Mẫu hợp đồng khảo sát lập báo cáo KTKT

PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính Phủ; Căn Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc hướng dẫn Luật Đấu thầu lựa chọn Nhà thầu theo Luật Xây dựng; Căn Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn Thông tư số 27/2007/TT – BTC ngày 03/04/2007 Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước sửa đổi bổ sung số điểm Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 Bộ Tài chính; Căn Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng; - Căn Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận việc phân bổ kinh phí cho đơn vị, địa phương khắc phục hậu mưa lũ năm 2010; Căn Biên ngày / /201… việc thương thảo hoàn thiện hợp đồng gói thầu số: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Căn Quyết định số /QĐ-CTKTCTTL ngày / /2009 Công ty việc phê duyệt kết định thầu đơn vị Tư vấn khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ; PHẦN II - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ ĐẦU Hôm nay, ngày tháng gồm bên đây: năm 2010, văn phòng ., Bên giao thầu (viết tắt Bên A): Tên chủ đầu tư Địa chỉ: Số 144 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại: 068.3824014 Fax: 068.3825500 Tài khoản: 342.01.00.24300 - Mở tại: Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận Mã số thuế: Đại diện ông: Chức vụ: Giám đốc Bên nhận thầu (viết tắt Bên B) Tên giao dịch: Trung tâm ĐH2 Địa trụ sở chính: Số 115 Đường Trần Phú - TP.Phan Rang Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận Đại diện ông: Chức vụ: P.Giám đốc Điện thoại: 068.3823027 - Fax : 068.3823027 Tài khoản số: 490021100013201 - Tại: Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Ninh Thuận Mã số thuế: 4500144335 Thành lập theo Quyết định số: 598 QĐ/TC ngày 08/12/1986 Bộ trưởng Bộ Thủy lợi (nay Bộ Nông nghiệp PTNT) Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số: A-412 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cấp ngày 24/8/2005 CÁC BÊN THỐNG NHẤT THỎA THUẬN NHƯ SAU: Điều Hồ sơ hợp đồng thứ tự ưu tiên: 1.1/ Hồ sơ hợp đồng phận không tách rời hợp đồng, bao gồm ký kết hợp động, điều khoản điều kiện hợp đồng tài liệu sau: 1.1.1/ Quyết định phê duyệt kết định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Tu sửa kênh (K0-K12) kênh Cà Tiêu – Hệ thống thủy lợi Hồ Tân Giang; 1.1.2/ Hồ sơ đề cương dự toán phê duyệt tài liệu kèm theo công tác khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Tu sửa kênh (K0K12) kênh Cà Tiêu – Hệ thống thủy lợi Hồ Tân Giang; 1.1.3/ Các sửa đổi, bổ sung văn phát sinh trình thực hợp đồng (nếu có); 1.1.4/ Các Phụ lục: số 01 (bảng chi tiết công việc thực hiện); số 02 (bảng giá trị hợp đồng); 1.1.5/ Các phụ lục hợp đồng bổ sung trình thực hợp đồng (nếu có) 1.2/ Thứ tự ưu tiên tài liệu: Nguyên tắc tài liệu cấu thành nên hợp đồng quan hệ thống giải thích tương hỗ cho nhau, có điểm không rõ ràng không thống bên có trách nhiệm trao đổi thống Trường hợp, bên không thống thứ tự ưu tiên tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề không thống quy định sau: 1.2.1/ Quyết định phê duyệt kết định thầu; 1.2.2/ Quyết định phê duyệt đề cương dự toán khảo sát địa hình; 1.2.3/ Các sửa đổi, bổ sung văn phát sinh trình thực hợp đồng (nếu có); 1.1.4/ Các phụ lục hợp đồng bổ sung trình thực hợp đồng (nếu có) Điều Các định nghĩa diễn giải: Các từ cụm từ (được định nghĩa diễn giải) có ý nghĩa diễn giải sau áp dụng cho hợp đồng 2.1/ Chủ đầu tư: người sỡ hữu vốn giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, công trình này, chủ đầu tư Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 2.2/ Đại diện chủ đầu tư: người Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận giao trách nhiệm điều hành công việc, thay mặt Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận công trình 2.3/ Nhà thầu: tổ chức, cá nhân có đủ tư cách, lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề xây dựng tham gia quan hệ hợp đồng xây dựng, công trình nhà thầu Trung tâm ĐH2 2.4/ Thời hạn hoàn thành: thời gian để hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công tổng dự toán công trình, thời hạn hoàn thành bao gồm kéo dài thời gian tính từ ngày bắt đầu công việc 2.5/ Ngày, tháng: “ngày” hiểu ngày dương lịch ; “tháng” hiểu tháng dương lịch 2.6/ Luật toàn hệ thống luật pháp nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam văn hướng dẫn có liên quan 2.7/ Văn chấp thuận thể chấp thuận thức Chủ đầu tư Đại diện chủ đầu tư ghi nhớ thỏa thuận hai bên trình thực hợp đồng 2.8/ Phụ lục hợp đồng: trang hoàn chỉnh nhằm làm rõ nội dung hợp đồng, gọi tên Phụ lục Hợp đồng phần không tách rời