30_2016_TT-BXD_HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHHƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ XÂY DỰNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 30/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng cơng trình (EPC) Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình thuộc dự án đầu tư xây dựng theo quy định khoản Điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng (sau viết tắt Nghị định số 37/2015/NĐ-CP), bao gồm: nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC; công tác chuẩn bị ký kết hợp đồng EPC; quản lý thực hợp đồng EPC; quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia hợp đồng EPC; tổng thầu EPC; hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng EPC Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập có quy định khác với quy định Thông tư áp dụng quy định điều ước quốc tế Điều Đối tượng áp dụng Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập quản lý thực hợp đồng EPC thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định Điều Thông tư Khuyến khích tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác lập quản lý thực hợp đồng EPC không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định Điều Thông tư áp dụng quy định Thông tư Điều Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC Căn vào đặc điểm, tính chất quy mơ dự án, gói thầu EPC quy định pháp luật Người có thẩm quyền định đầu tư định áp dụng hình thức hợp đồng EPC cho dự án, gói thầu xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hiệu dự án đầu tư xây dựng Hợp đồng EPC áp dụng dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao kỹ thuật, cơng nghệ phải đảm bảo tính đồng từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi cơng xây dựng cơng trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao cơng trình Bên nhận thầu thực hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện kinh nghiệm, lực tài chính, lực hành nghề lực hoạt động toàn phạm vi công việc cần thực hợp đồng EPC gồm lực về: thiết kế, cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ đào tạo, vận hành, chuyển giao cơng nghệ, thi cơng xây dựng cơng trình theo quy định pháp luật đầu tư xây dựng yêu cầu hồ sơ mời thầu Bên nhận thầu EPC không giao thầu phụ 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC Việc quản lý chi phí hợp đồng EPC khơng vượt giá hợp đồng EPC ký kết theo thỏa thuận hợp đồng EPC Hồ sơ thiết kế dự án, gói thầu áp dụng hợp đồng EPC phải đáp ứng yêu cầu khoản Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Việc ký kết quản lý thực hợp đồng EPC phải phù hợp với quy định pháp luật hợp đồng xây dựng Điều Công tác chuẩn bị ký kết hợp đồng EPC Trong trình chuẩn bị, ký kết thực hợp đồng, khuyến khích bên nhận thầu đề xuất sáng kiến, biện pháp vận dụng kinh nghiệm để hồn thành cơng việc theo hợp đồng EPC, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu nâng cao hiệu dự án, gói thầu Trước ký kết hợp đồng EPC bên phải thỏa thuận cụ thể nội dung chủ yếu sau: a) Phạm vi công việc dự kiến thực theo hợp đồng EPC; b) Vị trí xây dựng, hướng tuyến cơng trình, loại, cấp cơng trình; quy mơ, công suất phương án sản phẩm lựa chọn, lực khai thác sử dụng; c) Các thông tin tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên, địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, thủy văn khu vực nơi xây dựng cơng trình; d) Các yêu cầu thiết kế xây dựng số thông số thiết kế ban đầu; đ) Các phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị thương mại; xuất xứ thiết bị, sản phẩm; e) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật phạm vi cơng trình; giải pháp phòng, chống cháy, nổ thuộc phạm vi gói thầu EPC; g) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng; h) Các u cầu quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, thử nghiệm, vận hành chạy thử, bảo hành bảo trì cơng trình; i) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thước, kết cấu cơng trình xây dựng thuộc phạm vi gói thầu EPC; k) Danh mục mức độ áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng thiết kế, cung cấp thiết bị thi cơng xây dựng cơng trình; l) Các dẫn kỹ thuật vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật; m) Yêu cầu lực kinh nghiệm bên nhận thầu gói thầu, gồm: lực thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ thi cơng xây dựng cơng trình; n) Yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm an tồn, phòng chống cháy nổ vấn đề khác o) Các yêu cầu liên quan đến thủ tục phê duyệt; số lượng loại hồ sơ, tài liệu mốc thời gian phải nộp cho bên giao thầu; p) Kế hoạch tiến độ thực mốc hồn thành cơng việc, hạng mục cơng trình chủ yếu tồn cơng trình để đưa vào khai thác, sử dụng; q) Phân định trách nhiệm bên giao thầu bên nhận thầu cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, đường giao thông nội dịch vụ khác có sẵn cơng trường việc xử lý giao diện gói thầu dự án xây dựng; Chuẩn bị hợp đồng EPC Các điều khoản, điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng EPC chuẩn bị phải phù hợp với nội dung hướng dẫn Điều 18 Thông tư Ký kết hợp đồng EPC a) Hợp đồng EPC ký kết đáp ứng nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định Điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP b) Yêu cầu bên nhận thầu EPC Bên nhận thầu thực hợp đồng EPC phải có đủ lực hoạt động, lực hành nghề theo quy định pháp luật đầu tư xây dựng, cụ thể: - Có đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung cơng việc gói thầu Trường hợp bên nhận thầu liên danh phải có thỏa thuận liên danh, phải có nhà thầu đại diện liên danh, đóng vai trò nhà thầu đứng đầu liên danh, chịu trách nhiệm chung phải có cam kết thực cơng việc theo phân giao trách nhiệm nhà thầu, nhà thầu liên danh phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với cơng việc phân giao; - Có đủ điều kiện lực, kinh nghiệm để thực cơng việc theo hợp đồng EPC như: có kinh nghiệm thiết kế; có khả năng, kinh nghiệm làm nhà thầu xây dựng dự án, gói thầu với yêu cầu kỹ thuật quy mô tương đương; cấu tổ chức bên nhận thầu có đơn vị đầu