TẠM NGỪNG

Khởi công

Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, Ngày Khởi công sẽ được xác định khi các điều kiện đã được hoàn thành, Kỹ sư ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai Bên, và Nhà thầu nhận được thông báo khởi công công trình.

Cả hai bên đã ký kết Thoả thuận Hợp đồng, và nếu cần thiết, sự chấp thuận của Cơ quan hữu quan tại nước sở tại cũng sẽ được thực hiện.

(b) giao cho Nhà thầu những bằng chứng phù hợp về Bố trí Tài chính của Chủ đầu tư (theo Tiểu Khoản 2.4 (Bố trí Tài chính của Chủ Đầu tư);

Nhà thầu có quyền chiếm giữ công trường và các giấy phép liên quan theo quy định trong Dữ liệu Hợp đồng, trừ khi có quy định khác Điều này phải tuân thủ các yêu cầu về Khởi công Công trình theo Luật pháp.

(d) nhà thầu nhận được Thanh toán Tạm ứng theo Tiểu khoản 14.2 (Thanh toán Tạm ứng) với điều kiện Ngân hàng Đại lý bảo đảm đã giao cho Nhà thầu;

Nếu Nhà thầu không nhận được chỉ dẫn từ Kỹ sư trong vòng 180 ngày kể từ khi nhận Thư Chấp thuận, họ có quyền chấm dứt Hợp đồng theo Tiểu khoản 16.2.

Nhà thầu sẽ bắt đầu thiết kế và thi công công trình dựa trên thực tế ngay sau ngày khởi công Họ cam kết thực hiện công trình đúng thời hạn, không được chậm trễ.

Thời hạn hoàn thành

Nhà thầu cần hoàn tất toàn bộ công trình cùng với từng hạng mục (nếu có) trong thời gian quy định Điều này bao gồm việc hoàn thành thành công các thí nghiệm hoàn thành.

Để được xem là hoàn thành cho mục đích nghiệm thu, tất cả các công việc được nêu trong Hợp đồng phải được hoàn tất theo yêu cầu Điều này được quy định tại Khoản 10.1 liên quan đến nghiệm thu công trình và hạng mục công trình.

Chương trình tiến độ

Nhà thầu sẽ nộp cho Chủ đầu tư kế hoạch thời gian chi tiết trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận thông báo theo Khoản 8.1 [Khởi công] Nếu kế hoạch trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc nghĩa vụ của các bên, nhà thầu sẽ trình bày chương trình thời gian đã được sửa đổi.

Nhà thầu Trừ phi được nêu khác trong hợp đồng, mỗi chương trình tiến độ sẽ bao gồm:

Nhà thầu sẽ thực hiện công trình theo một thứ tự công việc cụ thể, bao gồm thời gian dự tính cho từng giai đoạn chính như thiết kế (nếu có), lập Tài liệu của Nhà thầu, mua sắm, sản xuất máy móc thiết bị, vận chuyển đến công trường, xây dựng, lắp đặt và thí nghiệm.

(b) mỗi giai đoạn đó sẽ được thực hiện bởi Nhà thầu phụ được đề cử nào (như nêu trong Điều 5 [Nhà thầu phụ chỉ định]

(c) trình tự và thời gian thực hiện các cuộc kiểm định và thí nghiệm theo quy định trong Hợp đồng, và

(d) báo cáo bổ trợ trong đó bao gồm:

(i) mô tả chung về các phương pháp mà Nhà thầu định áp dụng và các giai đoạn chính trong công việc thi công công trình, và

(ii) số liệu gần đúng về mỗi loại Nhân viên của Nhà thầu và mỗi loại thiết bị của Nhà thầu trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

Trong vòng 21 ngày sau khi nhận chương trình kế hoạch, nếu Tư vấn không thông báo cho Nhà thầu về sự không phù hợp với Hợp đồng, Nhà thầu sẽ thực hiện chương trình kế hoạch và các nghĩa vụ theo Hợp đồng Chủ đầu tư có quyền dựa vào chương trình kế hoạch để lập kế hoạch cho các hoạt động của mình.

Nhà thầu cần ngay lập tức thông báo cho Tư vấn về các sự kiện hoặc tình huống có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí hoặc tiến độ thi công Tư vấn có quyền yêu cầu Nhà thầu cung cấp ước tính về tác động của các sự kiện đó, cùng với một đề xuất theo Khoản 13.3 [Thủ tục thay đổi].

Nếu Tư vấn thông báo cho Nhà thầu rằng chương trình tiến độ không tuân thủ Hợp đồng hoặc không phù hợp với tiến độ thực tế và dự kiến của Nhà thầu, Nhà thầu phải nộp cho Tư vấn một chương trình sửa đổi theo quy định.

Gia hạn Thời gian hoàn thành

Nhà thầu có quyền gia hạn thời gian hoàn thành theo Khoản 20.1 [Khiếu nại của Nhà thầu] nếu việc hoàn thành theo Khoản 10.1 [Nghiệm thu công trình và hạng mục công trình] bị chậm trễ do một trong các lý do quy định.

Việc thay đổi, ngoại trừ điều chỉnh thời gian hoàn thành đã được thống nhất theo Khoản 13.3 [Thủ tục thay đổi], hoặc thay đổi lớn về số lượng của một hạng mục công việc trong Hợp đồng, cần được xem xét kỹ lưỡng.

(b) nguyên nhân của sự chậm trễ dẫn đến quyền được gia hạn thời gian theo quy định trong Hợp đồng.

(c) điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt,

(d) sự thiếu hụt về nhân sự hoặc thiết bị mà không thể lường trước được do hành động của Chính phủ hoặc do dịch bệnh, hoặc

(e) sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.

Nếu Nhà thầu tự cho rằng mình đã được phép gia hạn thời gian hoàn thành, họ cần thông báo cho Tư vấn theo Khoản 20.1 [Khiếu nại của Nhà thầu] Khi xem xét việc kéo dài thời gian theo khoản này, Tư vấn sẽ đánh giá lại các quyết định trước đó và có khả năng tăng tổng thời gian kéo dài, nhưng không được phép giảm.

Chậm trễ do nhà chức trách

Nếu những điều kiện sau đây được áp dụng cụ thể:

(a) Nhà thầu đã thực hiện đúng các thủ tục do các cơ quan chức năng liên quan tại nước sở tại quy định,

(b) Các cơ quan này đã làm chậm trễ hoặc dừng công việc Nhà thầu, và

(c) Chậm trễ hoặc dừng công việc là không thể lường trước được.

Khi đó việc chậm trễ hoặc dừng công việc sẽ được coi là nguyên nhân gây chậm trễ theo phân (b) của Khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành].

Tiến độ thực hiện

Nếu, bất cứ lúc nào:

(a) tiến độ thực tế quá chậm để hoàn thành công việc trong khoảng thời gian hoàn thành, và/hoặc

Tiến độ thực hiện dự án có thể bị chậm so với kế hoạch hiện tại theo Khoản 8.3 [chương trình tiến độ] nếu không phải do các nguyên nhân đã nêu trong Khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] Trong trường hợp này, Tư vấn có quyền hướng dẫn Nhà thầu theo quy định tại Khoản 8.3.

Chương trình tiến độ đã được điều chỉnh, kèm theo báo cáo hỗ trợ, mô tả các phương pháp sửa đổi mà Nhà thầu đề xuất để thực hiện và hoàn thành tiến độ trong Thời gian Hoàn thành.

Nhà thầu sẽ áp dụng các phương pháp đã được sửa đổi, có thể yêu cầu tăng số giờ làm việc, số lượng nhân lực và hàng hóa mà họ phải chịu rủi ro cùng mọi chi phí liên quan Nếu những phương pháp này gây ra chi phí bổ sung cho Chủ đầu tư, theo Khoản 2.5 về Khiếu nại của Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí này, bên cạnh những thiệt hại do chậm trễ gây ra theo Khoản 8.7.

Chi phí bổ sung của biện pháp sửa đổi bao gồm các giải pháp thúc đẩy tiến độ, do

Kỹ sư chỉ dẫn sẽ giúp giảm thiểu sự chậm trễ theo các nguyên nhân trong Điều 8.4 Mặc dù Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho việc gia hạn thời gian hoàn thành, nhưng sẽ không có khoản thanh toán bổ sung nào cho lợi ích của Nhà thầu.

Những thiệt hại do chậm trễ

Nếu Nhà thầu không tuân thủ Khoản 8.2 về thời hạn hoàn thành, họ sẽ phải bồi thường cho Chủ đầu tư theo Khoản 2.5 về khiếu nại, với mức thiệt hại được quy định trong Điều kiện Đặc biệt Số tiền bồi thường sẽ được tính hàng ngày từ thời gian hoàn thành đến ngày ghi trong Giấy chứng nhận bàn giao công trình, nhưng tổng số tiền không được vượt quá mức tối đa cho thiệt hại do chậm trễ theo quy định trong Điều kiện Đặc biệt.

Những thiệt hại mà Nhà thầu phải đền bù chỉ liên quan đến lỗi do họ gây ra, không phải là việc chấm dứt hợp đồng theo Khoản 15.2 trước khi hoàn thành công trình Các thiệt hại này không làm giảm nghĩa vụ của Nhà thầu trong việc hoàn thành công trình hoặc bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng.

Tạm ngừng công việc

Nhà thầu có quyền yêu cầu tạm ngừng tiến độ của một hạng mục hoặc toàn bộ công trình bất cứ lúc nào Trong thời gian tạm ngừng, Nhà thầu cần thực hiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng hạng mục hoặc công trình không bị xuống cấp, mất mát hay hư hỏng.

Tư vấn có thể thông báo lý do tạm ngừng công việc Nếu việc tạm ngừng này do Nhà thầu gây ra, các điều khoản 8.9, 8.10 và 8.11 sẽ không được áp dụng.

Trước khi tạm ngừng công việc, cần phải thông báo cho Chủ đầu tư Trong những trường hợp nghiêm trọng, việc tạm ngừng này phải được sự phê duyệt của Chủ đầu tư.

Hậu quả của việc tạm ngừng

Nếu Nhà thầu gặp chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do tuân thủ yêu cầu của Hồ sơ mời thầu theo Khoản 8.8 về tạm ngừng công việc, hoặc từ việc tiến hành lại công việc, Nhà thầu cần thông báo cho Tư vấn theo quy định tại Khoản 20.1 về khiếu nại của Nhà thầu.

(a) gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm theo Khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành],

(b) thanh toán các chi phí phát sinh và các chi phí này được đưa vào Giá Hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Tư vấn phải tiến hành theo Khoản 3.5 [Quyết định] để thống nhất hoặc quyết định những vấn đề này.

Nhà thầu không có quyền yêu cầu kéo dài thời gian hoặc thanh toán chi phí sửa chữa các hậu quả do lỗi thiết kế, tay nghề hoặc vật liệu của mình gây ra, cũng như không được bồi thường cho những lỗi liên quan đến việc không bảo vệ, cất giữ hoặc bảo quản theo Khoản 8.8 [Tạm ngừng công việc].

8.10 Thanh toán cho Máy móc và Vật liệu trong Trường hợp Tạm ngừng

Nhà thầu sẽ được thanh toán cho giá trị (tính tại thời điểm tạm ngừng) thiết bị và/hoặc các vật liệu chưa được chuyển tới công trường nếu:

(a) công việc liên quan đến phần thiết bị hoặc giao nhận thiết bị và/hoặc vật liệu đã bị đình chỉ trên 28 ngày, và

(b) Nhà thầu theo hướng dẫn của Tư vấn đã đánh dấu thiết bị/vật liệu đó là tài sản của Chủ đầu tư.

Nếu việc tạm ngừng theo Khoản 8.8 [Tạm ngừng công việc] kéo dài quá 84 ngày, Nhà thầu có quyền yêu cầu Tư vấn cho phép tiếp tục công việc.

Nếu Tư vấn không cho phép tiếp tục công việc trong vòng 28 ngày kể từ ngày được yêu cầu, Nhà thầu có quyền coi việc tạm ngừng là lỗi liên quan đến phần công trình bị ảnh hưởng theo Điều 13 về thay đổi và hiệu chỉnh Trong trường hợp việc tạm ngừng này ảnh hưởng đến toàn bộ công trình, Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt hợp đồng theo Khoản 16.2 về quyền chấm dứt hợp đồng của Nhà thầu.

8.12 Tiếp tục tiến hành công việc

Sau khi nhận được sự cho phép hoặc hướng dẫn tiếp tục, các bên sẽ tiến hành kiểm tra công trình, thiết bị và vật liệu bị ảnh hưởng trong thời gian tạm ngừng Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng, xuống cấp hoặc mất mát của công trình, thiết bị và vật liệu theo chỉ dẫn dựa trên Điều 13 [Thay đổi và hiệu chỉnh].

Tạm ngừng quá lâu

Nếu việc tạm ngừng theo Khoản 8.8 [Tạm ngừng công việc] kéo dài hơn 84 ngày, Nhà thầu có quyền yêu cầu Tư vấn cho phép tiếp tục công việc.

Nếu Tư vấn không cho phép tiếp tục công việc trong vòng 28 ngày kể từ ngày được yêu cầu, Nhà thầu có quyền coi việc tạm ngừng này là lỗi đối với phần công trình bị ảnh hưởng theo Điều 13 về Thay đổi và hiệu chỉnh Trong trường hợp việc tạm ngừng ảnh hưởng đến toàn bộ Công trình, Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt hợp đồng theo Khoản 16.2 về việc Nhà thầu chấm dứt Hợp đồng.

8.12 Tiếp tục tiến hành công việc

Sau khi nhận được sự cho phép hoặc hướng dẫn, các bên sẽ tiến hành kiểm tra công trình, thiết bị và vật liệu bị ảnh hưởng do việc tạm ngừng Nhà thầu sẽ thực hiện sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp hoặc mất mát xảy ra trong thời gian tạm ngừng, dựa trên chỉ dẫn theo Điều 13 về thay đổi và hiệu chỉnh.

THỬ NGHIỆM KHI HOÀN THÀNH

Nghĩa vụ của Nhà thầu

Nhà thầu sẽ thực hiện các cuộc thí nghiệm hoàn thành theo Điều này và Khoản 7.4 [Thí nghiệm], sau khi đã cung cấp tài liệu cần thiết theo mục (d) Khoản 4.1 [Nghĩa vụ chung của Nhà thầu].

Nhà thầu phải thông báo cho Tư vấn ít nhất 21 ngày trước khi sẵn sàng tiến hành các cuộc thí nghiệm hoàn thành Nếu không có thỏa thuận khác, các thí nghiệm này sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo, theo chỉ dẫn của Tư vấn.

Khi đánh giá kết quả các cuộc thí nghiệm hoàn thành, Tư vấn sẽ đưa ra sự chấp nhận hợp lý về hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của nó Sau khi công trình hoặc hạng mục vượt qua các thí nghiệm, Nhà thầu sẽ nộp báo cáo chứng nhận kết quả thí nghiệm cho Tư vấn.

Việc thí nghiệm chậm trễ

Nếu Chủ đầu tư gây ra sự chậm trễ trong các cuộc thí nghiệm hoàn thành, sẽ áp dụng Khoản 7.4 về thí nghiệm và/hoặc Khoản 10.3 liên quan đến can thiệp vào các cuộc thí nghiệm hoàn thành.

Nếu Nhà thầu gây ra sự chậm trễ trong việc hoàn thành các thí nghiệm, Tư vấn có quyền yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thí nghiệm trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận thông báo Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm vào ngày mà họ đã ấn định và thông báo cho Tư vấn về lịch trình này.

Nếu Nhà thầu không thực hiện các Thí nghiệm hoàn thành trong 21 ngày, Chủ đầu tư có quyền tiến hành các cuộc thí nghiệm thay thế, và Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về rủi ro cùng chi phí liên quan Các Thí nghiệm hoàn thành sẽ được xem là đã được thực hiện với sự có mặt của Nhà thầu, và kết quả sẽ được công nhận là chính xác.

Thí nghiệm lại

Nếu một công trình hoặc hạng mục không đạt yêu cầu trong các cuộc thí nghiệm hoàn thành, Khoản 7.5 [Từ chối] sẽ được áp dụng Trong trường hợp này, Tư vấn hoặc Nhà thầu có quyền yêu cầu thực hiện lại các thí nghiệm không đạt và các công việc liên quan theo các điều kiện và điều khoản đã được quy định trước đó.

Không vượt qua các Thí nghiệm hoàn thành

Nếu công trình hoặc hạng mục không đạt yêu cầu trong các cuộc thí nghiệm hoàn thành, Tư vấn có quyền yêu cầu tiến hành thí nghiệm lại theo Khoản 9.3.

Nếu công trình hoặc hạng mục không vượt qua các cuộc thí nghiệm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Chủ đầu tư, sẽ có thể loại bỏ công trình hoặc hạng mục tùy theo từng trường hợp Trong tình huống này, Chủ đầu tư sẽ được bù đắp theo quy định tại phần (c) của Khoản 11.4 về việc không sửa chữa được sai sót.

(c) cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

Trong trường hợp Nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng, giá hợp đồng sẽ bị giảm để bù đắp thiệt hại cho Chủ đầu tư do giá trị công trình giảm sau khi không qua thí nghiệm Nếu không có quy định cụ thể trong Hợp đồng về việc giảm giá trị, Chủ đầu tư có thể yêu cầu giảm giá thông qua hai phương thức: (i) hai bên thỏa thuận và thanh toán trước khi cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình, hoặc (ii) xác định và thanh toán theo các khoản quy định trong Hợp đồng liên quan đến khiếu nại và quyết định.

NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình

Theo quy định tại Khoản 9.4, Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận công trình khi (i) công trình hoàn thành đúng theo Hợp đồng, bao gồm các điều khoản tại Khoản 8.2 và các nội dung được phép theo phần (a) dưới đây, và (ii) đã nhận Giấy chứng nhận bàn giao công trình hoặc được coi là đã cấp Chứng chỉ theo quy định.

Nhà thầu có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình bằng cách thông báo cho Tư vấn, nhưng không sớm hơn 14 ngày trước khi công trình được coi là hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao Nếu công trình được chia thành nhiều hạng mục, Nhà thầu có thể áp dụng Chứng chỉ bàn giao cho từng hạng mục riêng biệt.

Tư vấn, trong vòng 28 ngày sau khi nhận được đơn của Nhà thầu, sẽ:

Cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình cho Nhà thầu là việc xác nhận ngày hoàn thành công trình hoặc hạng mục theo Hợp đồng, ngoại trừ một số hạng mục nhỏ còn tồn tại hoặc khuyết tật không ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng Trong thời gian này, các hạng mục sẽ được hoàn thiện hoặc khuyết tật sẽ được sửa chữa.

Nhà thầu cần bác bỏ đơn và nêu rõ lý do, đồng thời liệt kê cụ thể các công việc cần hoàn thành để được cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình Những công việc này phải được hoàn tất trước khi nhà thầu đưa ra thông báo tiếp theo.

Nếu Chủ đầu tư hoặc Đại diện chủ đầu tư không cấp Chứng nhận bàn giao công trình hoặc không phản hồi đơn trong vòng 28 ngày, và nếu Công trình hoặc hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng, việc cấp Chứng nhận bàn giao công trình sẽ được thảo luận cụ thể với nhà thầu.

Nghiệm thu bộ phận công trình

Theo quyết định của Chủ đầu tư, Tư vấn có thể phát hành Chứng nhận bàn giao công trình cho một bộ phận công trình.

Nếu Chủ đầu tư sử dụng bất kỳ hạng mục hoàn thành nào của Công trình trước khi cấp Chứng chỉ bàn giao công trình thì:

(a) hạng mục được sử dụng sẽ được coi như đã được bàn giao vào ngày bắt đầu sử dụng;

(b) Nhà thầu sẽ vẫn còn trách nhiệm phải trông coi hạng mục đó kể từ ngày nêu trên, đến khi bàn giao toàn bộ công trình.

Nếu Chủ đầu tư yêu cầu sử dụng bất kỳ hạng mục chưa hoàn thành nào của công trình vì lý do đặc biệt, chi phí phát sinh sẽ được thảo luận với nhà thầu.