Hợp đồng 2.9/ Bản vẽ thiết kế: sản phẩm thiết kế công trình Tu sửa kênh (K0-K12) kênh Cà Tiêu – Hệ thống thủy lợi Hồ Tân Giang, Trung tâm ĐH2 lập Nội dung vẽ thiết kế theo quy định hành quản lý chất lượng công trình 2.10/ Dự toán xây dựng công trình: dự toán công trình Tu sửa kênh (K0K12) kênh Cà Tiêu – Hệ thống thủy lợi Hồ Tân Giang Trung tâm ĐH2 lập sở vẽ thiết kế, dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, giá xây dựng công trình Điều Mô tả phạm vi công việc: Phạm vi công việc Nhà thầu thể Phụ lục số 01, bao gồm công việc sau: 3.1/ Đề xuất ý kiến mà nhà thầu cho cần thiết phù hợp với công trình mà chưa Chủ đầu tư đưa vào Hồ sơ đề cương dự toán phê duyệt chủ đầu tư; 3.2/ Đề xuất nhiệm vụ khảo sát phục vụ thiết kế, thí nghiệm bổ sung lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung phát không đầy đủ số liệu khảo sát để thiết kế; 3.3/ Nghiên cứu thuyết minh công trình, khảo sát trường trình cho Chủ đầu tư sản phẩm thiết kế công trình, hạng mục công trình bao gồm vẽ, thuyết minh tính toán, dẫn kỹ thuật, dự toán xây dựng phù hợp với quy định pháp luật xây dựng; 3.4/ Tham gia họp có liên quan tới thiết kế công trường giao ban Chủ đầu tư triệu tập trính xây dựng công trình; 3.5/ Tham gia nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình toàn công trình Chủ đầu tư tổ chức; 3.6/ Giám sát tác giả làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu có) trình thiết kế thi công xây dựng công trình Điều Giám sát tác giả: Nhà thầu phải thực việc giám sát tác giả làm rõ thiết kế trình thi công xây dựng công trình quy định không giới hạn sau: 4.1/ Nhà thầu phải cử người có đủ lực để thực giám sát tác giả theo quy định trình thi công xây dựng; 4.2/ Nhà thầu có trách nhiệm giải thích làm rõ tài liệu thiết kế công trình cho Chủ đầu tư, Nhà thầu khác để quản lý thi công theo thiết kế; 4.3/ Khi phát thi công sai so với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thực thiết kế; 4.4/ Qua giám sát tác giả, phát hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu Nhà thầu phải có văn gửi Chủ đầu tư nêu rõ lý từ chối nghiệm thu; 4.5/ Sửa đổi thiết kế phù hợp với thực tế yêu cầu Chủ đầu tư cần thiết Điều Cách thức trao đổi thông tin: Bất chỗ điều kiện quy định việc đưa ban hành văn chấp thuận, chứng chỉ, tán thành, định, thông báo yêu cầu thông tin quy định sau: 5.1/ Bằng văn chuyển tay (theo giấy biên nhận), gửi đường bưu điện, fax, email 5.2/ Được gửi, chuyển đến địa để thông ti với người nhận 5.2.1/ Nếu người nhận thông báo địa khác sau thông tin phải chuyển theo địa 5.2.2/ Nếu người nhận không thông báo yêu cầu phê duyệt đồng ý, thông tin gửi tới địa đăng ký Hợp đồng 5.2.3/ Những văn phê duyệt, chứng chỉ, tán thành định không bị cản giữ lại bị làm chậm trễ mà lý đáng Khi giấy chứng cấp cho Bên, người cấp giấy chứng phải gửi cho bên Khi thông báo cho Bên, Bên Nhà thầu phát hành, phải gửi sao, tùy trường hợp Nhà thầu phía Bên Bất kỳ thông báo yêu cầu bên cho bên gửi tới địa tương ứng bên quy định Đại diện chủ đầu tư: Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận Địa chỉ: Số 144 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại: 068.3824014 Fax: 068.3825500 Nhà thầu: Trung tâm ĐH2 Địa chỉ: Số Đường Trần Phú - TP.Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận Đại diện ông: Chức vụ: P.Giám đốc Điện thoại: 068.3823027 - Fax : 068.3823027 Điều Giá hợp đồng, tạm ứng toán: 6.1/ Giá hợp đồng: Giá hợp đồng xác định theo Phụ lục số 02 với số tiền là: 202.283.025 đồng (Hai trăm linh hai triệu, hai trăm tám mươi ba nghìn, không trăm hai mươi lăm đồng), đó: - Chi phí khảo sát địa hình: - Chi phí lập Báo cáo KT-KT: 44.305.425 đồng 157.977.600 đồng Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá công tác khảo sát theo tỷ lệ phần trăm công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 6.2/ Nội dung giá hợp đồng: Giá hợp đồng bao gồm: + Chi phí nhân công cho chuyên gia, chi phí vật tư vật liệu máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng; + Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau họp, báo cáo sau có kết thẩm định, xét duyệt; + Chi phí thực địa, chi phí lại tham gia vào trình nghiệm thu giai đoạn, thiết kế trường nghiệm thu chạy thử, bàn giao; + Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc thiết kế 6.3/ Tạm ứng hợp đồng: Ngay sau hợp đồng có hiệu lực, Bên giao thầu tạm ứng cho bên nhận thầu 50% giá trị hợp đồng, tương đương số tiền: 101.141.