mối tư vấn thiết kế, gia công chế tạo, cung ứng vật tư, thiết bị thi cơng xây dựng; - Có khả đáp ứng u cầu tài dự án, gói thầu chứng minh khả huy động để thực hợp đồng EPC c) Việc thương thảo ký kết hợp đồng EPC vào yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết lựa chọn nhà thầu duyệt văn định thầu cấp có thẩm quyền; d) Thời gian tiến hành thương thảo ký kết hợp đồng phải phù hợp với tiến độ chung bảo đảm hiệu thực dự án Điều Quản lý thực hợp đồng EPC Việc quản lý thực hợp đồng EPC thực theo quy định Điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định sau: Quản lý phạm vi thực công việc theo mục tiêu gói thầu theo danh mục công việc hợp đồng ký kết; kiểm tra tính xác, đầy đủ phù hợp tài liệu khảo sát, thiết kế, tài liệu kỹ thuật áp dụng cho công việc hợp đồng EPC Quản lý tiến độ thực công việc phù hợp với tiến độ chung dự án hợp đồng EPC ký kết Kiểm tra, quản lý chất lượng, khối lượng công việc cần thực theo hợp đồng EPC Quản lý chi phí thực cơng việc theo hợp đồng EPC; kiểm soát, toán điều chỉnh giá hợp đồng EPC Quản lý an tồn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC nội dung cần thiết khác hợp đồng EPC Điều Quản lý công tác khảo sát xây dựng thiết kế xây dựng thuộc phạm vi hợp đồng EPC Công tác khảo sát xây dựng thuộc phạm vi hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định Mục Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng (sau viết tắt Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); Thông tư Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; quy định pháp luật có liên quan Quản lý công tác thiết kế xây dựng a) Công việc thiết kế xây dựng thuộc phạm vi hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định thiết kế quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương III Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Mục Chương III Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau viết tắt Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); Thông tư Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; quy định pháp luật có liên quan b) Quản lý thẩm định, thẩm tra, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng: - Thiết kế bên nhận thầu lập phải thẩm định, thẩm tra phê duyệt theo quy định Điều 24, 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP điểm e khoản Điều 32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP - Bên nhận thầu lập thiết kế cho phần, phận cơng trình phù hợp với giai đoạn kỹ thuật để trình Cơ quan chuyên môn xây dựng, Người định đầu tư, Chủ đầu tư thẩm định, thẩm tra phê duyệt theo quy định - Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực theo quy định Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trừ nội dung quy định khoản Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình (viết tắt Thông tư số 18/2016/TT-BXD); quy định pháp luật có liên quan - Việc thẩm định, thẩm tra phê duyệt thiết kế xây dựng thực phần, phận cơng trình tồn cơng trình, dự án Điều Quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thuộc phạm vi hợp đồng EPC Trước tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ cho hợp đồng EPC bên nhận thầu phải tiến hành lập yêu cầu để trình bên giao thầu cho ý kiến chấp thuận trước tiến hành mua sắm bên có thỏa thuận hợp đồng Việc chấp thuận bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm bên nhận thầu việc mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC Bên nhận thầu tiến hành mua sắm trực tiếp thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC Trường hợp thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị, nhà thầu phải thỏa thuận thống với bên giao thầu yêu cầu nhà thầu phụ cung cấp vật tư, thiết bị trước tiến hành lựa chọn nhà thầu phụ không làm thay đổi yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, công nghệ hợp đồng EPC ký Điều Quản lý công tác thi cơng xây dựng cơng trình thuộc phạm vi hợp đồng EPC Bên nhận thầu tiến hành thi cơng xây dựng cơng trình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Thông tư số 18/2016/TT-BXD; Thông tư Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; quy định pháp luật có liên quan, như: phần thiết kế cơng trình chuẩn bị thi cơng thẩm định, thẩm tra phê duyệt theo quy định; có giấy phép xây dựng cho phần cơng trình chuẩn bị thi cơng xây dựng, trừ trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật Việc quản lý công tác thi cơng xây dựng cơng trình hợp đồng phải phù hợp với quy định Chương IV Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Thông tư Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng Quản lý cơng tác lựa chọn nhà thầu phụ: Việc lựa chọn nhà thầu phụ phải đáp ứng yêu cầu Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Những nội dung quản lý cơng tác thi cơng xây dựng cơng trình chưa quy định Thông tư này, chủ thể vào quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng cơng trình để thực cho phù hợp Điều Quản lý tiến độ thực hợp đồng EPC thuộc phạm vi hợp đồng EPC Khi ký kết hợp đồng EPC bên thống tiến độ thực hợp đồng theo quy định Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cần thể mốc hồn thành cơng việc như: mốc hồn thành giai đoạn thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công hạng mục chủ yếu, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tiến độ thực dự án Điều 10 Quản lý chất lượng công việc hợp đồng thuộc phạm vi hợp đồng EPC Các công việc, hạng mục, công trình bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Bên nhận thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng thực chất lượng công việc nhà thầu phụ thực Tất cơng trình, hạng mục cơng trình thuộc phạm vi hợp đồng EPC đưa vào sử dụng phải đảm bảo điều kiện theo quy định khoản Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Thông tư Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng Điều 11 Quản lý an toàn, bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi hợp đồng EPC Khi thực công việc hợp đồng EPC, quy định Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP bên phải tuân thủ quy định sau: Bên giao thầu phải