Sau khi nhận được Chứng chỉ bàn giao cho một hạng mục Công trình, Nhà thầu có cơ hội tiến hành các bước cần thiết để thực hiện các Thí nghiệm hoàn thành còn tồn tại Nhà thầu sẽ thực hiện các Thí nghiệm này ngay khi có thể, trước thời hạn cuối cùng của Thông báo Sai sót.

Nếu Nhà thầu phải chịu Chi phí do Chủ đầu tư nghiệm thu hoặc sử dụng một hạng mục không theo hợp đồng hoặc không được Nhà thầu đồng ý, Nhà thầu cần thông báo cho Kỹ sư và có quyền yêu cầu thanh toán Chi phí đó cùng với lợi nhuận theo Tiểu khoản 20.1 Kỹ sư sẽ xem xét thông báo và thực hiện theo Tiểu khoản 3.5 để thống nhất hoặc xác định Chi phí và Lợi nhuận.

Nếu Chứng chỉ bàn giao được phát hành cho một phần của Công trình, khoản phạt chậm tiến độ cho phần còn lại sẽ được giảm Tương tự, khoản phạt của phần còn lại của Hạng mục công trình liên quan cũng sẽ được điều chỉnh giảm Đối với thời gian chậm tiến độ sau ngày ghi trong Chứng chỉ bàn giao, một khoản giảm tương ứng sẽ được tính theo tỷ lệ giá trị phần việc trong Công trình hoặc Hạng mục công trình Tư vấn sẽ tiến hành đánh giá theo Khoản 3.5 (Quyết định) để xác nhận tỷ lệ này Quy định này chỉ áp dụng cho tỷ lệ phạt chậm theo ngày trong Khoản 8.7 [Phạt chậm tiến độ] và không ảnh hưởng đến giá trị tối đa của các khoản phạt.

Can thiệp vào các cuộc thí nghiệm hoàn thành

Nếu Nhà thầu không tiến hành các cuộc thí nghiệm hoàn thành sau 14 ngày do lỗi của Chủ đầu tư, thì Chủ đầu tư sẽ được coi là đã nhận bàn giao Công trình hoặc Hạng mục công trình vào ngày dự kiến kết thúc các thí nghiệm.

Tư vấn sẽ phát hành Chứng chỉ bàn giao tương ứng, và Nhà thầu cần thực hiện Thí nghiệm hoàn thành ngay khi có thể, trước ngày kết thúc thời hạn thông báo sai sót Tư vấn sẽ thông báo yêu cầu Thí nghiệm hoàn thành ít nhất 14 ngày trước và phải tuân thủ các quy định trong Hợp đồng.

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hoặc phải chịu chi phí do các Thí nghiệm hoàn thành gây ra, họ cần thông báo cho Tư vấn Theo Khoản 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu, Nhà thầu có quyền yêu cầu bồi thường.

Gia hạn thời gian sẽ được áp dụng để bù đắp cho sự chậm trễ, nếu việc hoàn thành dự án đang hoặc sẽ bị chậm theo quy định tại Khoản 8.4 về Gia hạn thời gian hoàn thành.

(b) được thanh toán khoản Chi phí phát sinh cộng thêm lãi hợp lý, chi phí này được đưa vào Giá Hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Tư vấn sẽ đồng ý hoặc xác định những vấn đề này theo khoản 3.5 [Quyết định]

Yêu cầu bố trí lại mặt bằng

Trừ khi có ghi chú trong Chứng chỉ bàn giao công trình, bất kỳ chứng chỉ nào liên quan đến Hạng mục công trình hoặc một phần của Công trình đều không được coi là xác nhận hoàn thành cho một khu vực hoặc yêu cầu điều chỉnh mặt bằng khác.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT - BẢO HÀNH

Hoàn thành Công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót

Nhà thầu cần đảm bảo rằng công trình và tài liệu liên quan đến từng hạng mục luôn duy trì trạng thái theo quy định trong Hợp đồng, trừ trường hợp bị rách hoặc hư hỏng, cho đến khi kết thúc thời hạn thông báo sai sót.

Hoàn tất các công việc còn lại theo thời hạn đã ghi trong Giấy chứng nhận bàn giao công trình, đảm bảo thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Tư vấn.

Chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa các sai sót hoặc hư hỏng do Chủ đầu tư hoặc đại diện thông báo, trong thời gian quy định, tức là vào ngày hoặc trước ngày hết hạn thông báo sai sót của công trình hoặc hạng mục, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Nếu sai sót xuất hiện hoặc hư hỏng xảy ra, Nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư hoặc đại diện thông báo.

Chi phí cho việc sửa chữa sai sót

Tất cả công việc được đề cập trong Khoản 11.1(b) [Hoàn thành công việc dở dang và sửa chữa sai sót] sẽ được thực hiện, và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về rủi ro cũng như chi phí, nếu công việc được xác định là cần thiết.

(a) thiết kế của công trình do Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế,

(b) Thiết bị, các vật liệu hoặc tay nghề không tuân thủ yêu cầu với Hợp đồng, hoặc

(c) Nhà thầu không tuân thủ các nghĩa vụ khác

Nếu việc đó được quy cho nguyên nhân khác, Nhà thầu sẽ ngay lập tức nhận thông báo từ Chủ Đầu tư hoặc đại diện Khi đó, Khoản 13.3 [Thủ tục thay đổi] sẽ được áp dụng.

Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót

Theo Khoản 2.5 [Khiếu nại của Chủ đầu tư], Chủ đầu tư có quyền gia hạn Thời hạn thông báo sai sót về công trình hoặc hạng mục nếu công trình hoặc bộ phận chính không thể sử dụng cho mục đích đã định do sai sót hoặc hư hỏng, sau khi đã nghiệm thu Tuy nhiên, thời gian gia hạn thông báo sai sót không được vượt quá 2 năm.

Nếu việc cung cấp hoặc lắp đặt thiết bị và vật liệu bị tạm ngừng theo Khoản 8.8 hoặc Khoản 16.1, thì nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không áp dụng cho những sai sót hoặc hư hỏng xảy ra sau 2 năm kể từ Thời gian thông báo sai sót.

Di chuyển và phá bỏ công việc bị sai sót

5.1 Khái niệm “Nhà thầu phụ chỉ định”

Trong Hợp đồng ngày, “Nhà thầu phụ chỉ định” có nghĩa là Nhà thầu mà:

(a) được nêu trong Hợp đồng là Nhà thầu phụ chỉ định; hoặc

(b) Tư vấn chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê Nhà thầu này làm Nhà thầu phụ theo Điều

13 [Thay đổi và Điều chỉnh] và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

5.2 Phản đối việc chỉ định

Nhà thầu không bắt buộc phải thuê Nhà thầu phụ chỉ định nếu gửi thông báo phản đối hợp lý cho Tư vấn kèm theo chứng cứ cụ thể Sự phản đối này được coi là hợp lý nếu phát sinh từ các vấn đề đã nêu, trừ khi Chủ đầu tư đồng ý bồi thường cho Nhà thầu trong trường hợp xảy ra hậu quả.

(a) có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ đó không có đủ năng lực, không có đủ sức mạnh tài chính và nguồn lực;

Hợp đồng phụ không bao gồm điều khoản yêu cầu Nhà thầu phụ phải bồi thường cho Nhà thầu về những sai sót hoặc việc sử dụng sai hàng hóa do Nhà thầu phụ, nhân viên hoặc đại lý của họ gây ra.

(c) hợp đồng phụ không quy định rằng đối với phần việc thuê lại thầu phụ (gồm cả thiết kế, nếu có), Nhà thầu phụ sẽ:

Chúng tôi cam kết với Nhà thầu rằng những nghĩa vụ và trách nhiệm này sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi việc gánh vác các nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng.

Nhà thầu sẽ được đền bù cho các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo Hợp đồng, cũng như những nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến sai sót của Nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ đó.

Nhà thầu chỉ được phép thanh toán cho Nhà thầu phụ khi đã nhận được khoản thanh toán từ Chủ đầu tư theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng Thầu phụ tại Điều 5.3 về việc thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định.

Việc phản đối này phải được Chủ đầu tư xem xét và phê chuẩn.

5.3 Thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định

Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu phụ theo giá trị được Tư vấn xác nhận là đã đến hạn theo hợp đồng phụ Giá trị này cùng với các chi phí khác sẽ được tính vào Giá hợp đồng theo điều khoản 13.5 [Khoản tạm tính], trừ khi có quy định khác tại điều khoản 5.4 [Chứng từ thanh toán].

Trước khi phát hành Chứng từ thanh toán bao gồm khoản thanh toán cho Nhà thầu phụ, Tư vấn yêu cầu Nhà thầu cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh rằng Nhà thầu phụ đã nhận đủ các khoản đến hạn theo các Chứng nhận thanh toán trước đó, trừ các khoản tiền giữ lại hoặc các khoản khác.

(a) đệ trình những chứng từ thanh toán hợp lệ cho Tư vấn, hoặc

(b) (i) chứng minh được cho Tư vấn rằng Nhà thầu được quyền giữ lại khoản tiền thanh toán đó hoặc từ chối thanh toán một cách hợp lý, và

Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ được chỉ định một phần hoặc toàn bộ khoản tiền đã được xác nhận trước đó, nếu có chứng cứ hợp lý chứng minh rằng nhà thầu phụ đã được thông báo về quyền này Tuy nhiên, khoản thanh toán sẽ được thực hiện sau khi trừ đi các khoản giữ lại hợp lệ và chỉ trong trường hợp nhà thầu không cung cấp đủ chứng từ theo yêu cầu Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư các khoản tiền đã thanh toán cho nhà thầu phụ.

6 NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

6.1 Thuê mướn nhân viên và lao động

Trừ khi có quy định khác trong Yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu có trách nhiệm tự tổ chức việc thuê nhân viên, bao gồm cả người địa phương và những người khác, đồng thời đảm bảo trả lương, sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển cho họ.

Nhà thầu nên ưu tiên tuyển dụng nhân viên và lao động có năng lực, kinh nghiệm từ các nguồn trong nước, nhằm đảm bảo tính thực tiễn và hợp lý trong công việc.

6.2 Mức lương và điều kiện lao động

Nhà thầu cam kết trả lương và tuân thủ các điều kiện lao động không thấp hơn mức quy định cho ngành nghề tương ứng Nếu không thể áp dụng mức lương hoặc điều kiện lao động đã quy định, Nhà thầu sẽ đảm bảo mức lương và điều kiện lao động không thấp hơn mức chung tại địa phương, tương ứng với các ngành nghề lao động tương tự.

6.3 Những người đang phục của Chủ đầu tư

Nhà thầu sẽ không tuyển dụng, cố gắng tuyển dụng nhân viên và người lao động nằm trong số nhân sự của chủ đầu tư.

Nhà thầu cần tuân thủ tất cả các quy định về luật lao động hiện hành đối với nhân lực của mình, bao gồm các luật liên quan đến việc làm, sức khỏe, an toàn, phúc lợi, nhập cư, di cư và các quyền lợi hợp pháp khác.

Nhà thầu cần đảm bảo rằng tất cả nhân công tuân thủ các Luật hiện hành, đặc biệt là những quy định liên quan đến an toàn lao động.

Không được thực hiện công việc trên công trường vào các ngày nghỉ của địa phương hoặc ngoài giờ làm việc quy định trong Dữ liệu hợp đồng, trừ khi có sự đồng ý hoặc lý do chính đáng.

(a) Được quy định khác trong Hợp đồng;

(b) Được Tư vấn chấp thuận, hoặc

Công việc cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản hoặc sự an toàn của công trình là không thể tránh khỏi Trong trường hợp này, Nhà thầu phải thông báo ngay lập tức cho Chủ đầu tư.

6.6 Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và người lao động

Các thí nghiệm bổ sung

Nếu sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng ảnh hưởng đến hoạt động của công trình, Tư vấn có quyền yêu cầu thực hiện lại các thí nghiệm được nêu trong Hợp đồng, bao gồm thí nghiệm hoàn thành và thí nghiệm sau khi hoàn thành.

Yêu cầu này có thể được thông báo trong vòng 28 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng.

Các thí nghiệm này cần được thực hiện dưới các điều kiện tương tự như các thí nghiệm trước đó, nhưng sẽ được thực hiện với rủi ro và chi phí của bên chịu trách nhiệm Điều này được quy định trong Khoản 11.2 về chi phí sửa chữa sai sót.

Nhà thầu tìm và gải trình nguyên nhân sai sót

5.1 Khái niệm “Nhà thầu phụ chỉ định”

Trong Hợp đồng ngày, “Nhà thầu phụ chỉ định” có nghĩa là Nhà thầu mà:

(a) được nêu trong Hợp đồng là Nhà thầu phụ chỉ định; hoặc

(b) Tư vấn chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê Nhà thầu này làm Nhà thầu phụ theo Điều

13 [Thay đổi và Điều chỉnh] và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

5.2 Phản đối việc chỉ định

Nhà thầu không bắt buộc phải thuê Nhà thầu phụ chỉ định nếu họ gửi thông báo kịp thời cho Tư vấn về việc phản đối thuê nhà thầu đó, kèm theo các chi tiết chứng minh tính hợp lý của sự phản đối Sự phản đối được coi là hợp lý khi phát sinh từ những vấn đề cụ thể, và Chủ đầu tư sẽ đồng ý bồi thường cho Nhà thầu trong trường hợp có hậu quả xảy ra.

(a) có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ đó không có đủ năng lực, không có đủ sức mạnh tài chính và nguồn lực;

Hợp đồng phụ cần phải có điều khoản quy định rõ ràng rằng Nhà thầu phụ sẽ có trách nhiệm đền bù cho Nhà thầu về những sai sót hoặc việc sử dụng sai hàng hóa do Nhà thầu phụ, nhân viên hoặc đại lý của họ gây ra.

(c) hợp đồng phụ không quy định rằng đối với phần việc thuê lại thầu phụ (gồm cả thiết kế, nếu có), Nhà thầu phụ sẽ:

Cam kết với Nhà thầu rằng những nghĩa vụ và trách nhiệm này sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi việc gánh chịu các nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng.

Nhà thầu sẽ được đền bù cho các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng, bao gồm cả những nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến sai sót của Nhà thầu phụ trong việc thực hiện các nghĩa vụ này.

Nhà thầu chỉ được nhận thanh toán khi đã nhận được khoản thanh toán từ Chủ đầu tư theo các điều khoản trong Hợp đồng Thầu phụ, như được nêu trong Điều 5.3 [Thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định].

Việc phản đối này phải được Chủ đầu tư xem xét và phê chuẩn.

5.3 Thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định

Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu phụ giá trị đã được Tư vấn xác nhận theo hợp đồng phụ Giá trị này cùng với các chi phí khác sẽ được bao gồm trong Giá hợp đồng theo đoạn (b) điều khoản 13.5 [Khoản tạm tính], trừ khi có quy định khác tại điều khoản 5.4 [Chứng từ thanh toán].

Trước khi phát hành Chứng từ thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định, Tư vấn yêu cầu Nhà thầu cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh rằng Nhà thầu phụ đã nhận đủ khoản thanh toán theo các Chứng nhận thanh toán trước đó, trừ các khoản tiền giữ lại hoặc các khoản khác.

(a) đệ trình những chứng từ thanh toán hợp lệ cho Tư vấn, hoặc

(b) (i) chứng minh được cho Tư vấn rằng Nhà thầu được quyền giữ lại khoản tiền thanh toán đó hoặc từ chối thanh toán một cách hợp lý, và

Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ đã được chỉ định một phần hoặc toàn bộ số tiền đã được xác nhận trước đó, trừ đi các khoản giữ lại hợp lệ, nếu nhà thầu phụ đã được thông báo về quyền này và nhà thầu không cung cấp được các chứng từ cần thiết Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư các khoản tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ.

6 NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

6.1 Thuê mướn nhân viên và lao động

Trừ khi có quy định khác trong Yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu có trách nhiệm tự tổ chức việc thuê nhân viên, bao gồm cả người địa phương và những người khác, đồng thời đảm bảo trả lương, sắp xếp chỗ ăn ở và phương tiện di chuyển cho họ.

Các nhà thầu nên ưu tiên tuyển dụng nhân viên và lao động có năng lực, kinh nghiệm từ các nguồn trong nước, nhằm đảm bảo tính thực tiễn và hợp lý trong quá trình thực hiện dự án.

6.2 Mức lương và điều kiện lao động

Nhà thầu phải đảm bảo mức lương và điều kiện lao động cho người lao động không thấp hơn mức quy định cho ngành nghề tương ứng Nếu không thể áp dụng các mức lương hoặc điều kiện lao động đã quy định, Nhà thầu sẽ áp dụng mức lương và điều kiện lao động tối thiểu tương đương với mức chung tại địa phương cho các ngành nghề tương tự.

6.3 Những người đang phục của Chủ đầu tư

Nhà thầu sẽ không tuyển dụng, cố gắng tuyển dụng nhân viên và người lao động nằm trong số nhân sự của chủ đầu tư.

Nhà thầu cần tuân thủ tất cả các luật lao động hiện hành áp dụng cho nhân lực, bao gồm các quy định về việc làm, sức khỏe, an toàn, phúc lợi, nhập cư, di cư và các quyền lợi hợp pháp khác của họ.

Nhà thầu cần đảm bảo rằng tất cả nhân công tuân thủ các Luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn lao động.

Không được thực hiện công việc trên công trường vào các ngày nghỉ của địa phương hoặc ngoài giờ làm việc quy định trong Dữ liệu hợp đồng, trừ khi có sự cho phép đặc biệt.

(a) Được quy định khác trong Hợp đồng;

(b) Được Tư vấn chấp thuận, hoặc

Công việc cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản hoặc an toàn công trình là không thể tránh khỏi Trong trường hợp này, Nhà thầu phải ngay lập tức thông báo cho Chủ đầu tư.

6.6 Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và người lao động

Phương pháp đo lường, nghiệm thu

5.1 Khái niệm “Nhà thầu phụ chỉ định”

Trong Hợp đồng ngày, “Nhà thầu phụ chỉ định” có nghĩa là Nhà thầu mà:

(a) được nêu trong Hợp đồng là Nhà thầu phụ chỉ định; hoặc

(b) Tư vấn chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê Nhà thầu này làm Nhà thầu phụ theo Điều

13 [Thay đổi và Điều chỉnh] và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

5.2 Phản đối việc chỉ định

Nhà thầu không bắt buộc phải thuê Nhà thầu phụ chỉ định nếu gửi thông báo phản đối kịp thời và hợp lý cho Tư vấn, kèm theo bằng chứng cụ thể Sự phản đối được xem là hợp lý khi phát sinh từ các vấn đề nhất định, và Chủ đầu tư có thể đồng ý bồi thường cho Nhà thầu trong trường hợp xảy ra hậu quả.

(a) có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ đó không có đủ năng lực, không có đủ sức mạnh tài chính và nguồn lực;

Hợp đồng phụ không có điều khoản yêu cầu Nhà thầu phụ phải bồi thường cho Nhà thầu về những sai sót hoặc việc sử dụng sai hàng hóa do Nhà thầu phụ, nhân viên hoặc đại lý của họ gây ra.

(c) hợp đồng phụ không quy định rằng đối với phần việc thuê lại thầu phụ (gồm cả thiết kế, nếu có), Nhà thầu phụ sẽ:

Cam kết với Nhà thầu rằng những nghĩa vụ và trách nhiệm này sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi các nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng.

Nhà thầu sẽ được đền bù cho các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo Hợp đồng, cũng như các nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến sai sót của Nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm đó.

Nhà thầu chỉ được thanh toán khi đã nhận được khoản thanh toán từ Chủ đầu tư theo các điều khoản trong Hợp đồng Thầu phụ, cụ thể được đề cập trong Điều 5.3 về việc thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định.

Việc phản đối này phải được Chủ đầu tư xem xét và phê chuẩn.

5.3 Thanh toán cho Nhà thầu phụ chỉ định

Nhà thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu phụ giá trị được Tư vấn xác nhận là đến hạn theo hợp đồng phụ Giá trị này cùng các chi phí khác sẽ được gộp vào Giá hợp đồng theo điều khoản 13.5 [Khoản tạm tính], trừ trường hợp được quy định tại điều khoản 5.4 [Chứng từ thanh toán].