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh triệu, trăm bốn mươi nghìn đồng) Việc tạm ứng Hợp đồng thực công trình cấp thẩm quyền bố trí vốn 6.4/ Tiến độ toán: Khi hồ sơ thiết kế vẽ thi công dự toán phê duyệt, hai bên tiến hành lập bảng toán để làm sở toán Mức toán: Tổng số toán lần 90% giữ lại 10% (tính cho chi phí thiết kế) giám sát tác giả, Bên A toán dứt điểm (90%) cho Bên B sau thu hồi mức vốn tạm ứng Thời hạn toán: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ nhà thầu, Bên A phải hoàn thành thủ tục chuyển đề nghị toán tới quan cấp phát, cho vay vốn Tiền toán chuyển cho Bên B theo địa sau: + Tên đơn vị: Trung tâm ĐH2 + Tài khoản số: 490021100013201 + Tại: Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Ninh Thuận Trong trường hợp Bên B không vi phạm cam kết hợp đồng Bên A toán dứt điểm cho Bên B số tiền toán lại Trong trường hợp Bên B có vi phạm điều khoản cam kết hợp đồng này, thời gian chờ người có thẩm quyền xem xét xử lý, Bên A tạm thời chưa toán cho Bên B phần giá trị bị vi phạm, việc toán thực có ý kiến người có thẩm quyền Việc toán thực công trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn 6.5/ Hồ sơ toán bao gồm: + Biên nghiệm thu khối lượng khảo sát; + Biên nghiệm thu hồ sơ thiết kế; + Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (Phụ lục số 02, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng xây dựng + Bảng xác định đơn giá điều chỉnh (nếu có), Phụ lục số 03, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng xây dựng + Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh hoàn thành theo hợp đồng (nếu có), Phụ lục số 04, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng) + Bảng tính giá trị đề nghị toán (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Tông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng) Trong bảng tính cần thể đầy đủ nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh hợp đồng, chiết khấu tiền tạm ứng, giá trị toán sau bù trừ khoản 6.6/ Thanh toán tiền giữ lại: Sau công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Bên A toán dứt điểm cho Bên B số tiền 10% giám sát tác giả Điều Thay đổi điều chỉnh giá hợp đồng: 7.1/ Chi phí phát sinh tính công việc Nhà thầu gia tăng sửa đổi lớn theo hướng dẫn Chủ đầu tư thay đổi theo yêu cầu Chủ đầu tư cho trường hợp sau: 7.1.1/ Thay đổi vị trí xây dựng công trình; 7.1.2/ Sửa đổi lớn thiết kế sau cấp có thẩm quyền phê duyệt 7.2/ Nếu trường hợp phát sinh có xu hướng phát sinh, nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư trước thực công việc Không có chi phí phát sinh toán trừ Chủ đầu tư chấp thuận văn trước tiến hành công việc 7.3/ Chi phí phát sinh thỏa thuận toán Chủ đầu tư nhà thầu chi phí phải phê duyệt Việc tính toán chi phí phát sinh sở tính toán giá hợp đồng Phụ lục số 02 thỏa thuận việc điều chỉnh giá hợp đồng có thay đổi cho phép tính toán chi phí phát sinh theo điều khoản quy định việc toán chi phí phát sinh Điều Tiến độ thực hợp đồng: Thời gian thực hợp đồng 25 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể ngày nghỉ theo quy định) Điều Quyền nghĩa vụ chung nhà thầu: 9.1/ Nhà thầu đảm bảo tất công việc Nhà thầu thực theo hợp đồng phải phù hợp với Hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy định tiêu chuẩn Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9.2/ Nhà thầu phải thực chịu trách nhiệm sản phẩm thiết kế Thiết kế phải kỹ sư nhà chuyên môn có đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật, trình độ thực đáp ứng yêu cầu công trình 9.3/ Nhà thầu thực cách chuyên nghiệp công việc đề cập đến hợp đồng tất kỹ phù hợp, thận trọng, chuyên cần thích ứng với yêu cầu Chủ đầu tư để hoàn thành công trình Nhà thầu thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến thiết kế công trình cho Chủ đầu tư 9.4/ Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành tiến độ giao nộp tài liệu quy định Điều 14 Có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm vể cội dung thiết kế buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền bên Chủ đầu tư tổ chức 9.5/ Nhà thầu xếp, bố trí nhân lực thầu phụ thiết kế (nếu có) có kinh nghiệm lực cần thiết danh sách liệt kê Phụ lục số Hợp đồng để phục vụ công tác thiết kế công trình Tu sửa kênh (K0K12) kênh Cà Tiêu – Hệ thống thủy lợi Hồ Tân Giang 9.6/ Nhà thầu phải cam kết rằng, có yêu cầu Chủ đầu tư, nhà thầu nhà thầu phụ (nếu có) cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải công việc vướng mắc thời điểm Chủ đầu tư ấn định (kể ngày nghỉ) 9.7/ Nhà thầu phải tuân thủ đạo hướng dẫn Chủ đầu tư, ngoại trừ hướng dẫn yêu cầu trái pháp luật thực 9.8/ Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định, … với số lượng theo yêu cầu Chủ đầu tư 9.9/ tất sản phẩm cuối bàn giao cho Chủ đầu tư phải phù hợp với hợp đồng, có đủ pháp lý Chủ đầu tư nghiệm