kiểm tra giám sát nhà thầu thực biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, thực việc bảo vệ mơi trường xung quanh, phòng chống cháy nổ theo thỏa thuận hợp đồng EPC ký kết quy định pháp luật có liên quan Quản lý an toàn lao động: a) Tuân thủ quy định hành Nhà nước an tồn lao động; b) Bên nhận thầu phải có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an tồn cho người lao động mình; Bên nhận thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an toàn cho người lao động trang thiết bị cứu hộ cần thiết; c) Bên nhận thầu phải thường xuyên kiểm tra, có phương pháp kiểm định, thí nghiệm sửa chữa, kiểm sốt thiết bị bảo vệ, dàn giáo, sàn cơng tác, kích nâng thiết bị lại, nâng hạ, chiếu sáng bảo vệ, tiêu chuẩn thay thiết bị này; d) Đảm bảo có hàng rào, chiếu sáng, bảo vệ trơng nom cơng trình hoàn thành bàn giao Quản lý môi trường: a) Bên nhận thầu phải thực biện pháp bảo đảm môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh; b) Các bên có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu kiểm tra giám sát quan quản lý nhà nước môi trường Trường hợp bên nhận thầu không tuân thủ quy định bảo vệ mơi trường bên giao thầu, quan nhà nước có thẩm quyền có quyền tạm ngừng thi công xây dựng yêu cầu bên nhận thầu thực biện pháp bảo vệ môi trường; c) Cá nhân, tổ chức để xảy hành vi làm tổn hại đến mơi trường q trình thi cơng xây dựng cơng trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây Quản lý phòng chống cháy nổ: a) Các bên tham gia hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định nhà nước phòng chống cháy nổ; b) Lắp đặt trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy để kiểm sốt, cảnh báo dự đốn cách hợp lý, tránh khơng để xảy thiệt hại người tài sản cháy; Điều 12 Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC nội dung cần thiết khác thuộc phạm vi hợp đồng EPC Việc điều chỉnh hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định Mục Chương II Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Ngoài ra, tùy theo đặc điểm, tính chất hợp đồng EPC mà bên tham gia hợp đồng phải vào quy định pháp luật đầu tư xây dựng để quản lý thực hợp đồng EPC cho phù hợp Điều 13 Quản lý giá hợp đồng, toán toán hợp đồng EPC Hình thức giá hợp đồng trọn gói hình thức áp dụng cho hợp đồng EPC Trường hợp áp dụng hình thức giá hợp đồng khác quy định Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Người có thẩm quyền định đầu tư phải vào đặc điểm, tính chất quy mơ dự án, gói thầu EPC để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp, phải đáp ứng điều kiện áp dụng loại giá hợp đồng theo quy định khoản Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP chịu trách nhiệm tính hiệu dự án trước pháp luật Khi áp dụng hợp đồng trọn gói cần có bảng giá cho cơng việc, hạng mục cơng việc, hạng mục cơng trình kèm theo hợp đồng EPC để thuận tiện cho việc quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC trình thực Việc toán hợp đồng EPC phải thực theo quy định Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Việc toán hợp đồng EPC phải thực theo quy định Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC phải thực theo quy định Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Điều 14 Quyền nghĩa vụ bên giao thầu quản lý thực hợp đồng EPC Quyền bên giao thầu a) Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng; không nghiệm thu thiết bị công nghệ không với thỏa thuận hợp đồng số lượng, chất lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; b) Kiểm tra việc thực công việc bên nhận thầu theo nội dung hợp đồng ký kết không làm cản trở hoạt động bình thường bên nhận thầu; c) Tạm dừng việc thực công việc theo hợp đồng yêu cầu khắc phục hậu phát bên nhận thầu thực công việc vi phạm nội dung ký kết hợp đồng quy định nhà nước; d) Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm hợp đồng theo nội dung hợp đồng ký kết; đ) Xem xét, chấp thuận danh sách nhà thầu phụ đủ điều kiện lực chưa có hợp đồng EPC theo đề nghị bên nhận thầu; e) Các quyền khác theo quy định pháp luật Nghĩa vụ bên giao thầu a) Nghiệm thu, toán, toán hợp đồng thời hạn theo quy định; b) Cử thông báo văn cho bên nhận thầu nhân lực tham gia quản lý thực hợp đồng; c) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết để thực công việc theo thỏa thuận hợp đồng EPC ký; d) Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt trình quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời thiết kế xây dựng gồm: thuyết minh thiết kế, tính, vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát có liên quan, quy trình bảo trì cơng trình, hạng mục cơng trình theo quy định; đ) Xin giấy phép xây dựng theo quy định, bàn giao mặt cho bên nhận thầu theo thỏa thuận hợp đồng EPC ký; e) Giám sát việc thực công việc theo nội dung hợp đồng ký kết; kiểm tra biện pháp bảo đảm an tồn lao động, bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định; g) Thỏa thuận với bên nhận thầu hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ theo thỏa thuận hợp đồng EPC ký; h) Bảo đảm quyền tác giả sản phẩm tư vấn theo hợp đồng; i) Tổ chức đào tạo cán quản lý cơng nhân vận hành sử dụng cơng trình; k) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 15 Quyền nghĩa vụ bên nhận thầu quản lý thực hợp đồng EPC Quyền bên nhận thầu a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện làm việc liên quan đến công việc theo thỏa thuận hợp đồng EPC ký; b) Được đề xuất với bên giao thầu công việc phát sinh phạm vi hợp đồng; từ chối thực cơng việc ngồi phạm vi hợp đồng ký kết chưa hai bên thống yêu cầu trái pháp luật bên giao thầu; c) Tổ chức, quản lý thực công việc theo nội dung hợp đồng ký kết; d) Các quyền khác theo quy định pháp luật Nghĩa vụ bên nhận thầu a) Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị phương tiện cần thiết khác để thực công việc theo hợp đồng; b) Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại tài liệu, phương tiện bên giao thầu cung cấp theo thỏa thuận hợp đồng EPC ký; c) Thông báo cho bên giao thầu thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo ảnh hưởng