Trước khi phát hành Chứng từ thanh toán bao gồm khoản thanh toán cho Nhà thầu phụ, Tư vấn yêu cầu Nhà thầu cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh Nhà thầu phụ đã nhận đầy đủ các khoản thanh toán theo các Chứng nhận thanh toán trước đó, trừ các khoản tiền giữ lại hoặc các khoản khác.

(a) đệ trình những chứng từ thanh toán hợp lệ cho Tư vấn, hoặc

(b) (i) chứng minh được cho Tư vấn rằng Nhà thầu được quyền giữ lại khoản tiền thanh toán đó hoặc từ chối thanh toán một cách hợp lý, và

Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ được chỉ định một phần hoặc toàn bộ số tiền đã được xác nhận trước đó, nếu có chứng cứ hợp lý cho thấy nhà thầu phụ đã được thông báo về quyền này Điều kiện là nhà thầu không cung cấp được các chứng từ cần thiết Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư các khoản tiền đã thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ.

6 NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

6.1 Thuê mướn nhân viên và lao động

Trừ khi có quy định khác trong Yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu có trách nhiệm tự tổ chức việc thuê nhân viên, bao gồm cả người địa phương và những cá nhân khác, đồng thời đảm bảo trả lương, sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển cho họ.

Nhà thầu nên ưu tiên tuyển dụng nhân viên và lao động có năng lực cùng kinh nghiệm phù hợp từ các nguồn trong nước, đảm bảo tính thực tiễn và hợp lý trong quá trình tuyển chọn.

6.2 Mức lương và điều kiện lao động

Nhà thầu cam kết trả lương và tuân thủ các điều kiện lao động không thấp hơn mức quy định cho ngành nghề tương ứng Trong trường hợp không áp dụng được mức lương hoặc điều kiện lao động đã quy định, nhà thầu sẽ áp dụng mức lương và điều kiện lao động không thấp hơn mức chung tại địa phương cho các ngành nghề tương tự.

6.3 Những người đang phục của Chủ đầu tư

Nhà thầu sẽ không tuyển dụng, cố gắng tuyển dụng nhân viên và người lao động nằm trong số nhân sự của chủ đầu tư.

Nhà thầu cần tuân thủ tất cả các luật lao động hiện hành liên quan đến nhân lực, bao gồm các quy định về việc làm, sức khỏe, an toàn, phúc lợi, nhập cư, di cư và các quyền lợi hợp pháp khác của họ.

Nhà thầu cần yêu cầu nhân công tuân thủ các luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn lao động.

Không thực hiện công việc trên công trường vào các ngày nghỉ địa phương hoặc ngoài giờ làm việc quy định trong hợp đồng, trừ khi có sự cho phép đặc biệt.

(a) Được quy định khác trong Hợp đồng;

(b) Được Tư vấn chấp thuận, hoặc

Công việc cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản hoặc an toàn công trình là không thể tránh khỏi Trong trường hợp này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư.

6.6 Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và người lao động

Đánh giá xác định giá trị

Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng, Tư vấn sẽ thực hiện theo Khoản 3.5 để xem xét tổng Giá Hợp đồng bằng cách đánh giá từng hạng mục công việc Phương pháp kiểm định đã được thống nhất sẽ được áp dụng, đồng thời xem xét theo các Khoản 12.1, 12.2 và đơn giá phù hợp cho từng hạng mục Đối với mỗi hạng mục, đơn giá sẽ là mức đã nêu trong Hợp đồng hoặc, nếu không có, sẽ sử dụng đơn giá của hạng mục công việc tương tự.

Mọi hạng mục công việc trong bảng kê khối lượng mà không có tỷ giá hay đơn giá rõ ràng sẽ được tính là đã bao gồm trong các đơn giá và tỷ giá khác trong bảng kê khối lượng, và sẽ không được thanh toán riêng biệt.

Tuy nhiên, đơn giá mới sẽ phù hợp với một hạng mục công việc nếu:

(a) (i) số lượng của hạng mục đó theo tính toán bị thay đổi trên 10% so với số lượng trong Bảng tiên lượng hoặc Biểu liên quan;

(ii) số lượng thay đổi này nhân với đơn giá của chính hạng mục đó như nêu trong hợp đồng vượt quá 0,01% tổng giá trị Hợp đồng;

(iii) việc thay đổi khối lượng này làm trực tiếp thay đổi Chi phí cho từng đơn vị sản phẩm của hạng mục đó ở mức trên 1%, và

(iv) hạng mục này không được nêu cụ thể trong Hợp đồng là “hạng mục có đơn giá cố định” hoặc

Công việc cần thực hiện theo Điều 13 về việc Thay đổi và Hiệu chỉnh, trong khi không có đơn giá cụ thể cho hạng mục này được ghi trong Hợp đồng.

Không có đơn giá cụ thể nào được nêu trong Hợp đồng phù hợp cho hạng mục công việc, vì không có hạng mục nào tương tự về bản chất hoặc không được thực hiện trong điều kiện hoàn cảnh tương tự.

Các đơn giá mới sẽ được xác định dựa trên các đơn giá có sẵn trong Hợp đồng, sau khi điều chỉnh hợp lý theo các vấn đề đã nêu Nếu không có đơn giá liên quan, đơn giá mới sẽ được tính dựa trên Chi phí hợp lý cho công việc, cộng thêm lãi suất hợp lý và các yếu tố liên quan khác.

Cho đến khi đơn giá được thống nhất hoặc xem xét, Tư vấn sẽ ước tính đơn giá tạm thời để đưa vào Chứng chỉ thanh toán tạm thời.

THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH

Quyền được thay đổi

Thay đổi có thể được Tư vấn triển khai bất kỳ lúc nào trước khi cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình, thông qua việc yêu cầu hoặc hướng dẫn Nhà thầu trình đề xuất.

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện mọi Thay đổi, trừ khi thông báo kịp thời cho Tư vấn về việc không thể cung cấp vật tư thiết bị cần thiết, kèm theo tài liệu hỗ trợ chi tiết Sau khi nhận được thông báo, Tư vấn sẽ quyết định huỷ bỏ, khẳng định hoặc điều chỉnh hướng dẫn cho Thay đổi đó.

Thay đổi về số lượng các hạng mục công việc trong phạm vi Hợp đồng không nhất thiết phải được coi là một sự thay đổi chính thức.

(b) thay đổi về chất lượng và các thông số của bất kỳ hạng mục công việc nào đó,

(c) thay đổi về mức độ, vị trí và/hoặc kích thước của bất cứ hạng mục nào của Công trình,

(d) loại bỏ bất cứ hạng mục công việc nào trừ khi hạng mục đó được tiến hành bởi một bên khác,

Bổ sung các hạng mục công việc, vật tư, thiết bị, hoặc dịch vụ cần thiết cho công trình, bao gồm cả các thí nghiệm hoàn thành, công tác khoan, thăm dò và các thí nghiệm khác, hoặc thay đổi trình tự và thời gian thi công công trình.

Nhà thầu sẽ không thay đổi hoặc sửa đổi Công trình trừ khi và đến khi được Tư vấn hướng dẫn và phê duyệt lệnh Thay đổi.

13.2 Kỹ thuật Định giá trị

Nhà thầu có thể đề xuất các kiến nghị bằng văn bản lên Tư vấn nhằm mục đích (i) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, (ii) giảm chi phí cho Chủ đầu tư trong việc điều hành, bảo dưỡng hoặc vận hành công trình, (iii) tăng hiệu quả hoặc giá trị công trình đã hoàn thành cho Chủ đầu tư, hoặc (iv) mang lại lợi ích cho Chủ đầu tư Các đề xuất này sẽ được soạn thảo với chi phí của Nhà thầu và bao gồm các hạng mục theo quy định tại khoản 13.3 [Thủ tục thay đổi].

Nếu đề xuất được Tư vấn phê duyệt, bao gồm cả việc thay đổi thiết kế của một hạng mục công trình, thì sẽ không có sự thay đổi nào khác trừ khi có sự thống nhất từ cả hai bên.

(a) Nhà thầu sẽ thiết kế lại hạng mục đó,

(b) Áp dụng các mục từ (a) tới (d) trong Khỏan 4.1 [Nghĩa vụ chung của Nhà thầu], và

Nếu sự thay đổi làm giảm giá trị công việc, Tư vấn sẽ thực hiện theo Khoản 3.5 [Quyết định] để thống nhất hoặc xem xét một khoản phí bổ sung vào Giá trị Hợp đồng, với mức phí bằng 50% của phần chênh lệch.

Phần giảm giá hợp đồng của hạng mục này sẽ không bao gồm giá trị hiệu chỉnh theo Khoản 13.7 về điều chỉnh do thay đổi luật lệ và Khoản 13.8 về điều chỉnh do thay đổi chi phí.

Phần giảm giá cho Chủ đầu tư sẽ được áp dụng đối với các công việc đã thay đổi, sau khi đã xem xét các yếu tố liên quan đến chất lượng, ước tính chu kỳ vận hành và hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, nếu khoản tiền tại mục (i) ít hơn mục (ii) thì sẽ không có khoản phí nêu trên.

Nếu Tư vấn yêu cầu đề xuất trước khi hướng dẫn Thay đổi, Nhà thầu sẽ phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do nếu không thể đáp ứng hoặc gửi tài liệu liên quan.

(a) bản mô tả dự kiến tiến hành công việc và kế hoạch thực hiện chúng

Nhà thầu đề xuất các thay đổi cần thiết cho chương trình tiến độ theo khoản 8.3, nhằm điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình và điều chỉnh Giá hợp đồng.

Sau khi nhận đề xuất theo Khoản 13.2 về tư vấn giá trị công trình, tư vấn sẽ phản hồi rõ ràng về việc đồng ý hay không đồng ý, hoặc đưa ra ý kiến Nhà thầu không được phép trì hoãn công việc trong thời gian chờ phản hồi từ tư vấn.

Mỗi hướng dẫn về việc biến đổi và ghi lại chi phí sẽ được Tư vấn cung cấp cho Nhà thầu và xác nhận đã nhận Giá trị của mỗi Thay đổi sẽ được xác định theo Điều 12 [Kiểm định và Đánh giá], trừ khi có hướng dẫn hoặc phê duyệt khác từ Tư vấn.

13.4 Thanh toán bằng tiền tệ quy định

Khi thanh toán giá hợp đồng bằng hai loại tiền tệ trở lên, số tiền phải trả cho mỗi loại tiền tệ sẽ được xác định cụ thể sau khi có sự nhất trí hoặc quyết định Để thực hiện điều này, tỷ lệ tiền tệ thực tế hoặc dự kiến cho chi phí công việc sửa đổi cùng với tỷ lệ các loại tiền tệ khác sẽ được thỏa thuận trong quá trình thanh toán.

Số Tiền dự phòng sẽ chỉ được sử dụng một phần hay toàn bộ theo hướng dẫn của

Giá trị hợp đồng và tư vấn sẽ được điều chỉnh tương ứng, với tổng số tiền thanh toán cho Nhà thầu chỉ bao gồm chi phí cho công việc, vật tư, thiết bị cung cấp và dịch vụ liên quan đến Tiền dự phòng theo hướng dẫn của Tư vấn Tư vấn có thể đưa ra hướng dẫn cho từng khoản Tiền dự phòng.

Thủ tục thay đổi

Nếu Tư vấn yêu cầu đề xuất trước khi hướng dẫn Thay đổi, Nhà thầu sẽ phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do không thể đáp ứng (nếu có) hoặc gửi tài liệu cần thiết.

(a) bản mô tả dự kiến tiến hành công việc và kế hoạch thực hiện chúng

Nhà thầu đề xuất các thay đổi cần thiết cho chương trình tiến độ theo khoản 8.3, bao gồm điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình và điều chỉnh Giá hợp đồng.

Sau khi nhận được đề xuất theo Khoản 13.2 về tư vấn giá trị công trình, Tư vấn sẽ trả lời rõ ràng về việc đồng ý hay không đồng ý, hoặc đưa ra ý kiến Nhà thầu không được phép trì hoãn công việc trong thời gian chờ phản hồi từ Tư vấn.

Mỗi hướng dẫn biến đổi liên quan đến việc ghi lại chi phí sẽ được Tư vấn cung cấp cho Nhà thầu và Nhà thầu sẽ xác nhận đã nhận Mọi Thay đổi sẽ được xác định giá trị theo Điều 12 [Kiểm định và Đánh giá], trừ khi có hướng dẫn hoặc phê duyệt khác từ Tư vấn theo Điều này.

Thanh toán bằng tiền tệ quy định

Khi thanh toán giá hợp đồng bằng hai loại tiền tệ trở lên, số tiền phải trả cho mỗi loại tiền tệ sẽ được xác định cụ thể sau khi có sự đồng thuận hoặc quyết định Để thực hiện điều này, tỷ lệ tiền tệ thực tế hoặc dự kiến cho chi phí công việc sửa đổi, cùng với tỷ lệ các loại tiền tệ khác nhau trong việc thanh toán giá hợp đồng, sẽ được thỏa thuận.

Các khoản tạm tính

Số Tiền dự phòng sẽ chỉ được sử dụng một phần hay toàn bộ theo hướng dẫn của

Tư vấn và giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng, với tổng số tiền thanh toán cho Nhà thầu chỉ bao gồm chi phí cho công việc, vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan đến tiền dự phòng theo hướng dẫn của Tư vấn Đối với từng khoản tiền dự phòng, Tư vấn có thể đưa ra hướng dẫn cụ thể.

Nhà thầu cần thực hiện các công việc liên quan đến Vật tư, Thiết bị và dịch vụ, cùng với giá trị của từng phần công việc theo quy định tại Khoản 13.3 [Thủ tục Thay đổi].

Nhà thầu cần thuê lại vật tư, thiết bị và dịch vụ từ một Nhà thầu phụ được chỉ định, theo quy định tại Điều 5 về các Nhà thầu phụ được chỉ định, hoặc các vấn đề khác có liên quan được bổ sung vào Giá trị Hợp đồng.

(i) chi phí thực tế Nhà thầu phải thanh toán (hoặc đến hạn thanh toán), và

Một khoản tiền bao gồm chi phí văn phòng và lợi nhuận được tính theo tỷ lệ phần trăm của chi phí thực tế, dựa trên tỷ lệ phần trăm liên quan được nêu trong Biểu mẫu Nếu không có tỷ lệ phần trăm cụ thể, thì sẽ áp dụng tỷ lệ được chỉ định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu.

Khi có yêu cầu của Tư vấn, Nhà thầu phải cung cấp báo giá, hoá đơn phiếu mua hàng và giấy biên nhận để làm căn cứ.

Nếu công việc là nhỏ hoặc phụ, Tư vấn sẽ hướng dẫn việc Thay đổi dựa trên ngày công Công việc sẽ được định giá theo bảng kê ngày công trong hợp đồng, và các thủ tục tiếp theo sẽ được áp dụng Nếu bảng kê ngày công không có trong hợp đồng, khoản này sẽ không được áp dụng.

Trước khi tiến hành đặt hàng hóa cho dự án, Nhà thầu cần gửi bản báo giá cho Tư vấn Khi yêu cầu thanh toán, Nhà thầu phải cung cấp giấy biên nhận, hóa đơn và phiếu thanh toán liên quan đến các hàng hóa đã đặt.

Ngoại trừ những mặt hàng được liệt kê trong bảng kê ngày công, Nhà thầu có trách nhiệm gửi hai bản thông báo chính xác hàng ngày để đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

Tư vấn bao gồm các chi tiết sau đây của các nguồn được sử dụng trong việc thực hiện các công việc của ngày trước đó:

(a) tên, công việc và thời gian của nhân viên Nhà thầu

Để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thi công, cần xác định loại và thời gian sử dụng thiết bị của Nhà thầu cũng như các công trình tạm thời Bên cạnh đó, việc nắm rõ số lượng và chủng loại thiết bị cùng với các vật liệu được sử dụng là rất quan trọng.

Một bản sao chính xác của mỗi báo cáo sẽ được Tư vấn ký và gửi lại cho Nhà thầu Sau đó, Nhà thầu cần trình các báo cáo giá từ các nguồn đó cho Tư vấn trước khi đưa vào báo cáo tiếp theo theo Khoản 14.3 về việc xin cấp Chứng nhận Thanh toán Tạm thời.

13.7 Điều chỉnh do các thay đổi luật lệ

Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi trong chi phí do luật pháp địa phương thay đổi, bao gồm việc ban hành luật mới hoặc sửa đổi luật hiện hành Những diễn giải chính thức hoặc có tính pháp lý từ chính phủ sau ngày khởi công cũng sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng.

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do thay đổi luật hoặc cách diễn giải các luật sau ngày khởi công, họ cần thông báo cho Tư vấn Theo khoản 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu, Nhà thầu sẽ được phép thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề này.

(a) kéo dài thời gian cho sự chậm trễ đó nếu việc hoàn thành bị (hoặc sẽ bị) trì hoãn theo khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) thanh toán chi phí phát sinh đó sau khi đưa chi phí vào Giá trị Hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Tư vấn sẽ đồng ý hoặc quyết định những vấn đề này theo khoản 3.5 [Quyết định].

Nhà thầu không được phép kéo dài thời gian nếu việc trì hoãn đã được xem xét hợp lý theo các quyết định trước đó Chi phí sẽ không được thanh toán riêng lẻ nếu công việc tương tự đã được tính toán trong mối liên hệ với các số liệu đầu vào và bảng dữ liệu điều chỉnh theo điều khoản 13.8 về việc điều chỉnh do thay đổi giá.

13.8 Điều chỉnh do thay đổi về giá.

Trong điều khoản này, "bảng số liệu hiệu chỉnh" được định nghĩa là bảng đầy đủ các số liệu điều chỉnh được nêu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu Điều khoản này sẽ không có hiệu lực nếu không có bảng số liệu kèm theo.

Nếu áp dụng điều khoản này, giá trị thanh toán cho Nhà thầu sẽ được điều chỉnh theo chi phí nhân công, vật liệu và các chi phí đầu vào khác bằng cách cộng hoặc trừ giá trị tính toán theo công thức đã nêu Nếu chi phí tăng hoặc giảm không được phản ánh đầy đủ trong điều khoản này hoặc các điều khoản liên quan của Hợp đồng, thì giá trị Hợp đồng đã được chấp nhận sẽ bao gồm các khoản tiền dự phòng cho sự thay đổi chi phí này.

Việc hiệu chỉnh khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu được xác định theo Biểu liên quan và phê duyệt trong Chứng nhận thanh toán, dựa trên Giá Hợp đồng Giá trị công việc không được hiệu chỉnh dựa trên Chi phí hoặc đơn giá hiện hành Công thức hiệu chỉnh sẽ tuân theo một mô hình chung.

 Mo d Mn Eo c En Lo b Ln a Pn

Điều chỉnh do các thay đổi luật lệ

Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi trong chi phí do các thay đổi pháp lý tại nước sở tại, bao gồm việc ban hành luật mới hoặc sửa đổi các luật hiện hành Những diễn giải pháp lý hoặc chính thức của chính phủ về các luật này, diễn ra sau ngày khởi công, cũng có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng.

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do thay đổi luật hoặc cách diễn giải các luật sau ngày khởi công, họ cần thông báo cho Tư vấn Theo khoản 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu, Nhà thầu sẽ được phép thực hiện các bước cần thiết.

(a) kéo dài thời gian cho sự chậm trễ đó nếu việc hoàn thành bị (hoặc sẽ bị) trì hoãn theo khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) thanh toán chi phí phát sinh đó sau khi đưa chi phí vào Giá trị Hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Tư vấn sẽ đồng ý hoặc quyết định những vấn đề này theo khoản 3.5 [Quyết định].

Nhà thầu không được phép kéo dài thời gian nếu việc trì hoãn đã được xem xét hợp lý, bao gồm các quyết định kéo dài trước đó Chi phí sẽ không được thanh toán riêng nếu công việc tương tự đã được tính đến trong mối liên hệ với các số liệu đầu vào theo bảng dữ liệu điều chỉnh theo điều khoản 13.8 về điều chỉnh do thay đổi giá.

Điều chỉnh do thay đổi về giá

Trong điều khoản này, "bảng số liệu hiệu chỉnh" được định nghĩa là bảng đầy đủ các số liệu điều chỉnh được nêu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu Việc áp dụng điều khoản này chỉ có hiệu lực khi có bảng số liệu kèm theo.