thu Sản phẩm giao nộp cuối cho Chủ đầu tư chín (09) Tiếng Việt đĩa CD Hồ sơ Tiếng Việt Tuy nhiên phê duyệt không làm giảm trách nhiệm nhà thầu sản phẩm thiết kế 9.10/ Nhà thầu xác nhận lại vị trí, cao độ kích thước Công trình liên quan đến mặt công trình trạng 9.11/ Nhà thầu phải tự thu xếp phương tiện lại, chỗ ăn phải làm việc xa trụ sở 9.12/ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư quan hệ giao dịch, thực công việc toán, toán theo Hợp đồng với Chủ đầu tư 9.13/ Nhà thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với Nhà thầu phụ (nếu có) với đầy đủ Phụ lục công việc giao cho Nhà thầu phụ theo quy định pháp luật hành 9.14/ Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại sác định sai nhiệm vụ khảo sát dẫn đến kết khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế phải khảo sát lại, khảo sát bổ sung hành vi gây thiệt hại khác lỗi gây 9.15/ Thu thập thông tin cần thiết Nhà thầu phải cẩn thận xem xét lại điều kiện tự nhiên công trường tài liệu Chủ đầu tư cung cấp Trong phạm vi kiến thức kinh nghiệm tốt nhà thầu phải thu thập thông tin liên quan đến toàn vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, giá trị hợp đồng trách nhiệm Nhà thầu theo hợp đồng, rủi ro phát sinh cho Nhà thầu việc thực dịch vụ quy định Hợp đồng Bất kỳ bất cẩn, chậm trễ lỗi việc thu thập thông tin hợp lý nói Nhà thầu, vấn đề khác không làm giảm nhẹ trách nhiệm Nhà thầu để hoàn thành công việc theo điều khoản quy định Hợp đồng 9.16/ Nhà thầu phúc đáp văn yêu cầu đề nghị Chủ đầu tư vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ nhận yêu cầu đề nghị theo quy định Điều (cách thức trao đổi thông tin) Điều 10 Quyền nghĩa vụ chung Chủ đầu tư: 10.1/ Yêu cầu hướng dẫn Chủ đầu tư: Những hướng dẫn, yêu cầu Chủ đầu tư ban hành thời gian hợp lý để không cản trở đến tiến độ công việc 10.2/ Tài liệu: Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu tài liệu sau đây: 10.2.1/ Số liệu điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội khu vực xây dựng công trình 10.2.2/ Các tài liệu, hướng dẫn liên quan khác trình thiết kế Các tài liệu Chủ đầu tư cung cấp cho nhà thầu vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận yêu cầu nhà thầu Tất tài liệu tiếng Việt cung cấp miễn phí cho nhà thầu, việc dịch sang Tiếng Anh (nếu có) Nhà thầu đảm nhận 10.3/ Phê duyệt Chủ đầu tư cân nhắc đệ trình, yêu cầu Nhà thầu liên quan đến công việc phê duyệt, cung cấp thông tin theo yêu cầu Nhà thầu khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm trễ tiến độ công việc Phí phê duyệt tài liệu vẽ miễn phí Nhà thầu 10.4/ Thanh toán: Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu toàn giá hợp đồng theo quy định thỏa thuận hợp đồng 10.5/ Thông tin: Chủ đầu tư trả lời văn đề nghị hay yêu cầu Nhà thầu vòng năm (05) ngày làm việc 10.6/ Nhân lực Chủ đầu tư: Chủ đầu tư có trách nhiệm cử cá nhân có đủ lực chuyên môn phù hợp với công việc để làm việc với Nhà thầu Cụ thể phụ lục số (nhân lực Chủ đầu tư) 10.6/ Lập bảng đơn giá 1m sản phẩm của công trình xây lắp theo giá trị dự toán được duyệt Điều 11 Nhà thầu phụ: 11.1/ Yêu cầu: Nhà thầu phải đệ trình danh sách, hồ sơ lực kinh nghiệm Nhà thầu phụ phạm vi công việc mà Nhà thầu phụ đảm nhận để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hành động sai sót Nhà thầu phụ với lý Chủ đầu tư coi hành động sai sót Nhà thầu 11.2/ Nhà thầu phép ký Hợp đồng với Nhà thầu phụ có chấp thuận Chủ đầu tư văn nhà thầu phụ nêu Hợp đồng 11.3/ Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư toàn hợp đồng phần việc Nhà thầu Nhà thầu phụ tất cà thông tin cần thiết 11.4/ Nhà thầu cam kết với Chủ đầu tư văn toán đầy đủ, hạn khoản phí cho Nhà thầu phụ quy định hợp đồng thầu phụ ký Nhà thầu Nhà thầu phụ 11.5/ Chủ đầu tư toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ có chấp thuận trước văn (giấy ủy quyền) Nhà thầu giá trị Nhà thầu đệ trình Điều 12 Nhân lực Nhà thầu: Nhân lực Nhà thầu Nhà thầu phụ phải có chứng hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng với nghề nghiệp, công việc Điều 13 Vật liệu thiết bị sử dụng cho công trình: Nhà thầu phải nêu rõ yêu cầu kỹ thuật cụ thể, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt nghiệm thu cho tất loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình Nhà thầu không tự ý định tên nhà sản xuất, nơi sản xuất, nhà cung ứng loại vật tư, vật liệu, thiết bị hồ sơ thiết kế Điều 14 Sản phẩm Nhà thầu: 14.1/ Yêu cầu hồ sơ thiết kế vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Tu sửa kênh (K0-K12) kênh Cà Tiêu – Hệ thống thủy lợi Hồ Tân Giang; Hồ sơ thiết kế vẽ thi công phải phù hợp