đến việc thực công việc theo hợp đồng EPC ký; d) Giữ bí mật thơng tin liên quan đến hợp đồng theo thỏa thuận hợp đồng theo quy định pháp luật; đ) Thực công việc theo hợp đồng đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ thỏa thuận khác hợp đồng EPC ký; e) Lập thiết kế xây dựng hạng mục cơng trình, cơng trình phù hợp với thiết kế sở thiết kế FEED duyệt trình quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo khoản Điều Thông tư quy định pháp luật xây dựng; g) Tổ chức việc mua sắm, chế tạo cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ trình bên giao thầu chấp thuận theo hợp đồng EPC ký; thỏa thuận thống với bên giao thầu nội dung hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ theo hợp đồng EPC ký; h) Tổ chức đào tạo cán quản lý công nhân vận hành sử dụng cơng trình, chuyển giao cơng nghệ dịch vụ kỹ thuật kèm theo theo hợp đồng EPC ký; i) Thực công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng công trình bàn giao cơng trình hồn thành cho bên giao thầu theo thỏa thuận hợp đồng theo quy định pháp luật hành; k) Đảm bảo sản phẩm cung cấp khơng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật; l) Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm hợp đồng cho bên giao thầu theo nội dung hợp đồng EPC ký; m) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 16 Quyền nghĩa vụ tư vấn bên giao thầu quản lý thực hợp đồng EPC (áp dụng trường hợp bên giao thầu thuê tư vấn) Quyền tư vấn bên giao thầu EPC a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng tư vấn phù hợp với hợp đồng EPC; b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn lợi ích bên giao thầu phát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn; c) Từ chối thực cơng việc khơng hợp lý ngồi phạm vi hợp đồng yêu cầu trái pháp luật bên giao thầu; d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật sản phẩm tư vấn có quyền tác giả; đ) Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm mình, quyền yêu cầu bên nhận thầu thực nghĩa vụ theo hợp đồng EPC ký e) Các quyền khác theo quy định pháp luật Nghĩa vụ tư vấn bên giao thầu EPC a) Hồn thành cơng việc tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng; b) Bảo quản giao lại cho bên giao thầu tài liệu phương tiện làm việc bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau hồn thành cơng việc theo hợp đồng EPC ký; c) Thông báo văn cho bên giao thầu thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc khơng bảo đảm chất lượng để hồn thành cơng việc; d) Giữ bí mật thơng tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng pháp luật có quy định; đ) Ký xác nhận cho bên nhận thầu hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác quản lý thực hợp đồng EPC thuộc nghĩa vụ tư vấn theo hợp đồng tư vấn ký với bên giao thầu e) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 17 Quản lý hợp đồng tổng thầu EPC (b) Thiết bị, vật liệu tay nghề không phù hợp với Hợp đồng, (c) Nhà thầu không tuân thủ nghĩa vụ khác Nếu mức độ mà việc quy cho nguyên nhân khác, Nhà thầu Chủ Đầu tư thơng báo áp dụng khoản 16.3 [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng] 21.3 Kéo dài thêm thời hạn thơng báo sai sót Theo khoản 13.2 [Khiếu nại Chủ đầu tư] Chủ đầu tư quyền kéo dài thêm Thời hạn thông báo sai sót cơng trình hạng mục mức độ mà cơng trình, hạng mục cơng trình hay phận Nhà máy (tùy trường hợp sau nghiệm thu) sử dụng cho mục đích định sai sót hư hỏng Tuy nhiên, Thời gian thơng báo sai sót khơng kéo dài q năm (cụ thể bên tự thỏa thuận) Nếu việc cung cấp và/hoặc lắp đặt thiết bị / vật liệu bị tạm ngừng theo khoản 18.2 [Tạm ngừng công việc] hay khoản 19.1 [Quyền tạm ngừng công việc Nhà thầu], theo Điều nghĩa vụ Nhà thầu khơng áp dụng cho sai sót hư hỏng xảy (2 năm) sau Thời gian thơng báo sai sót hết hiệu lực 21.4 Khơng sửa chữa sai sót Nếu Nhà thầu khơng sửa chữa sai sót hay hư hỏng khoảng thời gian hợp lý, Chủ đầu tư đại diện Chủ đầu tư ấn định ngày để sửa chữa sai sót hay hư hỏng Nhà thầu thông báo ngày Nếu Nhà thầu khơng sửa chữa sai sót hay hư hỏng vào ngày thông báo việc sửa chữa thực mà Nhà thầu phải chịu chi phí theo khoản 21.2 [Chi phí sửa chữa sai sót], Chủ đầu tư (tùy theo lựa chọn) có thể: (a) Tự tiến hành công việc thuê người khác theo cách thức hợp lý Nhà thầu phải chịu chi phí, Nhà thầu khơng chịu trách nhiệm công việc này; Nhà thầu theo khoản 13.2 [Khiếu nại Chủ đầu tư] phải trả cho Chủ đầu tư chi phí hợp lý phát sinh từ việc Chủ đầu tư sửa chữa sai sót hư hỏng; (b) Khấu trừ hợp lý Giá hợp đồng theo khoản 13.4 [Quyết định]; (c) sai sót hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư bị tồn lợi ích từ cơng trình hay phần lớn cơng trình, chấm dứt tồn Hợp đồng hay phần lớn cơng trình khơng thể đưa vào sử dụng cho mục đích định Khi đó, theo Hợp đồng hay khơng, Chủ đầu tư quyền lấy lại toàn số tiền trả cho Nhà thầu để xây dựng cơng trình phần cơng trình (tùy trường hợp cụ thể) cộng thêm với chi phí tài chi phí tháo dỡ phần cơng trình đó, dọn dẹp công trường trả thiết bị, vật liệu lại cho Nhà thầu 21.5 Di chuyển sản phẩm bị sai sót Nếu sai sót hư hỏng khơng thể sửa chữa tốt công trường Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu chuyển khỏi cơng trường thiết bị cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa Sự đồng ý Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tăng số tiền cho bảo lãnh Hợp đồng chi phí thay tồn phần hay cung cấp bảo đảm phù hợp khác 21.6 Các kiểm định thêm Nếu việc sửa chữa sai sót hư hỏng ảnh hưởng đến vận hành cơng trình, Chủ đầu tư u cầu tiến hành lại kiểm định nêu Hợp đồng, bao gồm kiểm định hoàn thành và/hoặc kiểm định sau hoàn thành u cầu thơng báo vòng ngày sau sửa chữa sai sót hư hỏng Các kiểm định phải tiến hành theo điều kiện áp dụng cho kiểm định trước, khác tiến hành rủi ro kinh phí bên chịu trách nhiệm theo khoản 21.2 [Chi phí sửa chữa sai sót] 21.7 Nhà thầu tìm nguyên nhân Nhà thầu sẽ, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu, tìm nguyên nhân dẫn đến sai sót theo dẫn Nhà tư vấn Trừ sai sót sửa chữa chi phí Nhà thầu theo khoản 21.2 [Chi phí