Nếu áp dụng điều khoản này, giá trị thanh toán cho Nhà thầu sẽ được điều chỉnh dựa trên chi phí nhân công, vật liệu và các chi phí đầu vào khác cho công trình, thông qua việc cộng hoặc trừ theo công thức đã nêu Trong trường hợp chi phí tăng hoặc giảm không được phản ánh đầy đủ trong điều khoản này hoặc các điều khoản liên quan khác của Hợp đồng, thì giá trị Hợp đồng đã được chấp nhận sẽ bao gồm các khoản tiền dự phòng cho việc điều chỉnh chi phí này.

Việc hiệu chỉnh khoản thanh toán cho Nhà thầu được xác định theo Biểu liên quan và phê duyệt trong Chứng nhận thanh toán, dựa trên Giá Hợp đồng và công thức cho từng loại đồng tiền Giá trị công việc không được hiệu chỉnh dựa trên Chi phí hoặc đơn giá hiện hành Công thức hiệu chỉnh sẽ tuân theo mô hình chung đã được quy định.

 Mo d Mn Eo c En Lo b Ln a Pn

Số nhân điều chỉnh áp dụng cho giá trị hợp đồng ước tính cho các công việc trong khoảng thời gian “n” theo loại tiền tệ tương ứng được gọi là “Pn” Thời gian này thường là 1 tháng, trừ khi có quy định khác trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu.

“a” là hệ số cố định, được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng, thể hiện phần không điều chỉnh của các khoản thanh toán theo hợp đồng;

Các hệ số như “b”, “c”, “d” là các tỷ lệ ước tính cho từng phần chi phí liên quan đến thi công công trình Những hệ số này được trình bày trong bảng số liệu điều chỉnh, phản ánh các yếu tố chi phí như nhân công, vật liệu và thiết bị.

Các chỉ số chi phí hiện tại như "Ln", "En", "Mn" được xác định theo thời gian "n" và thể hiện bằng loại tiền tệ tương ứng Mỗi chỉ số áp dụng cho một loại chi phí cụ thể trong bảng, tính từ 49 ngày trước ngày kết thúc của khoảng thời gian đó, liên quan đến chứng chỉ thanh toán tạm thời.

“Lo”, “Eo”, “Mo” là những chỉ số chi phí cơ bản hoặc giá tham khảo, thể hiện bằng tiền tệ thanh toán, áp dụng cho từng loại chi phí trong bảng vào Ngày khởi công.

Các chỉ số chi phí hoặc giá tham khảo trong bảng số liệu hiệu chỉnh sẽ được sử dụng, và nếu có nghi ngờ về nguồn gốc của các số liệu này, Tư vấn sẽ tiến hành xác minh Để làm rõ nguồn chỉ số giá, sẽ tham khảo các giá trị chỉ số giá tại thời điểm đó, được nêu trong cột thứ tư hoặc thứ năm của bảng, mặc dù ngày và chỉ số giá có thể không khớp với các chỉ số chi phí ban đầu.

Nếu "loại tiền của chỉ số giá" không phải là loại đồng tiền thanh toán, các chỉ số giá sẽ được chuyển đổi sang loại đồng tiền thanh toán theo tỷ giá mua mà ngân hàng trung ương của nước sở tại công bố vào ngày đã nêu.

Trước khi xác định các chỉ số chi phí hiện tại, Tư vấn sẽ tiến hành đánh giá chỉ số tạm thời để sử dụng trong việc tính toán Chứng chỉ thanh toán tạm thời Sau khi có chỉ số chi phí chính thức, các tính toán sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Nếu Nhà thầu không hoàn thành Công trình trong Thời gian Hòan thành, giá sẽ được điều chỉnh dựa trên (i) chỉ số hoặc đơn giá vào ngày thứ 49 trước khi kết thúc Thời gian Hòan thành, hoặc (ii) chỉ số hoặc đơn giá hiện tại, tùy theo phương án nào có lợi hơn cho Chủ Đầu tư.

Tỷ trọng của các yếu tố chi phí trong bảng dữ liệu hiệu chỉnh chỉ được điều chỉnh khi chúng được xác định là không hợp lý, không cân đối hoặc không phù hợp, dẫn đến sự thay đổi.

GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

Giá hợp đồng

Trừ phi có các quy định khác trong Điều kiên riêng:

(a) Giá Hợp đồng sẽ được thống nhất hoặc xem xét tại điều khoản 12.3 [Đánh giá] và chỉ có thể được điều chỉnh theo các quy định của Hợp đồng,

Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán toàn bộ thuế và phí theo quy định của Hợp đồng, và Giá hợp đồng sẽ không được điều chỉnh để bù đắp cho những khoản chi phí này, trừ các trường hợp được quy định trong khoản 13.7 về hiệu chỉnh do thay đổi luật.

Các con số về số lượng trong Bản tiên lượng hoặc biểu mẫu khác chỉ mang tính chất dự kiến và không phản ánh số liệu thực tế và chính xác về: (i) phạm vi Công việc mà Nhà thầu phải thực hiện, hoặc (ii) để áp dụng tại Điều 12 [Kiểm định sau khi hoàn thành].

Trong thời gian 28 ngày kể từ ngày khởi công, Nhà thầu cần trình bày cho Tư vấn bản chi tiết hóa từng mục giá trọn gói trong các biểu giá Tư vấn có thể tham khảo những con số chi tiết này để lập các Chứng chỉ thanh toán, nhưng chúng không phải là con số bắt buộc phải sử dụng.

Thiết bị Nhà thầu, bao gồm các bộ phận thay thế chủ yếu, được nhập khẩu bởi Nhà thầu để thực hiện hợp đồng sẽ được miễn các loại thuế nhập khẩu và thuế liên quan đến việc nhập khẩu, bất kể điều khoản tại mục con (b) đã nêu.

Tạm ứng

Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Nhà thầu một khoản tạm ứng không lãi suất để hỗ trợ huy động nguồn lực và thực hiện thiết kế, với điều kiện Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng theo quy định Số tiền tạm ứng, số đợt thanh toán và thời gian thanh toán sẽ được xác định rõ ràng trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu.

Trừ khi và cho tới khi Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh tạm ứng, hoặc trong Phụ lục

Hồ sơ dự thầu không nêu cụ thể tổng giá trị tạm ứng thì sẽ không áp dụng Khoản này.

Tư vấn sẽ phát hành Chứng chỉ thanh toán tạm thời cho đợt thanh toán đầu tiên sau khi nhận được bản Yêu cầu thanh toán, đồng thời Chủ đầu tư cần có Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và một bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng Bảo lãnh này phải được cấp bởi tổ chức từ quốc gia được Chủ đầu tư chấp nhận và theo mẫu quy định trong phụ lục Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư phê duyệt.

Nhà thầu cam kết bảo lãnh sẽ có hiệu lực cho đến khi khoản tiền tạm ứng được khấu trừ hoàn toàn Số tiền bảo lãnh có thể giảm tương ứng với số tiền mà Nhà thầu đã khấu trừ trong từng đợt thanh toán theo Chứng nhận thanh toán Nếu bảo lãnh có ngày hết hạn và đến 28 ngày trước ngày đó mà tổng số tiền tạm ứng vẫn chưa được khấu trừ hết, Nhà thầu cần gia hạn thời gian hiệu lực của bảo lãnh cho đến khi khoản tạm ứng được khấu trừ hoàn toàn.

Tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ dần theo tỷ lệ phần trăm quy định trên các Chứng nhận thanh toán, do Tư vấn quyết định theo điều 14.6 liên quan đến việc phát hành Chứng chỉ thanh toán tạm thời Tỷ lệ phần trăm này chỉ được xác định nếu có quy định rõ ràng trong dữ liệu hợp đồng.

Bắt đầu khấu trừ từ Chứng nhận thanh toán khi tổng các khoản thanh toán định kỳ xác nhận (không bao gồm khoản tạm ứng, khấu trừ tạm ứng và khoản tiền giữ lại) vượt quá 30% Tổng Giá Hợp đồng sau khi trừ Dự phòng.

Các khoản khấu trừ sẽ được tính theo tỷ lệ khấu trừ trong Dữ liệu Hợp đồng từ tổng giá trị mỗi Chứng nhận thanh toán, không bao gồm khoản tiền tạm ứng, khấu trừ tạm ứng và khoản tiền giữ lại Tỷ lệ phần trăm và loại tiền sẽ áp dụng cho số tiền tạm ứng cho đến khi tổng số tiền tạm ứng được khấu trừ hoàn toàn Khoản tạm ứng sẽ được thanh toán trước thời điểm 90% tổng giá trị hợp đồng được chấp thuận, trừ đi khoản dự phòng đã được chứng nhận chi trả.

Nếu khoản tạm ứng chưa được khấu trừ hết trước khi phát hành Giấy chứng nhận bàn giao công trình hoặc khi chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản liên quan, số tiền chưa khấu trừ sẽ được Nhà thầu thanh toán ngay cho Chủ đầu tư.

Số tiền tạm ứng là 10% giá trị hợp đồng đã chấp thuận và chia thành hai đợt:

- Đợt 1: Tạm ứng 5% sau khi ký hợp đồng.

Tạm ứng 5% sẽ được thực hiện trong đợt 2 sau khi các Kế hoạch theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu được trình bày và thiết bị được huy động Đồng thời, mặt bằng công trình cũng phải được tư vấn xác nhận hoàn tất.

Yêu cầu cấp Chứng chỉ thanh toán tạm thời

Vào cuối mỗi tháng, Nhà thầu cần nộp cho Tư vấn 6 bản Yêu cầu thanh toán, được lập theo mẫu đã được Tư vấn phê duyệt Yêu cầu này phải nêu rõ số tiền thanh toán mà Nhà thầu được nhận, kèm theo các chứng từ liên quan, bao gồm báo cáo tiến độ theo quy định tại Điều 4.21.

Yêu cầu thanh toán cần nêu rõ các khoản mục cụ thể, nếu có, và phải được ghi thành từng loại đồng tiền tương ứng với Giá Hợp đồng.

Giá trị ước tính của công việc mà Nhà thầu đã hoàn thành đến cuối tháng thanh toán bao gồm cả các công việc thay đổi so với Hợp đồng, nhưng không bao gồm các hạng mục từ mục (b) đến mục (f) dưới đây.

Giá trị của hợp đồng có thể tăng hoặc giảm do thay đổi về luật pháp và các chi phí theo quy định tại điều 13.7 [Hiệu chỉnh giá do thay đổi luật pháp] và điều 13.8 [Hiệu chỉnh giá hợp đồng do thay đổi về chi phí].

Giá trị khấu trừ cho khoản tiền giữ lại được tính theo tỷ lệ quy định trong Các Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, và sẽ được trừ từ tổng số tiền cho đến khi giá trị khấu trừ đạt tổng giá trị khoản tiền giữ lại như đã nêu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu.

(d) giá trị tăng thêm hoặc giảm đi đối với khoản tiền tạm ứng và khấu trừ khoản tiền tạm ứng theo quy định của điều khoản 14.2 [Tạm ứng];

Nhà thầu sẽ được thanh toán hoặc phải thanh toán bất kỳ giá trị tăng thêm hoặc giảm đi theo quy định của Hợp đồng, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến điều khoản 20 về khiếu nại, tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

Các khoản bổ sung hoặc khấu trừ khác theo Hợp đồng đến hạn sẽ được thanh toán, bao gồm cả các khoản tiền quy định tại Điều 20 về khiếu nại, tranh chấp và trọng tài.

(g) các khoản khấu trừ từ hoá đơn lần trước.

Biểu Tiến độ thanh toán

Nếu Hợp đồng có quy định một Biểu Tiến độ thanh toán nêu rõ các đợt thanh toán, thì các điều khoản khác trong Biểu tiến độ đó sẽ được áp dụng trừ khi có quy định khác.

Giá trị thanh toán trong Biểu Tiến độ thanh toán sẽ được sử dụng làm cơ sở để Nhà thầu tính toán theo điều khoản 14.3 về yêu cầu thanh toán định kỳ.

(b) quy định tại điều khoản 14.5 [Các Vật tư thiết bị sẽ sử dụng cho Công trình] sẽ không được áp dụng; và

Nếu giá trị thanh toán không tương ứng với kết quả thực hiện công việc, và nếu kết quả thực tế thấp hơn giá trị trong Biểu Tiến độ thanh toán, Tư vấn sẽ dựa vào Điều khoản 3.5 [Quyết định] để điều chỉnh giá trị thanh toán, xem xét sự chênh lệch giữa khoản thanh toán trước đó và giá trị thực tế.

Nếu Nhà thầu không nộp Biểu Tiến độ thanh toán trong Hồ sơ dự thầu, hàng quý Nhà thầu sẽ gửi cho Chủ đầu tư giá trị ước tính của công việc hoàn thành trong quý đó Giá trị ước tính đầu tiên cho thanh toán sẽ được nộp 42 ngày sau Ngày Bắt đầu công việc, và các khoản ước tính sẽ được điều chỉnh hàng quý cho đến khi phát hành Giấy chứng nhận bàn giao công trình.

Vật tư và thiết bị sử dụng cho công trình

Nếu điều khoản này được áp dụng, Chứng chỉ thanh toán tạm thời theo mục (e) Khoản 14.3 sẽ bao gồm giá trị của Vật tư Thiết bị đã được chuyển đến công trường để hình thành tài sản cố định, cùng với phần khấu trừ từ giá trị hợp đồng của Vật tư Thiết bị đó, khi chúng được xem là một phần trong tài sản cố định theo mục (a) Khoản 14.3.

Nếu danh mục nêu trong các đoạn (b)(i) và (c)(i) dưới đây không được nêu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu thì sẽ không áp dụng điều khoản này.

Tư vấn sẽ xem xét và phê duyệt việc bổ sung nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

Để đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng kiểm tra, cần lưu giữ đầy đủ các giấy tờ liên quan như phiếu đặt hàng, hóa đơn, chi phí và việc sử dụng vật tư thiết bị.

(ii) trình một yêu cầu thanh toán cho Chi phí đặt hàng và giao Vật tư Thiết bị tới chân công trường, kèm theo chứng từ liên quan; hoặc

(b) Vật tư Thiết bị liên quan:

(i) được liệt kê trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu và được thanh toán khi giao hàng,

Vật tư thiết bị đã được giao tới nước sở tại và đang trên đường đến Công trường, được mô tả trong vận đơn sạch hoặc chứng từ vận tải khác đã gửi cho Tư vấn, kèm theo chứng từ chứng minh thanh toán chi phí vận chuyển và bảo hiểm Ngoài ra, cần có các chứng từ khác theo yêu cầu và bảo lãnh ngân hàng mẫu do Chủ đầu tư chấp nhận, với số tiền và loại đồng tiền tương đương với khoản thanh toán nêu tại Khoản này Bảo lãnh này có thể theo mẫu tương tự như mẫu trong Khoản 14.2 [Tạm ứng] và có hiệu lực cho đến khi vật tư thiết bị được đưa vào kho tại Công trường và được bảo vệ chống mất mát, hư hỏng hoặc ăn mòn.

(c) Vật tư và Thiết bị liên quan:

(i) được liệt kê trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu và được thanh toán khi đã giao hàng đến Công trường, và

(ii) đã được giao, đưa vào kho tại Công trường, được bảo vệ chống mất mát, hư hỏng, ăn mòn và nhìn chung tuân thủ theo Hợp đồng.

Khoản chi phí bổ sung được xác nhận sẽ tương ứng với 80% chi phí vật tư và thiết bị do tư vấn đánh giá, bao gồm cả chi phí vận chuyển tới công trường, sau khi xem xét các hồ sơ chứng từ liên quan.

Chi phí bổ sung sẽ được thanh toán bằng loại tiền được chỉ định trong Khoản 14.3 [Yêu cầu cấp Chứng chỉ thanh toán tạm thời] Chứng nhận thanh toán tại thời điểm đó sẽ bao gồm phần khấu trừ tương ứng cho chi phí bổ sung của Vật tư Thiết bị, sử dụng loại tiền và tỷ lệ tương tự.

14.6 Phát hành Chứng chỉ Thanh toán Tạm thời

Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho Nhà thầu trước khi nhận được Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng Sau khi nhận được Yêu cầu thanh toán và các chứng từ liên quan từ Nhà thầu, Tư vấn sẽ phát hành Chứng chỉ thanh toán tạm thời trong vòng 28 ngày, nêu rõ khoản tiền đến hạn thanh toán cho Nhà thầu cùng các chi tiết cụ thể để tính toán khoản tiền này.

Trước khi phát hành Chứng nhận bàn giao công trình, Tư vấn không bắt buộc phải cấp Chứng chỉ thanh toán tạm thời có giá trị thấp hơn mức tối thiểu quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu, sau khi đã trừ khoản tiền giữ lại và các khoản trừ khác Trong trường hợp này, Tư vấn sẽ thông báo cho Nhà thầu kèm theo lý do cụ thể.

Các khoản tiền đến hạn nêu trong Chứng chỉ Thanh toán Tạm thời sẽ được Chủ đầu tư thanh toán trừ những trường hợp sau đây:

Nếu hàng hóa cung cấp hoặc công việc thực hiện không đúng với Hợp đồng, chi phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế sẽ không được thanh toán cho đến khi các hạng mục đó được khắc phục.

Nếu Nhà thầu không hoàn thành công việc hoặc nghĩa vụ theo Hợp đồng mà Chủ đầu tư đã thông báo, thì khoản thanh toán cho hạng mục đó sẽ bị giữ lại cho đến khi Nhà thầu thực hiện đúng theo Hợp đồng.

Trong Chứng chỉ Thanh toán, Tư vấn có quyền xem xét và điều chỉnh số tiền đã nêu trong các chứng chỉ trước đó Việc cấp Chứng chỉ thanh toán cho Nhà thầu không đồng nghĩa với việc Tư vấn chấp nhận hay phê duyệt chất lượng công việc mà Nhà thầu đã thực hiện.

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu:

Khoản tiền tạm ứng đợt đầu tiên sẽ được thanh toán trong vòng 42 ngày kể từ ngày phát hành Thư chấp nhận, hoặc trong 21 ngày sau khi nhận được các chứng từ theo Điều khoản 4.2 [Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng] và Điều khoản 14.2 [Tạm ứng], tùy thuộc vào thời hạn nào đến muộn hơn.

(b) Khoản tiền đến hạn nêu trong mỗi Chứng chỉ thanh toán tạm thời trong vòng

56 ngày kể từ khi Tư vấn nhận được Yêu cầu thanh toán và các chứng từ có liên quan;

Khoản tiền đến hạn cuối cùng được ghi trong Chứng nhận thanh toán cuối cùng sẽ được thanh toán trong vòng 42 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được Chứng nhận thanh toán này.

Khoản thanh toán đến hạn cho từng loại đồng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản do Nhà thầu chỉ định tại quốc gia thanh toán, theo quy định trong Hợp đồng.

14.8 Thanh toán bị chậm trễ

Nếu Nhà thầu không nhận được thanh toán theo Khoản 14.7 [Thanh toán], họ sẽ được nhận các khoản thanh toán tài chính hàng tháng dựa trên số tiền chưa được thanh toán trong thời gian chậm trễ Thời gian chậm trễ được tính từ ngày thanh toán quy định tại Khoản 14.7, không phụ thuộc vào ngày phát hành Chứng chỉ thanh toán định kỳ.

Trừ khi có quy định khác trong Các Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, phí tài chính cho khoản thanh toán sẽ được tính theo tỷ lệ hàng năm 3% trên tỷ suất chiết khấu của ngân hàng Trung ương nơi đồng tiền thanh toán được sử dụng, và sẽ được thanh toán bằng đồng tiền đó.

Thanh toán bị chậm trễ

Nếu Nhà thầu không nhận được thanh toán theo Khoản 14.7 [Thanh toán], họ sẽ được nhận các khoản thanh toán tài chính hàng tháng dựa trên số tiền chưa được thanh toán trong thời gian chậm trễ Thời gian này được tính bắt đầu từ ngày thanh toán quy định tại Khoản 14.7, không phụ thuộc vào ngày phát hành Chứng chỉ thanh toán định kỳ.