với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu sau: 14.1.1/ Thuyết minh gồm nội dung theo quy định Nghị định Chính phủ quản lý cất lượng xây dựng công trình, phải tính toán lại làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh tiêu kinh tế kỹ thuật kiểm tra số liệu làm thiết kế ; dẫn kỹ thuật ; giải thích nội dung mà vẽ thiết kế chưa thể được, phù hợp với Hồ sơ yêu của Chủ đầu tư đặt 14.1.2/ Bản vẽ phải thể chi tiết kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán xây dựng công trình 10 14.1.3/ Dự toán xây dựng công trình phải lập phù hợp với thiết kế, chế độ, sách quy định lập quản lý chi phí xây dựng công trình mặt giá xây dựng công trình 14.1.4/ Số lượng hồ sơ bao gồm thuyết minh thiết kế, vẽ thiết kế dự toán lập chín (09) Bộ Điều 15 Ngiệm thu Chủ đầu tư: Chủ đầu tư sau nhận đầy đủ chấp thuận hồ sơ, tài liệu Nhà thầu cung cấp theo Hợp đồng sau Cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp “Biên nghiệm thu thiết kế” cho Nhà thầu Điều 16 Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng: 16.1/ Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư 16.1.1/ Tạm ngừng hợp đồng Chủ đầu tư: Nếu nhà thầu không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư thông báo tạm ngừng công việc Nhà thầu yêu cầu Nhà thầu phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý cụ thể 16.1.2/ Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư: Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu: a/ Không tuân thủ với thông báo theo mục 16.1.1 (tạm ngừng) nêu trên, b/ Bỏ dở công việc thể rõ ràng ý định không tiếp tục thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, c/ Không có lý đáng mà lại không tiếp tục thực công việc theo tiến độ thực hợp đồng cam kết, d/ Cho thầu phụ toàn công trình chuyển nhượng Hợp đồng mà thỏa thuận theo yêu cầu, e/ Bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh với giám sát người quản lý tài sản, người ủy quyền người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện này, f/ Đưa có ngỏ ý đưa (trực tiếp gián tiếp) đút lót, quà cáp hay tiền hoa hồng vật khác có giá trị cho người phần thưởng để mua chuộc: + Để thực chịu thực hành động liên quan đến Hợp động + Để tỏ thiên vị hay không thiên vị người có liên quan đến Hợp đồng, Hoặc Nhân viên Nhà thầu đưa ngỏ ý đưa (trực tiếp gián tiếp) cho người phần thưởng để mua chuộc mô tả điểm (f) 11 Tuy nhiên, việc thưởng hay thù lao cho người Chủ đầu tư cách hợp pháp, Chủ đầu tư quyền chấm dứt hợp đồng Nếu có trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, cách thông báo cho Nhà thầu trước bảy (07) ngày chấm dứt Hợp đồng Tuy nhiên trường hợp (e) (f), Chủ đầu tư thông báo chấm dứt Hợp đồng Sự lựa chọn Chủ đầu tư việc định chấm dứt Hợp đồng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khác Chủ đầu tư theo Hợp đồng Sau chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thành công trình / đặt cho đơn vị khác thực Chủ đầu tư đơn vị sử dụng tài liệu Nhà thầu tài liệu thiết kế khác Nhà thầu thực đại diện Nhà thầu thực theo hợp đồng 16.1.3/ Quyền chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào lúc thuận tiện cho Chủ đầu tư, cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp đồng Việc chấm dứt có hiệu lực năm (05) ngày sau ngày đến sau thời điểm mà Nhà thầu nhận thông báo Chủ đầu tư Chủ đầu tư trả lại Bảo lãnh Chủ đầu tư không chấm dứt Hợp đồng theo Khoản để tự thực công việc xếp nhà thầu khác thực công việc 16.2/ Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng Nhà thầu: 16.2.1/ Quyền tạm ngừng công việc Nhà thầu Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ điều giá hợp đồng, tạm ứng, toán Nhà thầu có thể, sau thông báo cho Chủ đầu tư không muộn năm (05) ngày, tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ Nhà thầu tạm ứng toán theo điều khoản Hợp đồng, tùy trường hợp mô tả thông báo Hành động Nhà thầu không làm ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà thầu chi phí tài cho khoản toán bị chậm trễ để chấm dứt Hợp đồng theo Điểm 16.2.2 (chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu) Nếu nhà thầu tiếp nhận chứng toán (như nêu khoản tương ứng thông báo trên) trước thông báo chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại bình thường Nếu Nhà thầu phải chịu chậm trễ / chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư có quyền: + Gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ vậy, việc hoàn thành bị chậm trễ + Thanh toán chi phí cộng thêm lợi nhuận hợp lý, tính vào giá Hợp đồng Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư đồng ý định vấn đề 12 16.2.2/ Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu Nhà thầu