sửa chữa sai sót], chi phí việc tìm kiếm nguyên nhân cộng với lợi nhuận hợp lý Chủ đầu tư đồng ý định theo khoản 13.4 [Quyết định] tính vào Giá hợp đồng ĐIỀU 22 THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 22.1 Thưởng hoàn thành tốt Hợp đồng: Nhà thầu thực hợp đồng đảm bảo chất lượng theo quy định với thời gian sớm thời gian quy định Hợp đồng Chủ đầu tư xem xét thưởng hợp đồng với mức thưởng % giá hợp đồng cho (ngày, tuần, tháng ) thực xong sớm tối đa 22.2 Phạt vi phạm Hợp đồng: Nếu Nhà thầu vi phạm thời gian thực Hợp đồng mà không kiện bất khả kháng không lỗi Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu chịu phạt (1) % giá hợp đồng cho tuần trễ hạn Tổng giá trị phạt không 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm Nếu Nhà thầu vi phạm chất lượng theo quy định hợp đồng theo quy định hành Nhà thầu phải phá làm lại, chi phí cho việc phá làm lại thiệt hại khác Nhà thầu chịu Ngoài ra, chậm hồn thành cơng trình, Nhà thầu chịu phạt vi phạm thời gian hợp đồng nêu 22.3 Bồi thường thiệt hại Ngoài mức phạt vi phạm hợp đồng theo quy định khoản 22.2 [Phạt vi phạm hợp đồng], bên phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng xây dựng quy định cụ thể Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng 22.4 Sự cẩn trọng Nhà thầu cơng trình Nhà thầu chịu hồn tồn trách nhiệm việc bảo đảm cơng trình hàng hóa từ ngày khởi cơng ngày phát hành Biên nghiệm thu coi phát hành theo khoản 9.1 [Nghiệm thu cơng trình] cho cơng trình, trách nhiệm chuyển qua Chủ đầu tư Nếu Biên nghiệm thu phát hành (hoặc coi phát hành) cho hạng mục hay cơng trình nào, trách nhiệm bảo đảm hạng mục cơng trình chuyển cho Chủ đầu tư Sau trách nhiệm chuyển cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu nhận trách nhiệm bảo đảm đến công việc tồn lại chưa giải xong vào ngày nêu Biên nghiệm thu cơng việc hồn thành Nếu việc mát hay hư hỏng xảy cho cơng trình, hàng hóa tài liệu Nhà thầu khoảng thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm, lí không liệt kê khoản 23.1 [Rủi ro bất khả kháng], Nhà thầu phải sửa mát hay hư hỏng rủi ro chi phí Nhà thầu, để cơng trình, hàng hóa tài liệu Nhà thầu với Hợp đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hỏng hóc hay mát hoạt động mà Nhà thầu thực sau Biên nghiệm thu phát hành Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hỏng hóc hay mát xảy sau Biên nghiệm thu phát hành việc xảy trước mà trách nhiệm thuộc Nhà thầu 22.5 Quyền sở hữu cơng nghiệp trí tuệ Trong khoản này, “sự xâm phạm” nghĩa xâm phạm (hay bị cho xâm phạm) sáng chế, thiết kế đăng ký, quyền chụp, nhãn hiệu, mác thương mại, bí mật thương mại hay quyền sở hữu cơng nghiệp trí tuệ khác liên quan đến cơng trình; “khiếu nại” nghĩa đòi hỏi quyền lợi (hay kiện tụng đòi hỏi quyền lợi) thấy bị xâm phạm Khi Bên không gửi thông báo cho Bên khiếu nại vòng ngày từ tiếp nhận khiếu nại, Bên thứ bị coi bồi thường theo khoản Chủ đầu tư phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu khiếu nại cho bị xâm phạm, là: (a) Một kết không tránh khỏi phục tùng Nhà thầu yêu cầu Chủ đầu tư, hay (b) Kết việc cơng trình sử dụng Chủ đầu tư: (i) Vì mục đích khác mục đích suy cách thích đáng hợp đồng, (ii) Liên quan đến thứ khơng cung cấp Nhà thầu, trừ việc sử dụng tiết lộ cho Nhà thầu trước Ngày khởi công hay nêu Hợp đồng Nhà thầu bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư khiếu nại khác nảy sinh liên quan đến (i) thiết kế, chế tạo, xây dựng thực Cơng trình Nhà thầu, (ii) sử dụng thiết bị Nhà thầu (iii) sử dụng Cơng trình Nếu bên có quyền đền bù theo khoản này, Bên bồi thường (bằng chi phí mình) tiến hành đàm phán để giải khiếu nại kiện tụng hay phân xử nảy sinh từ Bên khác sẽ, theo yêu cầu chi phí Bên đền bù, hỗ trợ tranh cãi khiếu nại Bên khác (cùng với nhân viên mình) khơng làm điều làm tổn hại đến bên đền bù, trừ Bên đền bù không thực đàm phán, kiện tụng hay giải tranh chấp Bên yêu cầu 22.6 Giới hạn trách nhiệm bồi thường Toàn trách nhiệm pháp lý Nhà thầu Chủ đầu tư theo liên quan đến Hợp đồng khoản 15.14 [Điện, nước dịch vụ khác], khoản 15.15 [Thiết bị vật liệu Chủ đầu tư cấp], khoản 22.3 [Bồi thường thiệt hại] khoản 22.5 [Quyền sở hữu cơng nghiệp trí tuệ] phải không vượt (mức cụ thể bên thỏa thuận, thông thường tối đa giá trị hợp đồng) Khoản không giới hạn trách nhiệm pháp lý trường hợp gian dối, bỏ cố ý hay cư xử sai trái Bên phạm lỗi ĐIỀU 23 RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG 23.1 Rủi ro bất khả kháng a) Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực Hợp đồng b) Bất khả kháng kiện rủi ro xảy cách khách quan lường trước ký kết hợp đồng khắc phục áp biện pháp cần thiết khả cho phép, như: động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác c) Khi Bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, phải thơng báo văn cho bên thời gian sớm 23.2 Hậu rủi ro Nếu chừng mực rủi ro liệt kê khoản 23.1 dẫn đến mát hay hư hỏng cho cơng trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay tài liệu Nhà thầu, Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư sửa chữa mát hư hỏng phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu Nếu Nhà thầu phải chịu chậm trễ chịu chi phí sửa chữa mát hay hư hỏng Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư có quyền theo khoản 24.1 [Khiếu nại Nhà thầu] để: a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hồn thành]; b) Thanh tốn chi phí cộng vào Giá hợp đồng Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề 23.3 Trách nhiệm Nhà thầu rủi ro Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo đảm cơng trình hàng hóa từ ngày khởi công ngày phát hành Biên nghiệm thu coi phát hành theo Điều [Nghiệm thu Chủ đầu tư] cho cơng trình, trách nhiệm chuyển qua Chủ đầu tư Nếu Biên nghiệm thu phát hành (hoặc coi phát hành) cho hạng mục hay cơng trình nào, trách nhiệm bảo đảm hạng mục cơng trình chuyển cho Chủ đầu tư Sau trách nhiệm chuyển cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu nhận trách nhiệm bảo đảm đến cơng việc tồn lại chưa giải xong vào ngày nêu Biên nghiệm thu công việc hoàn thành