Trừ khi có quy định khác trong Các Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, phí tài chính cho khoản thanh toán sẽ được tính theo tỷ lệ hàng năm 3% dựa trên tỷ suất chiết khấu của ngân hàng Trung ương tại quốc gia của tiền tệ thanh toán, và sẽ được thanh toán bằng tiền tệ đó.

Nhà thầu sẽ nhận khoản thanh toán này mà không cần thông báo hay xác nhận chính thức, điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc các phương án khác của họ.

Thanh toán tiền giữ lại

Khi Giấy chứng nhận bàn giao công trình được cấp, Nhà thầu sẽ nhận được một nửa số tiền giữ lại Nếu Giấy chứng nhận được phát hành cho một hạng mục hoặc phần của Công trình, khoản tiền giữ lại sẽ được thanh toán theo tỷ lệ 2/5 (40%) của giá trị ước tính theo Hợp đồng của hạng mục đó, chia cho giá trị ước tính cuối cùng của toàn bộ Hợp đồng.

Ngay sau khi hết hạn thông báo khiếm khuyết, số tiền giữ lại sẽ được thanh toán cho Nhà thầu Nếu Giấy chứng nhận bàn giao công trình được phát hành cho từng hạng mục, thì một nửa khoản tiền giữ lại tương ứng sẽ được thanh toán cho Nhà thầu ngay sau khi hết hạn thông báo khiếm khuyết của hạng mục đó.

Tỷ lệ này chiếm 40% giá trị của hạng mục hoặc phần việc, được tính bằng cách lấy giá trị ước tính theo Hợp đồng chia cho giá trị ước tính cuối cùng của toàn bộ Hợp đồng.

Nếu công việc chưa hoàn thành theo Điều 11 về trách nhiệm sai sót, Tư vấn có quyền từ chối chứng nhận thanh toán cho công việc đó cho đến khi công việc được thực hiện xong.

Khi tính toán tỷ lệ phần trăm cho từng hạng mục, cần lưu ý rằng không bao gồm các điều chỉnh theo Khoản 13.7 về thay đổi luật và Khoản 13.8 về thay đổi chi phí.

Theo Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, khi giấy chứng nhận bàn giao được phát hành cho Công trình và 50% tiền giữ lại được Tư vấn chứng nhận thanh toán, Nhà thầu có quyền thay thế bảo lãnh theo mẫu đã được phê duyệt Nhà thầu phải đảm bảo rằng bảo lãnh cho 50% tiền giữ lại còn lại là hợp lệ cho đến khi hoàn thành Công trình và sửa chữa các lỗi theo quy định Tư vấn sẽ chứng nhận trong giấy biên nhận của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư sẽ trả 50% số tiền giữ lại còn lại Giấy biên nhận này sẽ được thay thế bằng một bảo lãnh khác, và Chủ đầu tư sẽ hoàn trả bảo lãnh cho Nhà thầu trong vòng 21 ngày sau khi nhận bản sao chứng nhận thực hiện.

Nếu bảo lãnh thực hiện đã được yêu cầu theo điều khoản 4.2 và số lượng bảo lãnh khi chứng nhận bàn giao lớn hơn 50% số tiền giữ lại, thì bảo lãnh tiền giữ lại sẽ không cần thiết Ngược lại, nếu số lượng bảo lãnh ít hơn 50% số tiền giữ lại, bảo lãnh tiền giữ lại sẽ chỉ yêu cầu cho phần chênh lệch giữa 50% số tiền giữ lại và số lượng bảo lãnh trong bảo lãnh thực hiện.

14.10 Chứng chỉ thanh toán khi hoàn thành công trình

Trong vòng 84 ngày kể từ khi nhận Giấy chứng nhận bàn giao công trình, Nhà thầu phải nộp Yêu cầu thanh toán hoàn thành công trình cho Chủ đầu tư theo Khoản 14.3, bao gồm 6 bộ hồ sơ và các chứng từ liên quan, trong đó nêu rõ các thông tin cần thiết.

(a) giá trị của tất cả các công việc được làm đúng với Hợp đồng cho đến ngày được nêu trong Giấy chứng nhận bàn giao công trình;

(b) bất cứ khoản tiền nào khác mà Nhà thầu coi là đến hạn thanh toán và

Nhà thầu cần dự toán các khoản tiền khác mà họ dự kiến sẽ đến hạn thanh toán theo Hợp đồng Các số tiền ước tính này sẽ được trình bày riêng biệt trong Yêu cầu thanh toán khi hoàn thành công trình.

Sau đó Tư vấn sẽ xách nhận theo Khoản 14.6 [Phát hành Chứng chỉ Thanh toán

14.11 Yêu cầu thanh toán cuối cùng

Trong vòng 56 ngày kể từ khi nhận Giấy chứng nhận hoàn thành công trình, Nhà thầu phải nộp cho Tư vấn 06 bản dự thảo Yêu cầu thanh toán cuối cùng kèm theo các chứng từ liên quan, theo mẫu đã được Tư vấn chấp thuận, trong đó nêu rõ giá trị của tất cả các công việc thực hiện theo đúng Hợp đồng.

(b) số tiền khác mà Nhà thầu coi là đến hạn thanh toán theo Hợp đồng hoặc các thoả thuận khác

Nếu Tư vấn không đồng ý hoặc không thể xác thực một phần của dự thảo Yêu cầu thanh toán cuối cùng, Nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu hợp lý của Tư vấn và sẽ điều chỉnh dự thảo dựa trên sự đồng thuận giữa hai bên Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình Yêu cầu thanh toán cuối cùng cho Tư vấn như đã thống nhất, và yêu cầu này sẽ được gọi là “Yêu cầu thanh toán cuối cùng” theo các điều khoản của Hợp đồng.

Nếu sau các cuộc thảo luận giữa hai bên có thay đổi trong dự thảo Yêu cầu thanh toán cuối cùng và phát sinh tranh chấp, Tư vấn sẽ gửi Chứng chỉ thanh toán tạm thời cho Chủ đầu tư, kèm theo bản sao cho Nhà thầu, cho phần giá trị đã được hai bên nhất trí Tranh chấp sẽ được giải quyết theo Khoản 20.4 hoặc Khoản 20.5 trong hợp đồng.

Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư báo cáo cuối cùng (có gửi cho Tư vấn

14.12 Giấy chứng nhận miễn trừ

Khi trình Yêu cầu thanh toán cuối cùng, Nhà thầu phải nộp Giấy chứng nhận miễn trừ, xác nhận rằng toàn bộ số tiền trong yêu cầu này đã được thanh toán đầy đủ và tất cả khoản nợ liên quan đến Hợp đồng đã được giải quyết Giấy chứng nhận miễn trừ sẽ có hiệu lực khi Nhà thầu nhận lại Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trong yêu cầu, và trong trường hợp này, hiệu lực sẽ bắt đầu từ ngày thực hiện đó.

14.13 Chứng chỉ thanh toán cuối cùng

Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được Yêu cầu thanh toán cuối cùng và giấy xác nhận miễn trừ theo Khoản 14.11 và Khoản 14.12, Tư vấn sẽ cấp cho Chủ đầu tư giấy Chứng nhận thanh toán cuối cùng, trong đó sẽ nêu rõ các thông tin cần thiết.

(a) khoản tiền đến hạn cuối cùng, và

Sau khi tính toán tất cả các khoản thanh toán mà Chủ đầu tư đã thực hiện trước đó, cũng như số tiền mà Chủ đầu tư được hưởng, cần cân đối nợ giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Yêu cầuthanh toán cuối cùng

Trong vòng 56 ngày kể từ khi nhận Giấy chứng nhận hoàn thành công trình, Nhà thầu phải gửi cho Tư vấn 06 bản dự thảo Yêu cầu thanh toán cuối cùng kèm theo các chứng từ liên quan theo mẫu đã được Tư vấn chấp thuận, trong đó nêu rõ giá trị của tất cả các công việc thực hiện đúng theo Hợp đồng.

(b) số tiền khác mà Nhà thầu coi là đến hạn thanh toán theo Hợp đồng hoặc các thoả thuận khác

Nếu Tư vấn không đồng ý hoặc không thể chứng thực một phần của dự thảo Yêu cầu thanh toán cuối cùng, Nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu hợp lý của Tư vấn và sẽ điều chỉnh dự thảo theo sự thỏa thuận của cả hai bên Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình Yêu cầu thanh toán cuối cùng cho Tư vấn như đã được thống nhất, và yêu cầu này sẽ được gọi là “Yêu cầu thanh toán cuối cùng” trong các điều khoản của Hợp đồng.

Nếu sau khi thảo luận giữa hai bên có bất kỳ thay đổi nào trong dự thảo Yêu cầu thanh toán cuối cùng và phát sinh tranh chấp, Tư vấn sẽ gửi bản Chứng chỉ thanh toán tạm thời cho Chủ đầu tư, đồng thời cung cấp bản sao cho Nhà thầu, dựa trên giá trị mà hai bên đã đồng ý trong dự thảo Tranh chấp sẽ được giải quyết theo Khoản 20.4 hoặc Khoản 20.5 của hợp đồng.

Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư báo cáo cuối cùng (có gửi cho Tư vấn

Giấy chứng nhận miễn trừ

Khi trình Yêu cầu thanh toán cuối cùng, Nhà thầu cần nộp Giấy chứng nhận miễn trừ, xác nhận rằng toàn bộ số tiền trong yêu cầu này đã được thanh toán đầy đủ và giải quyết tất cả khoản nợ theo Hợp đồng Giấy chứng nhận miễn trừ có thể quy định rằng hiệu lực của nó sẽ bắt đầu khi Nhà thầu nhận lại Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trong yêu cầu, và trong trường hợp này, Giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực vào ngày thanh toán đó.

14.13 Chứng chỉ thanh toán cuối cùng

Trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận Yêu cầu thanh toán cuối cùng và giấy xác nhận miễn trừ theo Khoản 14.11 và Khoản 14.12, Tư vấn sẽ cấp cho Chủ đầu tư Giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng, trong đó nêu rõ thông tin cần thiết.

(a) khoản tiền đến hạn cuối cùng, và

Sau khi tổng hợp tất cả các khoản tiền mà Chủ đầu tư đã thanh toán trước đó và số tiền mà Chủ đầu tư được hưởng, cần tiến hành cân đối nợ giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Nếu Nhà thầu không xin cấp Chứng nhận thanh toán cuối cùng theo Khoản 14.11 và Khoản 14.12, Tư vấn sẽ yêu cầu Nhà thầu thực hiện các thủ tục cần thiết Nếu Nhà thầu không nộp yêu cầu trong vòng 28 ngày, Tư vấn sẽ phát hành Chứng nhận thanh toán cuối cùng cho số tiền mà Tư vấn xác định là đến hạn thanh toán.

14.14 Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư không có trách nhiệm với Nhà thầu về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Hợp đồng hoặc thi công Công trình, trừ khi Nhà thầu đã chỉ định rõ ràng một khoản tiền cho việc đó.

(a) trong Yêu cầu Thanh toán Cuối cùng và cũng

Trừ các vấn đề và sự việc phát sinh sau khi cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình, những nội dung này được quy định trong Giấy chứng nhận hoàn thành công trình theo Khoản 14.7 về yêu cầu thanh toán khi hoàn thành công trình.

Điều khoản này không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư về nghĩa vụ bồi thường hoặc các nghĩa vụ khác nếu Chủ đầu tư có sai sót hoặc lỗi chủ quan.

14.15 Loại tiền dùng để thanh toán

Giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng một hoặc nhiều loại tiền tệ như đã nêu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu Nếu có hơn một loại tiền tệ được chỉ định, việc thanh toán sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể.

(a) nếu giá hợp đồng được tính bằng nội tệ khi:

Tỷ lệ và khoản tiền thanh toán được tính bằng nội tệ và ngoại tệ, sử dụng tỷ giá trao đổi đã được ấn định, theo quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Việc thanh toán và chiết khấu theo Khoản 13.5 [Tiền dự phòng] và Khoản 13.7 [Điều chỉnh do thay đổi về luật lệ] sẽ được thực hiện bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ áp dụng tương ứng.

Việc thanh toán và chiết khấu theo các mục từ (a) đến (d) của Điều khoản 14.3 về yêu cầu thanh toán định kỳ sẽ được thực hiện bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ đã được nêu rõ trong phần (a)(i).

Việc thanh toán các thiệt hại được ghi rõ trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu sẽ được thực hiện bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ quy định trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng.

Các khoản thanh toán khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư sẽ được xác định bằng loại tiền tệ mà Chủ đầu tư đã chi tiêu hoặc theo thỏa thuận giữa hai Bên.

Nếu Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư bằng loại tiền đặc biệt mà vượt quá số tiền Chủ đầu tư phải trả cho Nhà thầu bằng loại tiền tệ đó, Chủ đầu tư có quyền thu hồi phần chênh lệch từ các khoản thanh toán khác cho Nhà thầu bằng các loại tiền tệ khác.

Nếu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu không có tỷ giá trao đổi nào được chỉ định, thì sẽ áp dụng tỷ giá vào Ngày cơ sở, được xác định bởi Ngân hàng trung ương của nước sở tại.

Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Hợp đồng hoặc thi công Công trình, trừ khi Nhà thầu đã chỉ định rõ một khoản tiền cho việc đó.

(a) trong Yêu cầu Thanh toán Cuối cùng và cũng

Trừ những vấn đề phát sinh sau khi cấp Giấy chứng nhận bàn giao công trình, các nội dung liên quan được nêu rõ trong Giấy chứng nhận hoàn thành công trình theo Khoản 14.7, liên quan đến yêu cầu thanh toán khi hoàn thành công trình.

Điều khoản này không loại trừ trách nhiệm của Chủ đầu tư về nghĩa vụ bồi thường hoặc các nghĩa vụ khác nếu Chủ đầu tư có sai sót hoặc lỗi chủ quan.

14.15 Loại tiền dùng để thanh toán

Giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng một hoặc nhiều loại tiền tệ được chỉ định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu Nếu có hơn một loại tiền tệ, việc thanh toán sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể.

(a) nếu giá hợp đồng được tính bằng nội tệ khi:

Tỷ lệ và các khoản tiền thanh toán được tính bằng cả nội tệ và ngoại tệ, sử dụng tỷ giá trao đổi đã được ấn định, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên, như đã nêu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu.

Việc thanh toán và chiết khấu theo Khoản 13.5 [Tiền dự phòng] và Khoản 13.7 [Điều chỉnh do thay đổi về luật lệ] sẽ được thực hiện bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ tương ứng được áp dụng.

Việc thanh toán và chiết khấu theo các mục từ (a) đến (d) của Điều khoản 14.3 [Yêu cầu thanh toán định kỳ] sẽ được thực hiện bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ đã được nêu rõ trong phần (a)(i) ở trên.

Việc thanh toán các thiệt hại được liệt kê trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu sẽ được thực hiện bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ quy định trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng.

Các khoản thanh toán khác từ Nhà thầu cho Chủ đầu tư sẽ được xác định bằng loại tiền tệ mà Chủ đầu tư đã sử dụng để chi tiêu hoặc theo thỏa thuận giữa hai Bên.

Nếu Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư bằng loại tiền đặc biệt vượt quá số tiền Chủ đầu tư phải trả cho Nhà thầu bằng loại tiền tệ đó, thì Chủ đầu tư có quyền thu hồi phần chênh lệch từ các khoản thanh toán khác cho Nhà thầu bằng các loại tiền tệ khác.

Nếu trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu không có tỷ giá trao đổi được nêu, tỷ giá sẽ được xác định theo loại tỷ giá vào Ngày cơ sở do Ngân hàng trung ương của nước sở tại quy định.

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ

Thông báo sửa chữa

Nếu Nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền thông báo yêu cầu Nhà thầu thực hiện và khắc phục các sai sót trong một khoảng thời gian hợp lý.

Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Nhà thầu:

(a) Không tuân thủ khoản 4.2 [Bảo lãnh thực hiện hợp đồng] hoặc không tuân thủ thông báo như nêu trong khoản 15.1 [Thông báo sửa chữa],

(b) Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, (c) Không có lý do chính đáng mà lại

(i) không tiếp tục công trình theo điều 8 [khởi công, chậm trễ và tạm ngừng], hoặc

(ii) không tuân thủ thông báo theo điều 7.5 [Từ chối] hoặc điều 7.8 [Công việc sửa chữa] trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đó,

(d) Cho thầu phụ toàn bộ công trình hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thoả thuận theo yêu cầu,

Bị phá sản, vỡ nợ, đóng cửa, hoặc quản lý tài sản có thể dẫn đến việc thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản Những hành động hoặc sự kiện tương tự theo các luật áp dụng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đưa hoặc ngỏ ý đưa các hình thức đút lót, quà cáp, tiền hoa hồng hoặc các vật có giá trị khác cho người khác, nhằm mục đích thưởng hoặc mua chuộc.

(i) Để thực hiện hoặc chịu thực hiện các hành động liên quan đến Hợp đồng, hoặc

Để xác định sự thiên vị liên quan đến Hợp đồng, cần xem xét liệu Nhân viên của Nhà thầu, đại lý hoặc các Thầu phụ có đưa hoặc ngỏ ý đưa phần thưởng để mua chuộc ai đó hay không Tuy nhiên, việc thưởng hợp pháp cho Người của Nhà thầu sẽ không dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng.

Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Nhà thầu khỏi công trường nếu có một trong những trường hợp nhất định, với điều kiện thông báo trước 14 ngày Tuy nhiên, trong các trường hợp (e) hoặc (f), Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

Chủ đầu tư có quyền quyết định chấm dứt Hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của mình theo Hợp đồng.

Nhà thầu cần rời khỏi công trường và chuyển giao hàng hoá, tài liệu cùng hồ sơ thiết kế cho Chủ đầu tư Tuy nhiên, Nhà thầu sẽ nỗ lực tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý trong thông báo liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng phụ và bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như an toàn của công trình.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền hoàn thành Công trình hoặc ủy quyền cho các đơn vị khác thực hiện Trong trường hợp này, Chủ đầu tư và các đơn vị được ủy quyền có thể sử dụng mọi hàng hoá, tài liệu và thiết kế do Nhà thầu cung cấp hoặc do đại diện của Nhà thầu thực hiện.

Chủ đầu tư sẽ thông báo về việc giải phóng thiết bị của Nhà thầu và các Công trình tạm thời tại hoặc gần Công trường Nhà thầu có trách nhiệm sắp xếp việc chuyển đi ngay lập tức, với rủi ro và chi phí do mình gánh chịu Tuy nhiên, nếu Nhà thầu còn nợ Chủ đầu tư một khoản thanh toán, Chủ đầu tư có quyền bán thiết bị để thu hồi nợ, và số tiền dư sẽ được trả lại cho Nhà thầu.

Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng

Khi thông báo chấm dứt theo khoản 15.2 có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc xác định giá trị công trình, hàng hóa và tài liệu của Nhà thầu, cùng với các khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu cho các công việc đã thực hiện theo đúng Hợp đồng.

Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo khoản 15.2 [Chấm dứt hợp đồng bởi chủ đầu tư] có hiệu lực Chủ đầu tư có thể :

(a) tiến hành theo khoản 2.5 [Khiếu nại của chủ đầu tư]

Chủ đầu tư sẽ không thanh toán thêm cho Nhà thầu cho đến khi hoàn tất các chi phí liên quan đến thiết kế, thi công, sửa chữa sai sót và hư hỏng do chậm trễ (nếu có), cùng với các chi phí khác đã được xác định.

Chủ đầu tư có quyền thu hồi các phí tổn do hư hỏng, mất mát từ Nhà thầu khác và các chi phí phát sinh liên quan đến việc hoàn thành công trình, sau khi đã trừ đi bất kỳ khoản nợ nào đối với nhà thầu theo điều khoản 15.3 về xác định giá tại ngày chấm dứt hợp đồng Sau khi thu hồi các khoản mất mát, hư hỏng và chi phí phát sinh, Chủ đầu tư sẽ thanh toán số tiền còn lại cho nhà thầu.