chấm dứt Hợp đồng phải thông báo văn trước cho Chủ đầu tư tối thiểu năm (05) ngày trường hợp quy định đây: a/ Chủ đầu tư không toán khoản tiền đến hạn cho Nhà thầu theo Hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp điều khoản giá hợp đồng, tạm ứng toán vòng năm (05) ngày sau nhận thông báo văn Nhà thầu khoản toán bị hạn; b/ Chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, c/ Do hậu kiện bất khả kháng mà Nhà thầu thực phần quan trọng công việc thời gian không năm (05) ngày d/ Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh điều hành người ủy thác người đại diện cho quyền lợi chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện Trong kiện trường hợp nêu trên, Nhà thầu có thể, thông báo trước bảy (07) ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng nhiên trường hợp phần (d), Nhà thầu thông báo chấm dứt Hợp đồng ngây Sự lựa chọn Nhà thầu để chấm dứt Hợp đồng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khác thân theo hợp đồng 16.3/ Thanh toán chấm dứt Hợp đồng 16.3.1/ Nếu xảy trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, bên thông báo cho bên việc chấm dứt hợp đồng trước bảy (07) ngày 16.3.2/ Nhà thầu phải chuyển tài liệu mà thực thời điểm chấm dứt hợp đồng cho Chủ đầu tư 16.3.3/ Sau chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư tiếp tục thực công việc đặt cho đơn vị khác thực Chủ đầu tư đơn vị sử dụng tài liệu Nhà thầu thực đại diện Nhà thều thực 16.3.4/ Sớm sau thông báo chấm dứt hợp đồng không muộn mười lăm (15) ngày sau đó, Chủ đầu tư Nhà thầu thảo luận xác định giá trị công việc tài liệu Nhà thầu thực theo hợp đồng (giá trị hợp đồng thời điểm chấm dứt) Trong vòng mười lăm (15) ngày sau xác định giá trị hợp đồng thời điểm chấm dứt, Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu toàn số tiền Việc toán thực Chủ đầu tư cấp có thẩm quyền bố trí vốn Điều 17 Bồi thường giới hạn trách nhiệm: 17.1/ Nhà thầu phải bồi thường toàn chi phí khắc phục thực tế gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư khiếu nại hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: 13 17.1.1/ Tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết người xảy nguyên nhân thiết kế 17.1.2/ Hư hỏng tài sản mà hư hỏng này: a/ Phát sinh nguyên nhân thiết kế; b/ Được quy cho thiếu trách nhiệm, cố ý vi phạm Hợp đồng Nhà thầu, nhân viên Nhà thầu thầu phụ thiết kế, người trực tiếp hay gián tiếp Nhà thầu thuê 17.2/ Trách nhiệm bồi thường Nhà thầu quy định điều 17.1 quy định Điều 21, Điều 22, Mục 3, Chương II Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 25/05/2004 Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị quản lý sử dụng nhà Điều 18 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu: 18.1/ Nhà thầu giữ quyền tất vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, tính tài liệu khác thực nhân viên Nhà thầu thầu phụ thiết kế Chủ đầu tư toàn quyền sử dụng tài liệu để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép Nhà thầu 18.2/ Nhà thầu phải cam kết vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, ý tưởng thiết kế, tính tài liệu khác Nhà thầu lập cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba 18.3/ Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại vẽ, thuyết minh tính toán, báo cáo, chi tiết thiết kế, tài liệu khác theo Hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 19 Việc bảo mật: Ngoại trừ nhiệm vụ Chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu không phép tiết lộ cho bên thứ ba công việc thông tin liên quan đến công trình mà đồng ý văn Chủ đầu tư Điều 20 Bảo hiểm: Để tránh rủi ro trách nhiệm nghề nghiệp, Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định pháp luật Điều 21 Bất khả kháng: 21.1/ Định nghĩa bất khả kháng “Bất khả kháng” có nghĩa kiện trường hợp bất thường: 21.1.1/ Ngoài khả kiểm soát Bên 21.1.2/ Bên lường trước thời điểm ký kết Hợp đồng 21.1.3/ Đã xảy mà bên tránh hay khắc phục cách hợp lý 21.1.4/ Không thể quy kết cho bên 14 Bất khả kháng gồm, không giới hạn kiện hay trường hợp bất thường thuộc loại liệt kê đây, thỏa mãn điều kiện từ 21.1.1 đến 21.1.4 trên: Bất khả kháng kiện xảy mang tính khách quan, năm tầm kiểm soát bên động đất, bảo, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh có nguy sảy chiến tranh … Và thảm họa khác chưa lường hết trước được, thay đổi sách ngăn cấm quan có thẩm quyền Việt Nam… 21.2/ Thông báo tình trạng bất khả kháng: Nếu hai bên điều kiện bắt buộc thực phần toàn trách nhiệm, công việc trường hợp bất khả kháng bị ảnh hưởng bên khác theo hợp đồng vòng ba (03) ngày sau cố xảy bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên văn