Nếu việc mát hay hư hỏng xảy cho cơng trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu khoảng thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm, Nhà thầu phải sửa mát hay hư hỏng rủi ro chi phí Nhà thầu, để cơng trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu với Hợp đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hỏng hóc hay mát xảy sau Biên nghiệm thu phát hành việc xảy trước thuộc trách nhiệm Nhà thầu 23.4 Bồi thường rủi ro Nhà thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư khiếu nại, hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, người xảy nguyên nhân thi cơng hồn thành cơng trình sửa chữa sai sót, trừ quy cho việc cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư, đại diện riêng họ; b) Hỏng hóc hay mát tài sản nào, bất động sản hay cá nhân (không phải cơng trình), phạm vi mà hỏng hóc hay mát này: - Phát sinh từ trình tiến hành nguyên nhân thi cơng hồn thành cơng trình sửa chữa sai sót; - Được quy cho bất cẩn, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Nhà thầu, nhân lực Nhà thầu, người trực tiếp hay gián tiếp họ thuê Chủ đầu tư phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu, nhân viên Nhà thầu khiếu nại, thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết quy cho cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư 23.5 Thông báo Bất khả kháng Nếu Bên bị cản trở thực nghĩa vụ theo Hợp đồng tình trạng bất khả kháng, Bên phải gửi thơng báo cho Bên việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc bị cản trở Thông báo phải gửi sớm sau Bên nhận biết tình trạng, lẽ nhận biết việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng Bên đó, thơng báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Dẫu cho có quy định khác khoản này, bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền Bên cho Bên theo Hợp đồng 23.6 Các hậu bất khả kháng Nếu Nhà thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo khoản 23.5 [Thông báo bất khả kháng], chịu chậm trễ chịu chi phí bất khả kháng, Nhà thầu có quyền theo khoản 24.1 [Khiếu nại Nhà thầu] a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]; b) Nếu việc hay trường hợp thuộc loại mô tả điểm (b) khoản 23.1 [Rủi ro bất khả kháng] toán chi phí Sau nhận thơng báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề 23.7 Chấm dứt hợp đồng bất khả kháng, toán, hết trách nhiệm Nếu việc thực cơng trình tiến hành bị cản trở liên tục thời gian ngày Bất khả kháng thông báo theo khoản 23.5 [Thông báo bất khả kháng] nhiều khoảng thời gian mà tổng số ngày bất khả kháng thông báo, hai Bên gửi thơng báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng có hiệu lực ngày sau bên nhận thông báo Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu: a) Các khoản tốn cho cơng việc thực mà giá nêu Hợp đồng; b) Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho cơng trình chuyển tới cho Nhà thầu, thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) Chủ đầu tư Chủ đầu tư toán, Nhà thầu Chủ đầu tư tùy ý sử dụng; c) Mọi chi phí trách nhiệm khác mà trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hồn thành cơng trình; d) Chi phí di chuyển cơng trình tạm thiết bị Nhà thầu khỏi cơng trình trả lại hạng mục thiết bị cho cơng trình Nhà thầu; e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên người lao động Nhà thầu th cho tồn thời gian liên quan đến cơng trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng ĐIỀU 24 KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 24.1 Khiếu nại Nhà thầu Trong trường hợp Nhà thầu cho có quyền gia hạn thời gian hồn thành và/hoặc tốn thêm theo Điều khoản có liên quan tới Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư mô tả việc hay trường hợp dẫn tới việc phát sinh khiếu nại Thông báo phải đưa không ngày sau Nhà thầu nhận thấy lẽ ý thức việc trường hợp Nếu Nhà thầu khơng thơng báo khiếu nại vòng ngày thời gian hồn thành khơng kéo dài, Nhà thầu khơng quyền tốn thêm Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khiếu nại Nếu không áp dụng quy định sau khoản Nhà thầu phải trình thơng báo khác theo Hợp đồng u cầu chi tiết bổ sung cho việc khiếu nại, tất có liên quan tới việc trường hợp Nhà thầu phải giữ hồ sơ có cơng trường nơi mà Chủ đầu tư chấp nhận cần thiết để minh chứng cho khiếu nại Với việc không thừa nhận trách nhiệm Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sau nhận thông báo theo khoản này, phải giám sát việc lưu giữ hồ sơ và/hoặc hướng dẫn Nhà thầu tiếp tục lưu giữ lâu hồ sơ có Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư kiểm tra tất hồ sơ, phải nộp (nếu yêu cầu) cho Chủ đầu tư Trong thời gian ngày sau Nhà thầu ý thức (hoặc lẽ phải ý thức được), việc trường hợp đưa đến khiếu nại, khoảng thời gian khác tương tự mà Nhà thầu đưa Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết khiếu nại bao gồm chi tiết hỗ trợ sở việc khiếu nại yêu cầu kéo dài thời gian và/hoặc toán thêm Nếu việc trường hợp dẫn đến khiếu nại tiếp tục có hiệu lực thì: (a) Các chi tiết đầy đủ khiếu nại xem xét tạm thời; (b) Nhà thầu phải gửi trực tiếp khiếu nại tạm thời hàng tháng cho thấy chậm trễ tích lại và/hoặc khoản tiền khiếu nại chi tiết cụ thể mà Chủ đầu tư yêu cầu; (c) Nhà thầu phải gửi khiếu nại cuối vòng ngày sau hết ảnh hưởng việc trường hợp gây ra, khoảng thời gian khác Nhà thầu đề xuất Chủ đầu tư đồng ý Trong vòng ngày sau nhận khiếu nại chi tiết hỗ trợ thêm cho khiếu nại trước đây, khoảng thời gian khác Chủ đầu tư đề xuất Nhà thầu chấp nhận, Chủ đầu tư phải trả lời với tán thành hay không tán thành nhận xét chi tiết Họ yêu cầu thêm chi tiết nào, nhiên phải trả lời nguyên tắc vụ khiếu nại khoảng thời gian Mỗi Chứng toán phải bao gồm khoản tiền khiếu nại chứng minh hợp lý với điều khoản liên quan Hợp đồng Ngoại trừ chi tiết cung cấp đầy đủ để chứng minh toàn khiếu nại, Nhà thầu quyền toán cho phần khiếu nại mà chứng minh Chủ đầu tư phải tiến hành theo khoản 13.4 [Quyết định] để thống định (i) gia hạn (nếu có) thời gian hoàn thành (trước sau hạn định) theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] /hoặc (ii) tốn thêm (nếu có) mà Nhà thầu quyền theo Hợp đồng Các yêu cầu khoản phần bổ sung thêm cho khoản khác áp dụng cho khiếu nại Nếu Nhà thầu khơng tn thủ khoản khoản khác có liên quan đến khiếu nại, kéo dài thời gian hồn thành / khoản tốn thêm phải xét đến mức độ (nếu có) mà vi phạm cản trở làm ảnh hưởng đến việc điều tra khiếu nại, trừ khiếu nại không thông báo mô tả đoạn thứ hai khoản 24.2 Việc cử Ban xử lý tranh chấp (được áp dụng cho trường hợp bên thỏa thuận giải tranh chấp thông qua hòa giải Ban xử lý tranh chấp) Trường hợp bên thỏa thuận giải tranh chấp hợp đồng thơng qua hòa giải ban xử lý tranh chấp, tranh chấp phải phân xử Ban xử lý tranh chấp theo khoản 24.4 [Có Kết luận Ban xử lý tranh chấp] Các bên định Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn ngày sau bên thông báo cho Bên ý định việc đưa tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp Ban xử lý tranh chấp gồm, quy định Điều kiện cụ thể, ba người có trình độ phù hợp (“những thành viên”) Nếu số lượng thành viên không quy định Bên không thống nhất, Ban xử lý tranh chấp gồm ba người Nếu Ban xử lý tranh chấp bao gồm ba người, Bên cử thành viên bên chấp thuận Các bên lấy ý kiến hai thành viên thỏa thuận thành viên thứ ba, người định làm Chủ tịch Tuy nhiên, có danh sách thành viên có Hợp đồng, thành viên chọn từ danh sách người khác mà không tự nguyện chấp nhận định vào Ban xử lý tranh chấp Sự thống Bên thành viên (“người xử lý tranh chấp”) người ba thành viên kết hợp chặt chẽ việc tham khảo Điều kiện thỏa thuận xử lý tranh chấp với sửa đổi thống thành viên Các khoản thù lao cho thành viên ba thành viên bên thống thỏa thuận mục định Mỗi bên chịu trách nhiệm trả nửa khoản thù lao Nếu thời điểm mà bên thỏa thuận, họ định người thích hợp người để thay nhiều thành viên Ban Xử lý Trừ Bên thỏa thuận khác, việc định có hiệu lực thành viên từ chối đảm nhận đảm nhận ngun nhân tử vong, khơng có lực, từ chức kết thúc nhiệm kỳ Việc thay phải định theo cách tương tự việc định thỏa thuận người bị thay mô tả khoản Việc định thành viên bị kết thúc trí hai Bên, Chủ đầu tư Nhà thầu không tự ý hành động Mặt khác trừ có đồng ý hai Bên, việc định Ban xử lý tranh chấp (gồm thành viên) chấm dứt Ban xử lý tranh chấp đưa định việc phân xử tranh chấp 24.3 Không thỏa thuận Ban xử lý tranh chấp Nếu có điều kiện gồm: (a) Các Bên bất đồng việc định thành viên Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn nêu khoản 24.2; (b) Một hai Bên không đề cử thành viên (để bên chấp thuận) cho Ban xử lý tranh chấp gồm ba người vào thời hạn đó; (c) Các Bên khơng thống việc định thành viên thứ ba (để giữ vai trò Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp) vào thời hạn đó; (d) Các Bên khơng thống việc định người thay vòng ngày sau ngày mà thành viên ba thành viên từ chối đảm nhận công việc tử vong, không đủ khả năng, từ chức hết nhiệm kỳ, quan định viên chức có tên Điều kiện cụ thể, dựa yêu cầu Bên hai Bên sau trao đổi thỏa đáng với hai Bên, định thành viên vào Ban xử lý tranh chấp Việc định kết luận cuối Mỗi Bên phải có trách nhiệm trả nửa tiền thù lao cho quan viên chức quyền định 24.4 Có kết luận Ban xử lý tranh chấp Nếu tranh chấp (bất loại nào) xảy Bên liên quan đến, phát sinh từ Hợp đồng, bao gồm tranh chấp liên quan đến việc chứng nhận, xác định, hướng dẫn, ý kiến đánh giá Chủ đầu tư, sau Ban xử lý tranh chấp định theo khoản 24.2 [Việc cử Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.3 [Không thỏa thuận Ban xử lý tranh chấp] bên đề đạt tranh chấp văn cho Ban xử lý tranh chấp để xem xét kết luận Các ý kiến phải nêu rõ chúng thực theo khoản Đối với Ban xử lý tranh chấp có ba người Ban xử lý tranh chấp coi nhận ý kiến vào ngày Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp nhận Hai Bên phải có đủ thơng tin cho Ban xử lý tranh chấp, tạo điều kiện tiếp cận công trường phương tiện phù hợp mà Ban xử lý tranh chấp yêu cầu cho mục đích đưa định cho việc tranh chấp, Ban xử lý tranh chấp phải coi không hành động trọng tài Trong thời gian ngày sau nhận ý kiến vậy, nhận khoản tạm ứng theo Phụ lục số [Ban xử lý tranh chấp] Những Điều kiện hợp đồng thỏa thuận xử lý tranh chấp, kỳ hạn muộn hơn, khoảng thời gian khác Ban xử lý tranh chấp đề xuất hai Bên chấp thuận Ban xử lý tranh chấp phải đưa định mình, định phải hợp lý phải cơng bố phù hợp với khoản Tuy nhiên khơng Bên tốn đầy đủ hóa đơn nộp thành viên theo Phụ lục số [Ban xử lý tranh chấp], Ban xử lý tranh chấp khơng có nghĩa vụ phải đưa định hóa đơn toán đầy đủ Quyết định ràng buộc hai Bên phải thực định trừ xem xét lại theo hòa giải định trọng tài mô tả Trừ Hợp đồng chấm dứt, khước từ hủy bỏ, Nhà thầu phải tiếp tục thực cơng trình theo Hợp đồng Nếu Bên không thỏa mãn với định Ban xử lý tranh chấp, Bên vòng ngày sau nhận định, thông báo cho Bên việc chưa thỏa mãn Nếu Ban xử lý tranh chấp khơng đưa định vòng ngày (hoặc thời gian khác chấp nhận) sau nhận hồ sơ khoản tốn bên vòng …… ngày sau thời hạn thơng báo cho Bên việc chưa thỏa mãn Trong kiện, thông báo việc chưa thỏa mãn phải cơng bố phù hợp với khoản này, trình bày vấn đề Tranh chấp lý chưa thỏa mãn Ngoại trừ quy định khoản 24.7 [Không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.8 [Hết hạn việc định Ban xử lý tranh chấp], không bên quyền khởi phân xử tranh chấp trừ thông báo việc chưa thỏa mãn đưa theo khoản Nếu Ban xử lý tranh chấp đưa định vấn đề tranh chấp cho hai bên, thơng báo việc chưa thỏa mãn bên đưa vòng … ngày sau nhận định Ban xử lý tranh chấp, định cuối ràng buộc hai bên 24.5 Hòa giải Nếu có nội dung đưa kết luận Ban xử lý tranh chấp mà bên thông báo không thỏa mãn kết theo khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp] nêu trên, Bên phải cố gắng để giải tranh chấp hoà giải trước khởi kiện Tuy nhiên trừ Bên thỏa thuận khác, việc Trọng tài phân xử tiến hành vào sau ngày thứ sau ngày thông báo không thỏa mãn đưa bên, khơng có hòa giải 24.6 Giải tranh chấp Tòa án Trọng tài (chỉ thỏa thuận hai hình thức này) Trừ tranh chấp giải thông qua kết luận Ban xử lý tranh chấp hòa giải, tranh chấp liên quan đến kết