Quyền chấm dứt hợp đồng của chủ đầu tư

Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Nhà thầu Việc chấm dứt hợp đồng sẽ có hiệu lực sau 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu nhận thông báo hoặc khi chủ đầu tư trả lại bảo lãnh thực hiện.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu cần thực hiện theo điều khoản 16.3 về việc ngừng công việc và di dời thiết bị Đồng thời, Nhà thầu sẽ được thanh toán theo quy định tại điều khoản 16.4 liên quan đến thanh toán khi chấm dứt hợp đồng.

các hành động tham nhũng và gian lận

Nếu Chủ đầu tư phát hiện Nhà thầu có hành vi tham nhũng, không trung thực hoặc cấu kết trong quá trình cạnh tranh hoặc thực hiện Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và trục xuất Nhà thầu khỏi công trường Việc này phải được thông báo trước 14 ngày, và các điều khoản liên quan tại khoản 15 sẽ được áp dụng như trong trường hợp trục xuất theo điều khoản 15.2.

Nhân viên của Nhà thầu có liên quan đến hành vi tham nhũng, không trung thực hoặc ép buộc trong quá trình làm việc sẽ bị sa thải theo quy định tại điều 6.9 [Nhân sự của Nhà thầu].

Các hợp đồng do Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Caribbean tài trợ cần tuân thủ các mục tiêu đã được xác định trong điều khoản này.

Hành động tham nhũng được định nghĩa là việc biếu, cho, nhận hoặc xin các giá trị vật chất một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nhằm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức trong quá trình mời thầu hoặc thực hiện hợp đồng.

(b) “hành động gian lận” nghĩa là các hành động trình bày sai sự thật nhằm ảnh h- ởng đến quá trình mời thầu hay thực hiện hợp đồng;

Hành động thông đồng là sự sắp xếp giữa hai hoặc nhiều nhà thầu dự thầu, có thể có hoặc không thông báo cho Bên vay, nhằm ảnh hưởng đến quá trình mời thầu hoặc thực hiện hợp đồng.

Hành động ép buộc là hành vi gây hại hoặc đe dọa đến an toàn của cá nhân hoặc tài sản của họ, nhằm ảnh hưởng đến sự tham gia của họ trong quá trình mời thầu hoặc tác động đến việc thực hiện hợp đồng.

TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU

Quyền tạm ngừng công việc bởi nhà thầu

Nếu chủ đầu tư không cấp chứng chỉ thanh toán tạm thời theo khoản 14.6, không tuân thủ khoản 2.4 về thu xếp tài chính, hoặc khoản 14.7 liên quan đến thanh toán, nhà thầu có quyền tạm ngừng công việc hoặc giảm tỷ lệ công việc sau khi thông báo cho chủ đầu tư trong vòng 21 ngày Việc tạm ngừng này sẽ kéo dài cho đến khi nhà thầu nhận được chứng nhận thanh toán, các chứng từ hợp lý hoặc thanh toán phù hợp.

Hành động của nhà thầu không được ảnh hưởng đến quyền lợi của họ liên quan đến chi phí tài chính theo khoản 14.8 về thanh toán chậm, cũng như quyền chấm dứt hợp đồng theo khoản 16.2.

Nếu Nhà thầu nhận được chứng cứ hoặc thanh toán trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng, họ phải tiếp tục thực hiện công việc như bình thường ngay khi có thể.

Nếu Nhà thầu gặp phải chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do tạm ngừng công việc hoặc giảm tỷ lệ công việc, họ cần thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại khoản 20.1 về Khiếu nại của Nhà thầu.

(a) gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị chậm trễ theo khoản 8.4 [Gia hạn hoàn thành], và

(b) thanh toán cho Chi phí và lợi nhuận, sau đó sẽ được tính trong Giá Hợp đồng

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này theo khoản 3.5 [Quyết định].

Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu

Nhà thầu được quyền chấm dứt hợp đồng nếu :

Nhà thầu sẽ không nhận được chứng cứ hợp lý nếu không có phản hồi trong vòng 42 ngày kể từ khi thông báo theo khoản 16.1 về quyền tạm ngừng công việc, liên quan đến việc không tuân thủ khoản 2.4 về thu xếp tài chính của Chủ đầu tư.

(b) Tư vấn không phát hành chứng nhận thanh toán trong vòng 56 ngày kể từ ngày nhận được Yêu cầu thanh toán và các chứng từ liên quan,

Nhà thầu sẽ không nhận được số tiền thanh toán từ Chứng chỉ Thanh toán Tạm thời nếu việc thanh toán không được thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn thời gian thanh toán theo khoản 14.7 [Thanh toán], trừ trường hợp có chiết khấu theo khoản 2.5 [Khiếu nại của Chủ đầu tư].

(d) Chủ đầu tư về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng

(e) Chủ đầu tư không tuân thủ khoản 1.6 [Thỏa thuận Hợp đồng] hoặc khoản 1.7 [Chuyển nhượng],

(f) Đình chỉ công trình kéo dài làm ảnh hưởng tới toàn bộ công trình như nêu trong khoản 8.11 [Tạm ngừng kéo dài]

Khi chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính như phá sản, vỡ nợ hoặc bị quản lý tài sản, họ phải tiến hành điều đình với chủ nợ Trong trường hợp này, việc tiếp tục kinh doanh có thể được thực hiện dưới sự giám sát của người được ủy thác hoặc đại diện cho quyền lợi của chủ nợ Ngoài ra, nếu có bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào xảy ra theo quy định của pháp luật hiện hành, những yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của chủ đầu tư.

Trong trường hợp Ngân hàng ngừng cấp khoản vay hoặc tín dụng cho Nhà thầu, nếu Nhà thầu không nhận được thanh toán trong vòng 14 ngày theo điều 14.7 (Thanh toán), Nhà thầu có quyền thực hiện một trong hai hành động sau: (i) đình chỉ công việc hoặc giảm cường độ công việc, hoặc (ii) chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn, với hiệu lực chấm dứt sau 14 ngày kể từ ngày thông báo.

Nhà thầu không nhận được chỉ dẫn từ Tư vấn về việc thực hiện các điều kiện khởi công công trình theo điều 8.1 của thỏa thuận giữa hai bên.

Nhà thầu có quyền thông báo chấm dứt hợp đồng với Chủ đầu tư bằng cách thông báo trước 14 ngày trong bất kỳ sự kiện nào được nêu Tuy nhiên, trong các trường hợp cụ thể tại mục (f) hoặc (g), Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Nhà thầu có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của mình, dù là theo hợp đồng hay không.

Ngừng công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu

Sau khi nhận được thông báo kết thúc Hợp đồng theo khoản 15.5 [Quyền chấm dứt

Hợp đồng của Chủ đầu tư] khoản 16.2 [Nhà thầu chấm dứt Hợp đồng] hoặc khoản

19.6 [Chấm dứt có Lựa chọn, Thanh toán và Hết trách nhiệm] đã có hiệu lực, Nhà thầu sẽ ngay lập tức:

Ngừng tất cả các công việc tiếp theo, trừ những công việc được Chủ đầu tư chỉ định nhằm bảo vệ con người, tài sản và đảm bảo an toàn cho công trình.

(b) Chuyển giao toàn bộ tài liệu của Nhà thầu, thiết bị các vật liệu và các công việc khác mà Nhà thầu đã được thanh toán và

(c) Di dời tất cả hàng hoá khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho an toàn và rời khỏi công trường.

Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 16.2 [Chấm dứt Hợp đồng bởi

Nhà thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức :

(a) trả lại bảo lãnh thực hiện cho Nhà thầu

(b) thanh toán cho Nhà thầu theo khoản 19.6 [Chấm dứt có lựa chọn thanh toán và hết trách nhiệm], và

Nhà thầu sẽ được thanh toán khoản tiền bồi thường cho các mất mát về lợi nhuận hoặc thiệt hại khác mà họ phải gánh chịu do việc chấm dứt hợp đồng này.

RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM

Bồi thường

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và chịu mọi tổn thất cho Chủ đầu tư, nhân viên của Chủ đầu tư và các đại lý của họ, liên quan đến các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát, cùng với các chi phí phát sinh, bao gồm cả chi phí pháp lý.

Tổn hại về thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc tử vong của bất kỳ ai xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công, thiết kế và hoàn thiện công trình, cũng như trong quá trình sửa chữa sai sót, sẽ không được coi là trách nhiệm, trừ khi nguyên nhân có thể quy cho sự cẩu thả, hành vi cố ý hoặc vi phạm hợp đồng của chủ đầu tư, nhân viên của chủ đầu tư hoặc bất kỳ đại diện nào của họ.

Hỏng hóc hoặc mất mát của bất kỳ tài sản nào, bao gồm bất động sản và tài sản cá nhân (không phải công trình), sẽ được xem xét trong phạm vi mà những sự cố này xảy ra.

(i) phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thiết kế, thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót.

Sự cẩu thả, cố ý vi phạm hợp đồng có thể được quy cho Chủ đầu tư, nhân lực của họ, các đại lý riêng, hoặc bất kỳ cá nhân nào được họ thuê trực tiếp hay gián tiếp.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường cho Nhà thầu cùng với nhân viên và đại lý của họ về các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí phát sinh liên quan đến tổn hại thân thể, bệnh tật hoặc chết do sự cẩu thả, hành động cố ý hoặc vi phạm hợp đồng của chủ đầu tư và nhân viên của họ Đồng thời, chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề không được bảo hiểm theo điều khoản 18.3 về bảo hiểm tổn thương cho người và thiệt hại về tài sản.

Sự cẩn trọng của nhà thầu đối với công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý công trình và hàng hóa từ ngày khởi công đến khi Giấy chứng nhận bàn giao công trình được phát hành Khi Giấy chứng nhận này được cấp cho công trình, trách nhiệm quản lý sẽ chuyển giao cho Chủ đầu tư.

Sau khi trách nhiệm được chuyển giao cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ đảm nhận việc giám sát tất cả các công việc còn tồn đọng tính đến ngày ghi trong Giấy chứng nhận bàn giao công trình, cho đến khi những công việc này được hoàn tất.

Trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc hư hỏng đối với công trình, hàng hoá hoặc tài liệu của Nhà thầu trong thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm, nếu nguyên nhân không nằm trong khoản 17.3 về những rủi ro của chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ phải tự sửa chữa các mất mát hoặc hư hỏng này bằng chi phí và rủi ro của chính mình, đảm bảo rằng công trình, hàng hoá và tài liệu phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng.

Nhà thầu có trách nhiệm đối với mọi hỏng hóc hoặc mất mát phát sinh từ các hoạt động của mình sau khi Giấy chứng nhận bàn giao công trình được phát hành Điều này bao gồm cả những sự cố xảy ra trước thời điểm bàn giao mà Nhà thầu cũng phải chịu trách nhiệm.

Rủi ro của chủ đầu tư

Các rủi ro được tham chiếu trong khoản 17.4 dưới đây là:

(a) chiến tranh (bất kể chiến tranh được tuyên bố hay không) xâm lược, hoạt động ngoại xâm của kẻ thù,

(b) nổi loạn, khủng bố, cách mạng, khởi nghĩa, đảo chính quân sự, đảo chính, hoặc nội chiến,

(c) nổi loạn, bạo động hay hỗn loạn tại nước sở tại do những các nhân không phải là nhân viên của Nhà thầu hay Nhà thầu phụ gây ra,

Bom đạn chiến tranh và chất nổ có thể gây ra ô nhiễm phóng xạ tại khu vực địa phương, trừ khi có thể quy trách nhiệm cho Nhà thầu sử dụng các loại đạn này hoặc các hoạt động liên quan đến phóng xạ.

(e) áp lực của các loại sóng gây ra bởi máy bay hoặc các phương tiện hàng không có tốc độ âm thanh hoặc siêu thanh,

(f) Chủ đầu tư sử dụng hoặc chiếm giữ bất cứ phần nào của công trình vĩnh cửu, ngoại trừ quy định trong Hợp đồng,

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thiết kế mọi phần của công trình, bao gồm cả những thiết kế do nhân viên của mình hoặc cá nhân khác thực hiện.

Bất kỳ hiện tượng thiên nhiên nào không thể dự đoán trước, mà ngay cả Nhà thầu có kinh nghiệm cũng không thể tính toán và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Hậu quả của các rủi ro của Chủ đầu tư

Nếu các rủi ro được nêu trong khoản 17.3 dẫn đến thiệt hại hoặc mất mát cho tài sản bất động sản, hàng hóa hoặc tài liệu, thì điều này cần được xem xét kỹ lưỡng.

Nhà thầu cần ngay lập tức thông báo cho Chủ đầu tư về các mất mát và hư hỏng, đồng thời thực hiện sửa chữa trong phạm vi yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nếu Nhà thầu gặp phải chậm trễ hoặc chi phí phát sinh do sửa chữa tổn thất hay hư hỏng, Nhà thầu cần gửi thông báo cho Tư vấn và có quyền yêu cầu theo khoản 20.1 về Khiếu nại của nhà thầu.

(a) kéo dài thời gian vì sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ theo khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] và

Tất cả các chi phí được tính trong Giá Hợp đồng sẽ được thanh toán, bao gồm cả lợi nhuận hợp lý của các chi phí theo mục (f) và (g) trong khoản 17.3 [Các rủi ro của Chủ đầu tư].

Sau khi nhận thông báo tiếp theo này chủ đầu tư phải thực hiện theo khoản 3.5[Quyết định] để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

Quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ

Trong bối cảnh này, "sự xâm phạm" đề cập đến hành vi vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký, quyền sao chép, nhãn hiệu, mác thương mại, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp khác liên quan đến công trình Đồng thời, "khiếu nại" được hiểu là việc yêu cầu quyền lợi hoặc kiện tụng nhằm đòi hỏi quyền lợi khi có dấu hiệu bị xâm phạm.

Nếu một bên không thông báo cho bên kia về bất kỳ khiếu nại nào trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại, bên đó sẽ bị xem là đã mất mọi quyền bồi thường theo quy định này.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường và chịu mọi tổn thất cho nhà thầu liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào cho rằng quyền lợi của họ đã bị xâm phạm.

(a) một kết quả không tránh khỏi của sự phục tùng của Nhà thầu đối với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu hay

(b) kết quả của việc công trình đang được sử dụng bởi Chủ đầu tư

(i) vì một mục đích khác hơn là mục đích được chỉ ra hoặc đã được suy ra một cách thích đáng bởi hợp đồng hoặc

Liên quan đến bất kỳ thứ gì không được cung cấp bởi nhà thầu, việc sử dụng phải được tiết lộ cho nhà thầu trước Ngày cơ sở hoặc phải được nêu rõ trong hợp đồng.

Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường và chịu mọi tổn thất cho chủ đầu tư liên quan đến các khiếu nại phát sinh từ (i) thiết kế, chế tạo, xây dựng hoặc thực hiện công trình, (ii) việc sử dụng thiết bị của nhà thầu, và (iii) việc sử dụng công trình một cách đúng đắn.

Nếu một bên có quyền đền bù, bên bồi thường có thể tự tổ chức đàm phán để giải quyết khiếu nại và các tranh chấp phát sinh, với chi phí do mình chịu Bên còn lại phải hỗ trợ theo yêu cầu và chi phí của bên đền bù trong các tranh chấp này Bên này, cùng với nhân viên của mình, không được làm bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến bên đền bù, trừ khi bên đền bù không thực hiện các cuộc đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp khi được yêu cầu.

Giới hạn của trách nhiệm

Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bên kia về bất kỳ sự mất mát nào liên quan đến việc sử dụng công trình, bao gồm mất mát lợi nhuận, hợp đồng, hoặc thiệt hại gián tiếp Điều này áp dụng ngoại trừ các quy định trong các điều khoản cụ thể như Điều 8.7 về thiệt hại do chậm trễ, Điều 11.2 về chi phí sửa chữa sai sót, Điều 15.4 liên quan đến thanh toán khi chấm dứt hợp đồng, và các điều khoản về bồi thường cũng như quyền sở hữu trí tuệ.

Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý toàn diện đối với Chủ đầu tư theo Hợp đồng, ngoại trừ các điều khoản 4.19 liên quan đến điện, nước và khí ga, cũng như khoản 4.20 về thiết bị.

Chủ đầu tư và vật tư tự do theo khoản 17.1 về bồi thường và khoản 17.5 liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ không được vượt quá tổng số tiền quy định trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, hoặc nếu không có tổng số này, thì phải tuân theo giá hợp đồng đã được xác định trong Thoả thuận hợp đồng.

Khoản này không giới hạn trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp gian dối, bỏ cuộc cố ý hoặc hành vi sai trái một cách liều lĩnh của Bên phạm lỗi.

Sử dụng tiện nghi/thiết bị của Chủ đầu tư

Nhà thầu có trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý tiện nghi và thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp, như đã nêu rõ trong Tiêu chuẩn kỹ thuật Trách nhiệm này kéo dài từ thời điểm bàn giao cho Nhà thầu đến khi công việc dừng lại, bao gồm cả trường hợp bàn giao hoặc ngừng công việc có thể diễn ra sau ngày ghi trong chứng nhận tiếp quản Công trình.

Trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc hư hỏng đối với bất kỳ hạng mục nào trong thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm, nếu nguyên nhân không thuộc về trách nhiệm pháp lý của Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ phải chịu chi phí sửa chữa để đáp ứng yêu cầu của Tư vấn.

BẢO HIỂM

Các yêu cầu chung về bảo hiểm

Trong điều khoản này, "Bên mua bảo hiểm" được định nghĩa là bên có trách nhiệm mua và duy trì loại bảo hiểm theo quy định trong các điều khoản liên quan.

Khi Nhà thầu là Bên mua bảo hiểm, mỗi đơn bảo hiểm cần được thực hiện bởi các đơn vị bảo hiểm theo các điều khoản đã được Chủ đầu tư thỏa thuận Các khoản mục bảo hiểm phải phù hợp với các điều khoản đã được cả hai bên thống nhất trước ngày ký Thư chấp thuận Thỏa thuận về các khoản mục này sẽ được ưu tiên hơn các quy định khác trong hợp đồng.

Khi Chủ đầu tư là Bên mua bảo hiểm, mỗi đơn bảo hiểm phải được thực hiện bởi các đơn vị bảo hiểm với các điều khoản tương thích theo quy định trong phần Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng Việc bồi thường cho đối tượng bảo hiểm chung phải áp dụng riêng cho từng đối tượng, coi như mỗi đối tượng có một hợp đồng bảo hiểm riêng biệt Nếu một hợp đồng bảo hiểm bồi thường cho đối tượng được bổ sung vào bảo hiểm chung, Nhà thầu sẽ đại diện cho cả đối tượng đó, trừ khi Chủ đầu tư đại diện cho nhân viên của mình Đối tượng được bổ sung không có quyền nhận bồi thường trực tiếp từ đơn vị bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm phải yêu cầu mọi đối tượng tuân thủ các điều kiện trong hợp đồng bảo hiểm.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm cho sự mất mát hoặc thiệt hại sẽ thanh toán bằng các loại tiền tệ cần thiết để bù đắp tổn thất Các khoản thanh toán từ đơn vị bảo hiểm phải được sử dụng nhằm bù đắp cho những mất mát hoặc thiệt hại đã xảy ra.

Bên mua bảo hiểm, trong các khoảng thời gian như quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu (tính từ ngày khởi công) phải nộp cho bên kia:

(a) Bằng chứng về việc những bảo hiểm được mô tả trong Điều này đã được mua và có hiệu lực, và.

Các bản sao của Hợp đồng bảo hiểm được nêu trong khoản 18.2 về bảo hiểm công trình và thiết bị của Nhà thầu, cùng với khoản 18.3 liên quan đến bảo hiểm tổn thương con người và thiệt hại tài sản.

Sau khi hoàn tất việc thanh toán tiền bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm cần gửi chứng từ thanh toán cho Bên kia Đồng thời, khi nộp chứng từ hoặc hợp đồng bảo hiểm, Bên mua cũng phải thông báo cho Tư vấn.

Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm cần tuân thủ các điều kiện đã quy định Bên bảo hiểm có trách nhiệm thông báo về những thay đổi liên quan đến quá trình thi công công trình, đồng thời đảm bảo rằng việc bảo hiểm sẽ được duy trì theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Không bên nào được phép thay đổi tài liệu liên quan đến các khoản mục bảo hiểm mà không có sự đồng ý trước của bên còn lại Nếu đơn vị bảo hiểm có bất kỳ thay đổi nào hoặc dự định thay đổi, bên nhận thông báo từ đơn vị bảo hiểm cần phải ngay lập tức thông báo cho bên kia.