toàn việc chi tiết trường hợp bất khả kháng Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, không áp dụng nghĩa vụ toán tiền bên cho bên theo Hợp đồng Một bên phải gửi thông báo cho Bên không bị ảnh hưởng tình trạng bất khả kháng 21.3/ Trách nhiệm Bên trường hợp bất khả kháng Việc bên không hoàn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt hợp đồng Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo hợp đồng cố phải giải sớm tốt với tất nổ lực khẩn trương cần thiết với nổ lực hai bên 21.4/ Chấm dứt lựa chọn toán: Nếu trường hợp bất khả kháng xảy mà nổ lực Bên Bên không đem lại kết buộc phải chấm dứt công việc thời điểm Bên có thông báo gửi thông báo việc chấm dứt hợp đồng văn cho bên việc chấm dứt có hiệu lực vòng bảy (07) ngày sau bên nhận thông báo Các khoản tiền mà nhà thầu toán gồm: khoản toán cho sản phẩm hoàn thành phía Chủ đầu tư chứng nhận 21.5/ Nghĩa vụ thực theo quy định pháp luật Bất kể quy định khác Điều này, việc hay trường hợp khả kiểm soát Bên (bao gồm, không giới hạn bất khả kháng) xảy mà làm hai bên không theo luật định để hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng họ theo Luật điều chỉnh hợp đồng, mà bên quyền 15 tiếp tục thực hợp đồng, sở thông báo bên cho bên việc trường hợp thì: Các bên hết nghĩa vụ tiếp tục thực công việc này, mà không làm phương hại quyền bên Điều 22 Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng: 22.1/ Thưởng hợp đồng: trường hợp Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng sớm so với quy định Hợp đồng tuần thưởng 0,5% giá trị hợp đồng tuần tổng số tiền thưởng không vượt 12% giá trị hợp đồng, việc thưởng phải cấp có thẩm quyền cho phép 22.2/ Phạt hợp đồng: trường hợp nhà thầu chậm tiến độ tuần chậm trễ nhà thầu bị phạt 0,5% giá trị hợp đồng tuần chậm trễ tổng số tiền phạt không 12% giá trị hợp đồng Nếu nhà thầu có vi phạm khác Chủ đầu tư vào Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 Chính phủ xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị quản lý sử dụng nhà để xử lý Điều 23 Khiếu nại, tranh chấp Trọng tài: Nếu có phát sinh tranh chấp bên liên quan đến hợp đồng vấn đề phát sinh, bên phải tiến hành thương lượng để giải vấn đề cách hữu hảo Nếu thương lượng kết vòng năm (05) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bên đệ trình vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam Tòa án Nhân dân theo quy định pháp luật Quyết định Trọng tài Tòa án Nhân dân định cuối có tính chất bắt buộc với bên Điều 24 Quyết toán hợp đồng: 24.1/ Quyết toán hợp đồng Trong vòng mười lăm ngày (15) ngày sau nhận Biên nghiệm thu xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu hoàn thành tất nghĩa vụ theo quy định hợp đồng Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư (01) dự thảo toán hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư chấp thuận: a/ Giá trị tất công việc làm theo Hợp đồng b/ Số tiền khác mà Nhà thầu coi đến hạn toán theo Hợp đồng thỏa thuận khác Nếu Chủ đầu tư không đồng ý cho Nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần dự thảo toán hợp đồng, Nhà thầu cung cấp thêm thông tin Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý thay đổi dự thảo theo trí hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho Chủ đầu tư bảy (07) toán hợp đồng hai bên trí Tuy nhiên, sau có thảo luận bên thay đổi dự thảo toán hợp đồng mà hai bên trí, Chủ đầu tư toán 16 toàn giá trị phần cho Nhà thầu sau trừ số tiền toán lần trước công trình phải cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn 24.2/ Chấm dứt trách nhiệm Chủ đầu tư Sau toán hợp đồng ký bên, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với Nhà thầu vấn đề liên quan đến Hợp đồng, trừ Nhà thầu nêu cụ thể: a/ Trong Quyết toán hợp đồng, b/ Trừ vấn đề công việc nảy sinh sau ký Biên nghiệm thu thiết toán hợp đồng nêu khoản 24.1 (quyết toán hợp đồng) Điều 25 Điều khoản chung: 25.1/ Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng 25.2/ Hợp đồng bao gồm mười bảy (17) trang, đánh số từ trang (01) đến trang mười bảy (17), Phụ lục lập thành 05 Tiếng Việt, Chủ đầu tư giữ bảy (07) Tiếng Việt, Nhà thầu giữ năm (05) Tiếng Việt, hợp đồng có giá trị 25.3/ Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU P.GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 17 [...]