luận Ban xử lý tranh chấp (nếu có) chưa phải cuối tranh chấp phải giải thơng qua Trọng tài Tòa án Khi đó, trình tự, thủ tục giải tranh chấp phải tuân thủ quy định pháp luật quy tắc Trọng tài 24.7 Không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp Trong trường hợp mà: (a) Không Bên đưa thông báo không thỏa mãn thời gian quy định khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp], (b) Kết luận có liên quan Ban xử lý tranh chấp (nếu có) cuối bắt buộc thực (c) Khi Bên không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp Bên đưa việc khơng tuân thủ lên Trọng tài Tòa án phân xử theo khoản 24.6 [Giải tranh chấp Trọng tài Tòa án], khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.5 [Hoà giải] không áp dụng cho việc 24.8 Hết hạn việc định Ban xử lý tranh chấp Nếu tranh chấp xảy bên liên quan đến phát sinh hợp đồng việc thực cơng trình khơng có Ban xử lý tranh chấp thường xuyên, hết hạn định hay lý khác thì: (a) Khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.5 [Hòa giải] khơng áp dụng, (b) Tranh chấp đưa lên Trọng tài Tòa án phân xử theo khoản 24.6 [Giải tranh chấp Trọng tài Tòa án] ĐIỀU 25 QUYẾT TỐN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 25.1 Quyết tốn hợp đồng Trong vòng ngày sau nhận Biên nghiệm thu xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu hồn thành tất cơng việc theo quy định hợp đồng, Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư hồ sơ toán hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư chấp thuận Giá trị tất công việc làm theo Hợp đồng, số tiền khác mà Nhà thầu coi đến hạn toán theo Hợp đồng thỏa thuận khác, bao gồm tài liệu sau: (a) Biên nghiệm thu hồn thành tồn cơng việc thuộc phạm vi hợp đồng; (b) Bản xác nhận giá trị khối lượng cơng việc phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi hợp đồng; (c) Bảng tính giá trị toán hợp đồng xây dựng (gọi toán A-B), nêu rõ phần tốn giá trị lại mà bên Chủ đầu tư có trách nhiệm tốn cho Nhà thầu; (d) Hồ sơ hồn cơng, nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình; (e) Các tài liệu khác (theo thỏa thuận hợp đồng có) Nếu Chủ đầu tư khơng đồng ý cho Nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần hồ sơ toán hợp đồng, Nhà thầu cung cấp thêm thơng tin Chủ đầu tư có u cầu hợp lý chỉnh sửa hồ sơ toán theo trí hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho Chủ đầu tư tốn hợp đồng hai bên trí Tuy nhiên sau có thảo luận bên thay đổi hồ sơ tốn hợp đồng mà hai bên trí, Chủ đầu tư toán phần thống hồ sơ toán hợp đồng phù hợp với khoản 12.3 [Thanh tốn] Khi trình tốn hợp đồng, Nhà thầu trình Bản tốn giấy tờ khẳng định tồn Quyết tốn hợp đồng thể việc toán đầy đủ giải xong tất số tiền phải trả cho Nhà thầu theo liên quan đến Hợp đồng Bản toán nêu có hiệu lực Nhà thầu nhận lại Bảo lãnh Hợp đồng việc cân nợ nần số tiền mà Bản tốn có hiệu lực vào ngày Căn vào khoản 12.3 [Thanh tốn], Chủ đầu tư tốn cho Nhà thầu tồn số tiền nợ sau trừ tất số tiền mà Chủ đầu tư quyền theo khoản 13.2 [Khiếu nại Chủ đầu tư] 25.2 Chấm dứt trách nhiệm Chủ đầu tư Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với Nhà thầu việc vấn đề theo liên quan đến Hợp đồng, trừ Nhà thầu nêu cụ thể số tiền dùng cho việc đó: a) Trong Quyết toán hợp đồng b) Trừ vấn đề việc nảy sinh sau ký Biên nghiệm thu cơng trình tốn hợp đồng nêu khoản 25.1 [Quyết toán hợp đồng] Tuy nhiên, khoản không giới hạn trách nhiệm Chủ đầu tư nghĩa vụ bồi thường hay trách nhiệm Chủ đầu tư trường hợp gian dối, cố ý vi phạm hay tiến hành sai công việc lơ Chủ đầu tư 25.3 Thanh lý hợp đồng Các bên tiến hành lý hợp đồng vòng ngày, khơng q 90 ngày kể từ ngày: a) Các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký; b) Hợp đồng bị chấm dứt theo khoản 18.7 [Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư] khoản 19.2 [Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu] Hợp đồng bị hủy bỏ theo quy định pháp luật ĐIỀU 26 ĐIỀU KHOẢN CHUNG 26.1 Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng Hợp đồng bao gồm trang, ……… Phụ lục lập thành tiếng Việt có hiệu lực pháp lý Chủ đầu tư giữ tiếng Việt Nhà thầu giữ tiếng Việt (Trường hợp có sử dụng từ hai thứ Ngơn ngữ trở lên quy định thêm số hợp đồng Ngơn ngữ khác) 26.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày tháng….năm… (hoặc thời điểm bên thỏa thuận) sau Chủ đầu tư nhận bảo đảm thực hợp đồng theo khoản 11.1 [Bảo đảm thực hợp đồng] ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Nếu Nhà thầu nhà thầu liên danh tất thành viên liên danh phải ký tên đóng dấu, có) ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ PHỤ LỤC SỐ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày … tháng … năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán /lần toán số: Căn khối lượng nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu toán số tiền sau: Số TT Các tiêu Đơn vị tính Giá trị (đồng) Ghi Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (như Phụ lục 2) Giá trị khối lượng công việc phát sinh hợp đồng (như Phụ lục 3) Giảm trừ tiền tạm ứng (theo quy định hợp đồng) Giá trị đề nghị toán (1+2-3) Bằng chữ: Hồ sơ kèm theo gồm: Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG Ngày … tháng … năm Tên dự án Tên/số hợp đồng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán /lần toán số: Căn xác định: Số Tên cơng việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền (đồng) Ghi TT Theo HĐ Đã thực toán Theo HĐ Đã thực Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CƠNG VIỆC PHÁT SINH NGỒI PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG Ngày … tháng … năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán /lần toán số: Căn xác định: Đơn giá (đồng) Số TT Tên cơng việc Đơn vị tính Khối lượng phát sinh Thành tiền (đồng) Theo đơn Theo Hợp Theo đơn Theo Hợp giá bổ đồng giá bổ sung đồng sung Ghi Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ghi chú: cột (5) cột (7) sử dụng trường hợp bên có thỏa thuận sử dụng đơn giá hợp đồng để áp dụng cho cơng việc phát sinh ngồi phạm vi công việc hợp đồng cho công việc phát sinh có tính chất tương tự