Nếu Bên mua bảo hiểm không đảm bảo hiệu lực bảo hiểm theo Hợp đồng hoặc không cung cấp chứng cứ và bản sao hợp đồng đầy đủ, Bên kia có quyền thực hiện bảo hiểm cho sự cố liên quan và thanh toán khoản bảo hiểm thích đáng Bên mua bảo hiểm sẽ phải thanh toán các khoản phí bảo hiểm này, và Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Không có điều khoản nào trong hợp đồng này giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà thầu hoặc Chủ đầu tư Các khoản không được bảo hiểm hoặc không được bồi thường sẽ do Nhà thầu và/hoặc Chủ đầu tư chịu trách nhiệm Nếu Bên mua bảo hiểm không thực hiện đúng nghĩa vụ duy trì hiệu lực của các hợp đồng bảo hiểm, và bên kia không đồng ý hủy bỏ hoặc thực hiện bảo hiểm cho các sai phạm, thì Bên mua bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản tiền lẽ ra được hoàn trả theo bảo hiểm.

Các thanh toán bởi một bên cho bên khác sẽ theo khoản 2.5 [Khiếu nại của Chủ đầu tư] hay khoản 20.1 [Khiếu nại của Nhà thầu] để áp dụng.

Nhà thầu có quyền chuyển giao tất cả các loại bảo hiểm liên quan đến Hợp đồng, bao gồm cả những bảo hiểm được đề cập trong điều 18, cho công ty bảo hiểm từ bất kỳ quốc gia hợp lệ nào.

Bảo hiểm công trình và thiết bị của Nhà thầu

Bên mua bảo hiểm cần phải đảm bảo rằng công trình, máy móc thiết bị, vật tư và tài liệu của Nhà thầu được bảo hiểm với mức tối thiểu là toàn bộ chi phí phục hồi, bao gồm chi phí phá dỡ, di dời chất thải xây dựng, cũng như các phí nghiệp vụ và lợi nhuận Bảo hiểm này sẽ có hiệu lực từ ngày nộp chứng từ theo khoản 18.1 [Yêu cầu chung đối với bảo hiểm] cho đến khi Giấy chứng nhận bàn giao công trình được phát hành.

Bên mua bảo hiểm cần duy trì hợp đồng bảo hiểm cho đến khi Giấy chứng nhận hoàn thành công trình được phát hành Điều này nhằm bảo vệ trước các mất mát hoặc hư hỏng mà nhà thầu phải chịu trách nhiệm, phát sinh từ nguyên nhân xảy ra trước khi Giấy chứng nhận bàn giao được cấp Ngoài ra, bảo hiểm cũng bao gồm các mất mát hoặc hư hỏng do nhà thầu gây ra trong quá trình thực hiện các hoạt động khác.

11 [Trách nhiệm đối với các sai sót])

Bên bảo hiểm có trách nhiệm bảo hiểm cho toàn bộ giá trị thiết bị của Nhà thầu, bao gồm cả chi phí vận chuyển đến công trình Bảo hiểm phải có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển thiết bị đến công trình và tiếp tục cho đến khi thiết bị không còn được sử dụng nữa.

Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, các bảo hiểm theo khoản này:

(a) Phải được thực hiện và duy trì bởi nhà thầu như Bên mua bảo hiểm,

Các bên phải đứng tên chung để nhận các khoản thanh toán từ các nhà bảo hiểm, bao gồm các khoản đang giữ hoặc phân bổ, nhằm mục đích duy nhất là bù đắp cho mất mát hoặc thiệt hại.

(c) Phải bù đắp mất mát hay thiệt hại do bất cứ nguyên nhân nào không được liệt kê trong khoản 17.3 [Rủi ro của Chủ đầu tư],

Chủ đầu tư phải bù đắp cho các mất mát hoặc thiệt hại xảy ra đối với một phần công trình do việc sử dụng phần khác của công trình, cũng như các thiệt hại phát sinh từ các rủi ro được liệt kê trong các mục (c), (g) và (h) của điều khoản 17.3 về rủi ro của Chủ Đầu tư Tuy nhiên, các rủi ro không được bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm thương mại thông thường sẽ không được áp dụng, với mức miễn thường cho mỗi trường hợp không vượt quá mức quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu; nếu không có mức này được nêu rõ, mục (d) sẽ không có hiệu lực.

(e) Tuy nhiên có thể loại trừ mất mát hay thiệt hại và sự phục hồi của:

Một số công trình gặp phải tình trạng khuyết tật do sai sót trong thiết kế, lựa chọn nguyên vật liệu không phù hợp hoặc tay nghề thi công kém Đền bù sẽ bao gồm các phần bị mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp liên quan đến tình trạng khuyết tật này, khác với những điều được mô tả trong phần tiếp theo.

Một phần của các công trình có thể bị mất mát hoặc thiệt hại nhằm phục hồi một phần khác nếu phần đó gặp vấn đề do thiết kế sai, nguyên vật liệu không đạt yêu cầu hoặc tay nghề thi công kém.

Một phần công trình sẽ được bàn giao cho Chủ đầu tư, tuy nhiên, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về mọi mất mát hoặc thiệt hại xảy ra.

(iv) Các hàng hoá không có trong nước, theo khoản 14.5 [Vật tư thiết bị sẽ dùng cho các công trình].

Nếu quá một năm sau Ngày cơ sở, sự bồi thường theo điều kiện bảo hiểm thương mại thông thường sẽ không còn hiệu lực, Nhà thầu (Bên mua bảo hiểm) phải thông báo cho Chủ đầu tư kèm theo tài liệu chi tiết Chủ đầu tư có quyền yêu cầu thanh toán theo điều khoản 2.5 [Các khiếu nại của Chủ đầu tư] tương đương với mức bảo hiểm mà Nhà thầu lẽ ra phải trả Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ coi như đã phê chuẩn việc giảm bớt phạm vi bảo hiểm theo điều khoản 18.1 [Các yêu cầu chung về bảo hiểm], trừ khi Chủ đầu tư đã mua được bảo hiểm đó theo điều kiện thương mại thông thường.

Bảo hiểm tổn thương cho người và thiệt hại về tài sản

Bên bảo hiểm có trách nhiệm bảo vệ trách nhiệm pháp lý của mỗi bên đối với mọi mất mát, hư hỏng, tử vong hoặc tổn hại thân thể liên quan đến tài sản vật chất, trừ những tài sản đã được bảo hiểm theo khoản 18.2 và những người đã được bảo hiểm theo khoản 18.4 Trách nhiệm này phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu và xảy ra trước khi phát hành Chứng nhận hoàn thành công trình.

Bảo hiểm cần có mức giới hạn cho từng sự kiện không thấp hơn mức quy định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu, tuy nhiên, tổng số sự kiện không bị giới hạn Nếu mức giới hạn cho từng sự kiện không được chỉ định trong Phụ lục Hồ sơ dự thầu, điều khoản này sẽ không được áp dụng.

Ngoại trừ có quy định khác trong Điều kiện Đặc biệt của Hợp đồng, các bảo hiểm được nêu rõ trong khoản này :

(a) Phải có hiệu lực và được duy trì bởi Nhà thầu với tư cách là Bên mua bảo hiểm,

(b) Phải có các tên chung của các bên,

Hợp đồng của Nhà thầu cần được mở rộng để bao gồm bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát hoặc hư hỏng tài sản của Chủ đầu tư, ngoại trừ những trường hợp đã được bảo hiểm theo khoản 18.2.

(d) tuy nhiên, có thể loại trừ trách nhiệm pháp lý trong phạm vi phát sinh từ :

Chủ đầu tư có quyền thực hiện các công trình vĩnh cửu trên, bên trên, bên dưới, trong hoặc xuyên qua bất kỳ vùng đất nào và được phép chiếm giữ vùng đất đó cho mục đích xây dựng các công trình vĩnh cửu.

(ii) sự hư hỏng là kết quả không tránh khỏi do trách nhiệm của Nhà thầu trong thi công công trình và sửa chữa khuyết tật,

Một nguyên nhân được đề cập trong khoản 17.3 liên quan đến các rủi ro của Chủ đầu tư, ngoại trừ việc nhận khoản bồi thường theo các điều khoản bảo hiểm thương mại thông thường.

18.4 Bảo hiểm cho nhân sự của Nhà thầu

Nhà thầu cần phải thực hiện và duy trì bảo hiểm trách nhiệm pháp lý để bảo vệ trước các khiếu nại liên quan đến hư hỏng, mất mát và chi phí phát sinh, bao gồm cả phí pháp lý, liên quan đến tổn thất, ốm đau hoặc tử vong của nhân viên mà Nhà thầu thuê hoặc các cá nhân khác.

Chủ đầu tư sẽ nhận được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm, trừ khi bảo hiểm không bao gồm các mất mát và khiếu nại do hành vi hoặc sự bất cẩn của Chủ đầu tư và nhân viên của họ gây ra.

Bảo hiểm cần được duy trì đầy đủ hiệu lực và hiệu quả trong suốt thời gian thi công Đối với nhân công của Nhà thầu phụ, việc thực hiện bảo hiểm có thể do Nhà thầu phụ đảm nhận; tuy nhiên, Nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định liên quan.

Bảo hiểm cho nhân lực của Nhà thầu

19.1 Định nghĩa về bất khả kháng

Trong điều này, “Bất khả kháng” có nghĩa là một sự kiện hoặc trường hợp bất thường:

(a) ngoài khả năng kiểm soát của một bên,

Bên đó không thể lường trước một cách hợp lý trước khi ký kết hợp đồng, đã xảy ra mà bên đó không thể tránh hay khắc phục một cách hợp lý, và thực chất không thể quy cho bên kia.

Bất khả kháng bao gồm các sự kiện hoặc trường hợp bất thường, không giới hạn ở những loại được liệt kê, miễn là chúng đáp ứng các điều kiện từ (a) đến (d).

(i) Chiến tranh, tình trạng chiến tranh (bất kể có tuyên bố chiến tranh hay không), sự xâm lược, hành động ngoại xâm của kẻ thù ;

(ii) Nổi loạn, khủng bố, cách mạng, khởi nghĩa, đảo chính quân sự, đảo chính, hoặc nội chiến ;

(iii) Bạo loạn, nổi loạn, đình công hoặc bao vây bởi những cá nhân không phải là nhân viên của Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ ;

Vũ khí đạn dược và vật liệu nổ, bao gồm cả phóng xạ ion và ô nhiễm từ hoạt động phóng xạ, không được tính là nguyên nhân do nhà thầu sử dụng Ngoài ra, các thiên tai như động đất, lốc xoáy, bão và hoạt động núi lửa cũng nằm trong danh sách các yếu tố ngoại lệ.

19.2 Thông báo về bất khả kháng

Nếu một bên gặp phải tình trạng bất khả kháng ảnh hưởng đến nghĩa vụ hợp đồng, bên đó cần thông báo cho bên kia về sự việc gây cản trở Thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ và công việc bị ảnh hưởng, và phải được gửi trong vòng 14 ngày kể từ khi bên đó nhận biết hoặc lẽ ra phải nhận biết được tình trạng bất khả kháng.

Khi đã thông báo, bên đó sẽ được miễn trừ nghĩa vụ thực hiện công việc trong khoảng thời gian mà tình trạng bất khả kháng gây cản trở cho việc thực hiện.

Dù có bất kỳ quy định nào khác trong khoản này, các trường hợp bất khả kháng không được áp dụng cho nghĩa vụ thanh toán giữa các bên theo Hợp đồng.

BẤT KHẢ KHÁNG

Định nghĩa về bất khả kháng

Trong điều này, “Bất khả kháng” có nghĩa là một sự kiện hoặc trường hợp bất thường:

(a) ngoài khả năng kiểm soát của một bên,

Bên đó không thể dự đoán một cách hợp lý trước khi ký hợp đồng, đã gặp phải tình huống mà họ không thể tránh hoặc khắc phục, và thực tế không thể quy trách nhiệm cho bên kia.

Bất khả kháng bao gồm các sự kiện bất thường, không giới hạn trong những trường hợp được liệt kê, miễn là chúng đáp ứng đầy đủ các điều kiện từ (a) đến (d).

(i) Chiến tranh, tình trạng chiến tranh (bất kể có tuyên bố chiến tranh hay không), sự xâm lược, hành động ngoại xâm của kẻ thù ;

(ii) Nổi loạn, khủng bố, cách mạng, khởi nghĩa, đảo chính quân sự, đảo chính, hoặc nội chiến ;

(iii) Bạo loạn, nổi loạn, đình công hoặc bao vây bởi những cá nhân không phải là nhân viên của Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ ;

Vũ khí đạn dược, vật liệu nổ, và phóng xạ ion, cũng như ô nhiễm từ hoạt động phóng xạ, không được quy kết cho việc nhà thầu sử dụng các loại vũ khí này Ngoài ra, các thiên tai như động đất, lốc, bão và hoạt động núi lửa cũng nằm trong danh sách các yếu tố không thể kiểm soát.

Thông báo về bất khả kháng

Nếu một bên gặp phải tình trạng bất khả kháng ảnh hưởng đến nghĩa vụ hợp đồng, bên đó cần thông báo cho bên kia về sự việc gây cản trở Thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc bị ảnh hưởng và phải được gửi trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận thức được tình trạng bất khả kháng.

Khi đã thông báo về tình trạng bất khả kháng, các bên sẽ được miễn trừ nghĩa vụ thực hiện công việc trong khoảng thời gian mà tình trạng này cản trở việc thực hiện.

Mặc dù có các quy định khác trong khoản này, nhưng trường hợp bất khả kháng không được áp dụng cho các nghĩa vụ thanh toán tiền giữa các bên theo Hợp đồng.

19.3 Nghĩa vụ Giảm thiểu sự Chậm trễ

Cả hai bên cần nỗ lực hợp lý để giảm thiểu sự chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng, đặc biệt là khi đối mặt với các sự kiện bất khả kháng.

Một bên phải gửi thông báo cho bên kia khi không còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất khả kháng.

19.4 Các hậu quả của bất khả kháng.

Nếu nhà thầu gặp trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 19.2, và phải chịu chậm trễ hoặc chi phí phát sinh từ sự kiện này, họ có quyền khiếu nại theo khoản 20.1.

(a) Gia hạn thời gian do, sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

Nếu sự việc thuộc các loại được mô tả trong khoản 19.1 [Định nghĩa về bất khả kháng], và nếu các trường hợp từ (ii) đến (iv) xảy ra tại nước sở tại, thì các chi phí liên quan sẽ được thanh toán.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư phải thực hiện theo khoản 3.5 [Quyết định] để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

19.5 Bất khả kháng ảnh hưởng đến Nhà thầu phụ

Nếu nhà thầu phụ có quyền giảm nhẹ nghĩa vụ do tình trạng bất khả kháng theo hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan, thì các điều khoản bổ sung về bất khả kháng sẽ không miễn trừ nghĩa vụ thực hiện của Nhà thầu theo quy định này.

19.6 Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn, thanh toán, hết trách nhiệm.

Nếu công trình cơ bản bị cản trở liên tục trong 84 ngày do bất khả kháng đã được thông báo, hoặc tổng thời gian cản trở vượt quá 140 ngày, một bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày thông báo, và nhà thầu phải tuân thủ quy định về chấm dứt công việc và di dời thiết bị Tư vấn sẽ đánh giá giá trị công việc đã hoàn thành và phát hành Chứng chỉ thanh toán tạm thời.

(a) Các khoản thanh toán cho bất cứ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng.

Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình sẽ được chuyển giao cho Nhà thầu Nhà thầu có nghĩa vụ chấp nhận hàng, và khi Chủ đầu tư thanh toán, thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản và rủi ro của Chủ đầu tư Sau đó, Nhà thầu sẽ chuyển giao cho Chủ đầu tư để sử dụng theo ý muốn.

(c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng nhà thầu phải chịu một cách hợp lý với hy vọng hoàn thành công trình;

Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của nhà thầu ra khỏi công trình, cũng như việc trả lại các hạng mục thiết bị này cho công trình của nhà thầu tại nước của họ hoặc đến một địa điểm khác với chi phí không vượt quá mức quy định.

Chi phí về nước cho đội ngũ nhân viên và lao động thuê của nhà thầu sẽ được tính toán tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, bao gồm toàn bộ thời gian thi công công trình.

19.7 Hết trách nhiệm thực hiện theo luật định.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện hoặc tình huống ngoài khả năng kiểm soát của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất khả kháng, dẫn đến việc một hoặc hai bên không thể hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc theo luật điều chỉnh hợp đồng, các bên có quyền không tiếp tục thực hiện hợp đồng Điều này được thực hiện trên cơ sở thông báo của bên này cho bên kia về sự kiện hoặc tình huống đó.

Các bên sẽ chấm dứt nghĩa vụ thực hiện công việc mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ bên nào liên quan đến các vi phạm hợp đồng trước đó.

Tổng số tiền mà chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu sẽ tương đương với số tiền mà lẽ ra đã phải trả theo điều khoản 19.6 về việc chấm dứt hợp đồng, thanh toán và kết thúc trách nhiệm, trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt theo quy định này.

Các hậu quả của bất khả kháng

Nếu nhà thầu gặp phải cản trở trong việc thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 19.2, và bị chậm trễ hoặc phát sinh chi phí do tình huống này, nhà thầu có quyền khiếu nại theo khoản 20.1.

(a) Gia hạn thời gian do, sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo khoản 8.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

Nếu sự việc thuộc các trường hợp được nêu trong khoản 19.1 về định nghĩa bất khả kháng, và nếu các sự kiện từ (ii) đến (iv) xảy ra tại nước sở tại, thì các chi phí liên quan sẽ được thanh toán.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư phải thực hiện theo khoản 3.5 [Quyết định] để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

Bất khả kháng ảnh hưởng đến Nhà thầu phụ

Nếu nhà thầu phụ theo hợp đồng có quyền giảm nhẹ nghĩa vụ do tình trạng bất khả kháng theo các điều khoản bổ sung, thì những tình trạng này không miễn trừ nhà thầu khỏi việc thực hiện nghĩa vụ theo điều khoản đã quy định.

Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn, thanh toán, hết trách nhiệm

Nếu công trình bị cản trở liên tục trong 84 ngày hoặc tổng cộng trên 140 ngày do bất khả kháng đã được thông báo, một bên có thể thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ thông báo, và nhà thầu phải tuân thủ quy định về chấm dứt công việc và di dời thiết bị Tư vấn sẽ đánh giá giá trị công việc đã hoàn thành và phát hành Chứng chỉ thanh toán tạm thời.

(a) Các khoản thanh toán cho bất cứ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng.

Chi phí cho thiết bị và vật tư đặt hàng cho công trình sẽ được chuyển giao cho Nhà thầu, có nghĩa là Nhà thầu phải chấp nhận nhận hàng Những thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản và rủi ro của Chủ đầu tư sau khi được thanh toán, và Nhà thầu sẽ chuyển giao cho Chủ đầu tư để sử dụng theo ý muốn.

(c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng nhà thầu phải chịu một cách hợp lý với hy vọng hoàn thành công trình;

Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của nhà thầu ra khỏi công trình, cùng với việc trả lại các hạng mục thiết bị này về nước của nhà thầu hoặc đến một địa điểm khác với chi phí không vượt quá mức quy định.

Chi phí về nước của đội ngũ nhân viên và người lao động do nhà thầu thuê sẽ được tính toán tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, bao gồm toàn bộ thời gian liên quan đến thi công công trình.

Hết trách nhiệm thực hiện theo luật định

Trong trường hợp xảy ra sự kiện ngoài khả năng kiểm soát của các bên, bao gồm cả bất khả kháng, mà làm cho một hoặc hai bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc theo luật, các bên có quyền không tiếp tục thực hiện hợp đồng Điều này được thực hiện thông qua thông báo của bên này cho bên kia về sự kiện hoặc trường hợp đó.

Các bên sẽ không còn nghĩa vụ tiếp tục thực hiện công việc này, nhưng vẫn bảo lưu quyền lợi liên quan đến bất kỳ vi phạm hợp đồng nào trước đó.

Tổng số tiền mà chủ đầu tư cần thanh toán cho nhà thầu sẽ tương đương với số tiền được quy định trong khoản 19.6 về việc chấm dứt hợp đồng, thanh toán và kết thúc trách nhiệm, trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt theo điều khoản này.