... bên nào Điều 22 Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng: 22.1/ Thưởng hợp đồng: trường hợp Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng sớm hơn so với quy định trong Hợp đồng thì cứ mỗi tuần sẽ được thưởng 0,5% giá trị hợp đồng trên tuần và tổng số tiền thưởng không vượt quá 12% giá trị hợp đồng, việc thưởng này phải được cấp có thẩm quyền cho phép 22.2/ Phạt hợp đồng: trường hợp nhà thầu chậm tiến độ cứ mỗi tuần... kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Nhà thầu có thể, bằng thông báo trước bảy (07) ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng tuy nhiên trong trường hợp của phần (d), Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngây lập tức Sự lựa chọn của Nhà thầu để chấm dứt Hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của bản thân mình theo hợp đồng 16.3/ Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng 16.3.1/ Nếu... trong những trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, bằng cách thông báo cho Nhà thầu trước bảy (07) ngày chấm dứt Hợp đồng Tuy nhiên trong các trường hợp (e) và (f), Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức Sự lựa chọn của Chủ đầu tư trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư theo Hợp đồng Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư có... dứt hợp đồng: 16.1/ Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư 16.1.1/ Tạm ngừng hợp đồng bởi Chủ đầu tư: Nếu nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể thông báo tạm ngừng công việc của Nhà thầu và yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể 16.1.2/ Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư: Chủ đầu tư được quyền chấm dứt Hợp đồng. .. hợp đồng 16.1.3/ Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho Chủ đầu tư, bằng cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp đồng Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực năm (05) ngày sau ngày đến sau của các thời điểm mà Nhà thầu nhận được thông báo này của Chủ đầu tư hoặc Chủ đầu tư trả lại Bảo lãnh Chủ đầu tư sẽ không được chấm dứt Hợp đồng. .. thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền: + Gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị chậm trễ và + Thanh toán các chi phí đó cộng thêm lợi nhuận hợp lý, được tính vào giá Hợp đồng Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này 12 16.2.2/ Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo bằng... Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng 16.3.1/ Nếu xảy ra một trong những trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, một bên có thể thông báo cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước bảy (07) ngày 16.3.2/ Nhà thầu phải chuyển các tài liệu mà mình đã thực hiện được tại thời điểm chấm dứt hợp đồng cho Chủ đầu tư 16.3.3/ Sau khi chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư có thể tiếp tục thực hiện công việc hoặc sắp đặt cho đơn... Chủ đầu tư Sau khi quyết toán hợp đồng đã được ký bởi các bên, Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng, trừ khi Nhà thầu đã nêu cụ thể: a/ Trong Quyết toán hợp đồng, và b/ Trừ những vấn đề và công việc nảy sinh sau khi ký Biên bản nghiệm thu thiết trong bản quyết toán hợp đồng được nêu trong khoản 24.1 (quyết toán hợp đồng) Điều 25 Điều khoản chung:... việc hay trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của các Bên (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất khả kháng) xảy ra mà làm một hoặc hai bên không thể hoặc không theo luật định để hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của họ hoặc theo Luật điều chỉnh hợp đồng, mà các bên được quyền 15 không phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, trên cơ sở thông báo của bên này cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp này thì: Các... đã mô tả trong thông báo Hành động của Nhà thầu không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà thầu đối với các chi phí tài chính cho các khoản thanh toán bị chậm trễ và để chấm dứt Hợp đồng theo Điểm 16.2.2 (chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu) Nếu nhà thầu tiếp đó nhận được chứng cứ hoặc thanh toán (như đã nêu trong khoản tương ứng và trong thông báo trên) trước khi thông báo chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu phải ... trăm hai mươi lăm đồng) , đó: - Chi phí khảo sát địa hình: - Chi phí lập Báo cáo KT-KT: 44.305.425 đồng 157.977.600 đồng Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá công tác khảo sát theo tỷ lệ phần... dứt Hợp đồng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khác thân theo hợp đồng 16.3/ Thanh toán chấm dứt Hợp đồng 16.3.1/ Nếu xảy trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, bên thông báo cho bên việc chấm dứt hợp. .. 22.1/ Thưởng hợp đồng: trường hợp Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng sớm so với quy định Hợp đồng tuần thưởng 0,5% giá trị hợp đồng tuần tổng số tiền thưởng không vượt 12% giá trị hợp đồng, việc