KHIẾU NẠI TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI PHÂN XỬ

Khiếu nại của nhà thầu

Nhà thầu nếu cho rằng mình có quyền yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành hoặc thanh toán bổ sung theo Hợp đồng, cần thông báo ngay cho Chủ đầu tư về sự việc dẫn đến khiếu nại Thông báo này phải được thực hiện trong vòng 28 ngày kể từ khi nhà thầu nhận thức được sự việc hoặc trường hợp phát sinh khiếu nại.

Nếu Nhà thầu không thông báo về khiếu nại trong vòng 28 ngày, thời gian hoàn thành sẽ không được kéo dài và Nhà thầu sẽ không nhận được thanh toán bổ sung, trong khi Chủ đầu tư không phải chịu trách nhiệm Ngược lại, nếu Nhà thầu thông báo đúng hạn, điều khoản này sẽ được áp dụng.

Nhà thầu sẽ gửi cho Chủ đầu tư các thông báo theo quy định của Hợp đồng cùng với khiếu nại, bao gồm tài liệu chứng minh và các chứng cứ liên quan đến sự kiện hoặc hoàn cảnh của khiếu nại.

Nhà thầu cần lưu giữ các báo cáo để chứng minh cho khiếu nại tại công trường hoặc địa điểm theo yêu cầu của Tư vấn Sau khi nhận khiếu nại, Tư vấn có quyền quản lý và yêu cầu Nhà thầu tiếp tục lưu giữ các báo cáo, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Tư vấn thừa nhận mọi khiếu nại Nhà thầu phải cho phép Tư vấn kiểm tra tất cả các báo cáo và cung cấp bản sao khi được yêu cầu.

Trong vòng 42 ngày kể từ khi Nhà thầu nhận biết sự kiện hoặc hoàn cảnh khiếu nại, hoặc trong thời hạn khác được Tư vấn chấp thuận, Nhà thầu cần gửi bản khiếu nại chi tiết kèm theo chứng cứ hỗ trợ, yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành và thanh toán bổ sung Nếu sự kiện khiếu nại vẫn tiếp diễn, Nhà thầu phải tiếp tục cập nhật thông tin cho Tư vấn.

(a) Khiếu nại chi tiết sẽ được coi như báo cáo tạm thời;

Hàng tháng, Nhà thầu sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các khiếu nại, bao gồm các vấn đề liên quan đến thời gian hoàn thành và chi phí, cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà Tư vấn có thể hợp lý yêu cầu.

Nhà thầu cần gửi khiếu nại cuối cùng trong thời gian 28 ngày kể từ khi sự kiện hoặc hoàn cảnh kết thúc, hoặc trong một thời hạn khác mà Nhà thầu đề xuất và được Tư vấn chấp thuận.

Trong vòng 42 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại hoặc các chứng cứ liên quan, hoặc trong khoảng thời gian khác do Tư vấn đề xuất và được Nhà thầu đồng ý, Tư vấn sẽ thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận khiếu nại của Nhà thầu, kèm theo các giải thích chi tiết Tư vấn cũng có quyền yêu cầu thêm thông tin cần thiết, nhưng vẫn phải đưa ra câu trả lời nguyên tắc đối với khiếu nại của Nhà thầu.

Trong thời gian 42 ngày quy định, Tư vấn sẽ tuân thủ Điều khoản 3.5 [Quyết định] để đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo Điều 8.4 [Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng] và/hoặc đồng ý trả thêm chi phí cho Nhà thầu theo quy định của Hợp đồng.

Mỗi khoản thanh toán định kỳ sẽ bao gồm các khoản thanh toán cho những khiếu nại hợp lý theo quy định của Hợp đồng Nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khiếu nại mà họ có thể chứng minh là hợp lý, cho đến khi có đủ chi tiết để chứng minh đầy đủ cho khiếu nại của mình.

Nếu Tư vấn không phản hồi trong thời gian quy định, các Bên có quyền coi như Tư vấn đã từ chối khiếu nại Trong trường hợp này, các Bên có thể chuyển vụ việc đến Ban xử lý tranh chấp theo điều 20.4 để được giải quyết.

Các yêu cầu trong điều khoản này bổ sung cho các quy định khác liên quan đến khiếu nại Nếu Nhà thầu không tuân thủ điều khoản này hoặc các điều khoản khác, Tư vấn sẽ xem xét sự không tuân thủ này khi xác định thời gian gia hạn hoặc chi phí bổ sung, nếu điều này cản trở việc điều tra khiếu nại Tuy nhiên, trường hợp khiếu nại không được giải quyết theo quy định tại đoạn thứ hai của điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.

Việc cử ban xử lý tranh chấp

Tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Ban xử lý tranh chấp theo quy định tại khoản 20.4 Các bên liên quan có trách nhiệm cùng nhau chỉ định Ban xử lý tranh chấp trong thời hạn đã được quy định trong hợp đồng.

Ban xử lý tranh chấp bao gồm một hoặc ba thành viên có trình độ phù hợp, mỗi người phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp theo hợp đồng và có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thi công xây dựng liên quan đến Công trình Nếu số lượng thành viên không được quy định và các Bên không đạt được sự thống nhất, Ban xử lý tranh chấp sẽ có ba người, trong đó một người sẽ được chỉ định làm chủ tịch.

Nếu các bên không chỉ định ban xử lý tranh chấp 21 ngày trước ngày quy định trong Dữ liệu hợp đồng, ban xử lý tranh chấp sẽ gồm 3 thành viên Mỗi bên sẽ chỉ định một người và bên kia sẽ chấp thuận Các bên sẽ tham khảo ý kiến của hai thành viên này và thỏa thuận về thành viên thứ ba, người sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch.

Nếu danh sách các thành viên tiềm năng đã được các Bên thỏa thuận và ghi trong Hợp đồng, thì các thành viên sẽ được chọn từ danh sách này, không phải từ những người khác bị ép buộc chấp nhận.

Các bên tham gia, bao gồm cả thành viên duy nhất hoặc từng thành viên trong ba thành viên, sẽ phối hợp chặt chẽ thông qua việc tham khảo các điều kiện chung trong thoả thuận xử lý tranh chấp được nêu trong phụ lục, cùng với các sửa đổi đã được thống nhất giữa các thành viên.

Các khoản thù lao cho từng thành viên, bao gồm cả thành viên duy nhất và ba thành viên khác, sẽ được thống nhất bởi các bên trong quá trình thỏa thuận Mỗi bên sẽ có trách nhiệm chi trả một nửa khoản thù lao này.

Các Bên có thể cùng nhau chuyển vấn đề đến Ban xử lý tranh chấp để nhận ý kiến khi có sự thống nhất Không bên nào được phép tư vấn cho Ban xử lý tranh chấp về bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý của các Bên khác.

Nếu một thành viên không thể đảm nhận nhiệm vụ do tử vong, không đủ năng lực, từ chức hoặc hết nhiệm kỳ, việc thay thế sẽ được thực hiện theo quy trình tương tự như cách chỉ định hoặc thỏa thuận cho người bị thay thế.

Việc chỉ định thành viên có thể chấm dứt bằng sự đồng ý của cả hai bên, không được thực hiện tự ý bởi Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu Ngoài ra, việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp sẽ kết thúc khi có sự miễn trừ theo điều 14.12 và sẽ chính thức có hiệu lực khi cả hai bên đồng ý.

Không thoả thuận được về ban xử lý tranh chấp

Nếu có bất cứ điều kiện nào dưới đây gồm

Các bên không thống nhất về việc chỉ định thành viên duy nhất cho ban xử lý tranh chấp trong thời hạn quy định tại giai đoạn đầu của khoản 20.2.

(b) một trong hai bên không đề cử được thành viên (để bên kia chấp thuận) cho Ban xử lý tranh chấp gồm ba người vào thời hạn đó,

(c) Các bên không thống nhất việc chỉ định thành viên thứ ba (để giữ vai trò chủ tịch của Ban xử lý tranh chấp) vào thời hạn đó, hoặc

Nếu các bên không thể thống nhất việc chỉ định một người thay thế trong vòng 42 ngày sau khi thành viên duy nhất hoặc một trong ba thành viên từ chối hoặc không thể tiếp tục công việc do tử vong, không đủ khả năng, từ chức hoặc hết nhiệm kỳ, thì sẽ gây ra những khó khăn trong việc duy trì hoạt động của tổ chức.

Cơ quan chỉ định hoặc viên chức có tên trong điều kiện riêng sẽ chỉ định thành viên vào Ban xử lý tranh chấp dựa trên yêu cầu của một hoặc cả hai bên, sau khi đã trao đổi thoả đáng Quyết định này sẽ là kết luận cuối cùng và mỗi bên có trách nhiệm chi trả một nửa tiền thù lao cho cơ quan hoặc viên chức được quyền chỉ định.

Có quyết định của Ban xử lý tranh chấp

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng hoặc thi công công trình, bao gồm các vấn đề về chứng nhận, xác định, hướng dẫn, ý kiến hoặc đánh giá của chủ đầu tư, mỗi bên có quyền gửi tranh chấp bằng văn bản đến Ban xử lý tranh chấp Các tài liệu này cần có bản sao gửi cho bên kia và Tư vấn, và phải ghi rõ rằng chúng được thực hiện theo quy định của khoản này Đối với Ban xử lý tranh chấp gồm ba thành viên, tranh chấp sẽ được coi là đã được nhận vào ngày mà Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp nhận được ý kiến.

Hai bên cần cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban xử lý tranh chấp, giúp họ tiếp cận công trường và các phương tiện cần thiết để đưa ra quyết định về tranh chấp Ban xử lý tranh chấp sẽ không được coi là hành động như các trọng tài trong quá trình này.

Trong vòng 84 ngày kể từ khi nhận được ý kiến, Ban xử lý tranh chấp sẽ đưa ra quyết định hợp lý và công bố rõ ràng Quyết định này sẽ ràng buộc hai bên và phải được thực hiện ngay lập tức, trừ khi có yêu cầu xem xét lại qua hòa giải hoặc trọng tài Nếu hợp đồng chưa chấm dứt, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện công trình theo hợp đồng.

Nếu một bên không hài lòng với quyết định của ban xử lý tranh chấp, họ có 28 ngày để thông báo cho bên kia về sự không thoả mãn và ý định khởi kiện Trong trường hợp ban xử lý tranh chấp không đưa ra quyết định trong 84 ngày (hoặc thời gian khác được chấp nhận) sau khi nhận hồ sơ, bên không hài lòng có thêm 28 ngày để thông báo cho bên kia về ý định khởi kiện.

Trong mỗi sự kiện, việc thông báo về sự chưa thoả mãn phải được công bố theo quy định, nêu rõ các vấn đề tranh chấp và lý do chưa thoả mãn Điều này cũng phải tuân thủ các quy định tại khoản 20.7 liên quan đến việc không tuân thủ quyết định.

Theo quy định tại Điều 20.8, việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp sẽ hết hạn, và không bên nào được phép khởi kiện phân xử tranh chấp nếu chưa có thông báo về việc chưa thoả mãn theo quy định này.

Nếu Ban xử lý tranh chấp đã đưa ra quyết định cho hai bên và không có bên nào thông báo về sự không hài lòng trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận quyết định, thì quyết định đó sẽ được coi là cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với cả hai bên.

Hoà giải một cách hữu hảo

Các Bên phải nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải trước khi tiến hành khởi kiện đối với nội dung thông báo không thoả mãn theo Khoản 20.4 Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác, việc trọng tài phân xử có thể diễn ra vào hoặc sau ngày thứ 28 kể từ ngày thông báo không thoả mãn, ngay cả khi chưa có nỗ lực hoà giải nào.

Trọng tài

Tranh chấp không được giải quyết bằng hoà giải sẽ phải được xử lý bởi trọng tài quốc tế, và mọi quyết định của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) chưa phải là cuối cùng và không có tính ràng buộc.

Đối với các hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, việc giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện thông qua trọng tài quốc tế, theo quy định của cơ quan đã được chỉ định trong Dữ liệu Hợp đồng Trọng tài sẽ tiến hành theo các quy tắc của cơ quan chỉ định hoặc theo quy tắc của Phòng Thương mại Quốc tế, tùy thuộc vào sự lựa chọn của cơ quan đó.

(b) địa điểm phân sử sẽ là thành phố nơi mà cơ quan đầu não của cơ quan trọng tài được chỉ định đặt ở đó.

(c) Việc giải quyết tranh chấp của trọng tài phải được thực hiện bằng ngôn ngữ giao tiếp được quy định trong khoản 1.4 [Luật và Ngôn ngữ].

Đối với các hợp đồng với nhà thầu trong nước, trọng tài sẽ tiến hành phân xử các vụ kiện dựa trên luật pháp của nước nơi Chủ đầu tư đặt trụ sở.

Các trọng tài có quyền xem xét và đánh giá tất cả các chứng chỉ, hướng dẫn, ý kiến hoặc đánh giá từ Chủ đầu tư và đại diện của họ, cũng như mọi quyết định của Ban xử lý tranh chấp liên quan đến các tranh chấp.

Các bên liên quan không bị giới hạn trong việc trình bày các bằng chứng và luận cứ đã được đưa ra trước Ban xử lý tranh chấp, cũng như các lý do không thỏa mãn được nêu trong thông báo không thỏa mãn Tất cả quyết định của Ban xử lý tranh chấp đều phải được coi là chứng cứ trong quá trình phân xử trọng tài.

Trọng tài phân xử có thể bắt đầu trước hoặc sau khi công trình hoàn thành, và trách nhiệm của các Bên cùng Ban xử lý tranh chấp sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ lý do nào liên quan đến việc phân xử trọng tài trong quá trình thực hiện công trình.

Không tuân thủ quyết định của ban xử lý tranh chấp

Nếu một Bên không tuân thủ quyết định, Bên kia có quyền đưa vụ việc không tuân thủ lên trọng tài theo khoản 20.6 [Trọng tài], mà không làm tổn hại đến các quyền lợi khác Các quy định tại khoản 20.4 [Có quyết định của Ban xử lý tranh chấp] và khoản 20.5 [Hoà giải một cách hữu hảo] sẽ không áp dụng trong trường hợp này.

Hết hạn việc chỉ định của Ban xử lý tranh chấp

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các Bên liên quan đến hợp đồng hoặc việc thực hiện công trình mà không có Ban xử lý tranh chấp tại chỗ do hết hạn chỉ định hoặc lý do khác, các Bên cần tìm giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và hợp lý.

(a) Khoản 20.4 [Có quyết định của Ban xử lý tranh chấp] và Khoản 20.5 [Hoà giải một cách hữu hảo] sẽ không áp dụng, và

(b) Tranh chấp có thể được trực tiếp đưa lên trọng tài phân xử theo Khoản 20.6[Trọng tài].

PHỤ LỤC 01 ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA THỎA THUẬN XỬ LÝ TRANH CHẤP

Mỗi “thoả thuận tranh chấp” là một thoả thuận 3 Bên bởi và giữa:

(c) “Thành viên” người được xác định trong thoả thuận xử lý tranh chấp như là:

Trong quá trình xử lý tranh chấp, có hai trường hợp xác định vai trò của các thành viên: (i) thành viên duy nhất trong Ban xử lý tranh chấp, được gọi là “Người phân xử”, trong đó mọi tham khảo đến “các thành viên khác” sẽ không được áp dụng; hoặc (ii) một trong ba người trong ban xử lý tranh chấp, với hai người còn lại được gọi là “Các thành viên khác”.

Chủ đầu tư và Nhà thầu đã ký hoặc dự định ký một hợp đồng được gọi là “Hợp đồng”, được nêu rõ trong Thoả thuận xử lý tranh chấp kèm theo Phụ lục này Trong Thoả thuận xử lý tranh chấp, các thuật ngữ và từ ngữ không được định nghĩa khác sẽ có định nghĩa cụ thể trong hợp đồng.

Ngoại trừ các trường hợp đã được nêu trong Thoả thuận Xử lý Tranh chấp, Thoả thuận này sẽ có hiệu lực vào các ngày đã chỉ định sau đây.

(a) Ngày khởi công như đã được nêu trong hợp đồng.

(b) Khi Chủ đầu tư, Nhà thầu và mỗi một thành viên (hoặc thành viên) đều từng người một đã ký vào bản thoả thuận xử lý tranh chấp, hoặc

Khi Chủ đầu tư, Nhà thầu và các thành viên liên quan đã lần lượt ký vào một bản thoả thuận xử lý tranh chấp, điều này thể hiện sự đồng thuận và cam kết trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Việc tuyển dụng thành viên là một quyết định cá nhân Thành viên có quyền thông báo từ chức cho Chủ đầu tư và Nhà thầu trong vòng 70 ngày, sau thời gian này, Ban xử lý tranh chấp sẽ không còn hiệu lực.

Các thành viên cam kết duy trì tính vô tư và độc lập đối với Chủ đầu tư, Nhà thầu và Nhà tư vấn Họ có trách nhiệm thông báo ngay lập tức về bất kỳ tình huống nào có thể gây ra mâu thuẫn với cam kết này Việc chỉ định thành viên được thực hiện dựa trên khả năng nổi bật của họ.

(a) Có kinh nghiệm trong công việc mà nhà Thầu thực hiện theo Hợp đồng,

(b) Có kinh nghiệm trong diễn giải tài liệu Hợp đồng, và

(c) Thành thạo về ngôn ngữ giao tiếp được xác định trong Hợp đồng.

4 Nghĩa vụ chung của thành viên

Không có bất kỳ lợi ích tài chính hoặc lợi ích nào khác từ Chủ đầu tư, Nhà thầu hoặc Nhà tư vấn, cũng như không có lợi ích tài chính nào trong Hợp đồng, ngoại trừ việc thanh toán theo Thoả thuận xử lý tranh chấp.

Trước khi ký Thoả thuận xử lý tranh chấp, bên tư vấn phải đảm bảo không có mối quan hệ nghề nghiệp hoặc cá nhân nào với Chủ đầu tư, Nhà thầu hoặc Nhà tư vấn, trừ khi đã thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan Đồng thời, cần thông báo rõ ràng về bất kỳ dính líu nào trước đây với dự án tổng thể mà Hợp đồng liên quan.

Trong thời gian thực hiện Thoả thuận xử lý tranh chấp, Chủ đầu tư, Nhà thầu và Nhà tư vấn không được phép thuê tư vấn hoặc đảm nhận vị trí khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các bên liên quan.

(e) Tuân theo các quy định về thủ tục nêu trong Phụ lục và Khoản 20.4 của Điều kiện của Hợp đồng;

Không cung cấp lời khuyên cho Chủ đầu tư, Nhà thầu và nhân viên liên quan đến việc quản lý hợp đồng, ngoại trừ việc tuân thủ các quy định trong Phụ lục.

Sau khi chấm dứt hoạt động theo Thoả thuận xử lý tranh chấp, không được tham gia vào các cuộc bàn bạc hoặc ký kết bất kỳ thoả thuận nào với Chủ đầu tư, Nhà thầu, hay Nhà tư vấn liên quan đến việc làm thuê cho họ trong vai trò Nhà tư vấn hoặc vị trí khác.

(h) Đảm bảo sự sẵn sàng của ông/bà ta cho mọi đợt đi hiện trường hoặc thẩm vấn nếu cần thiết; và

Để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ về hợp đồng và tiến độ công việc, cũng như các phần khác của dự án liên quan, cần nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tài liệu đã nhận Tất cả tài liệu này nên được lưu trữ trong một tập tài liệu làm việc hiện hành để dễ dàng truy cập và tham khảo khi cần thiết.

Việc xử lý các vấn đề chi tiết của Hợp đồng và các hoạt động của Ban xử lý tranh chấp phải được thực hiện một cách cẩn thận, đồng thời mọi thông tin từ các thăm dò riêng tư cần được giữ bí mật và không được công bố nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ Chủ đầu tư, Nhà thầu và các Thành viên liên quan.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp lời khuyên và ý kiến về các vấn đề liên quan đến hợp đồng khi được cả Chủ đầu tư và Nhà thầu yêu cầu, tùy thuộc vào thỏa thuận của các thành viên khác nếu có.

5 Các nghĩa vụ chung của Chủ đầu tư và Nhà thầu