4 hop dong thong tu moi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - Bình Dương, ngày tháng năm 2023 HỢP ĐỒNG Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu Số: 21/HĐKT-AP/23 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương Giữa TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Và CƠNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG AN PHÁT Năm 2023 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN THÔNG TIN GIAO DỊCH PHẦN CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG PHẦN ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Diễn giải Điều Loại hợp đồng Điều Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên Điều Trao đổi thông tin Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng hợp đồng Điều Bảo đảm thực hợp đồng (nếu có) bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng) Điều Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm hợp đồng tư vấn Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng Điều Căn nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng Điều 10 Giá hợp đồng Điều 11 Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng Điều 12 Quyền nghĩa vụ Nhà thầu tư vấn Điều 13 Quyền nghĩa vụ Chủ đầu tư Điều 14 Nhà thầu phụ Điều 15 Nhân lực Nhà thầu tư vấn Điều 16 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu Điều 17 Bảo hiểm Điều 18 Rủi ro bất khả kháng Điều 19 Tạm ngừng công việc hợp đồng Điều 20 Chấm dứt hợp đồng Điều 21 Quyết toán lý hợp đồng Điều 22 Nghiệm thu sản phẩm tư vấn Điều 23 Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng Điều 24 Tạm ứng toán Điều 25 Khiếu nại, hòa giải giải tranh chấp Điều 26 Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại Điều 27 Điều khoản chung PHẦN ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Loại hợp đồng Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng hợp đồng Điều Bảo đảm thực hợp đồng (nếu có) bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng) Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng Điều Giá hợp đồng Điều Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng Điều Nhân lực Nhà thầu tư vấn Điều Chấm dứt hợp đồng Điều Nghiệm thu sản phẩm tư vấn Điều 10 Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng Điều 11 Tạm ứng toán Điều 12 Khiếu nại, hòa giải giải tranh chấp Điều 13 Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại Điều 14 Điều khoản chung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐKC Điều kiện chung (của Hợp đồng này) ĐKCT Điều kiện cụ thể (của Hợp đồng này) HSMT Hồ sơ mời thầu HSYC Hồ sơ yêu cầu HSDT Hồ sơ dự thầu HSĐX Hồ sơ đề xuất Luật số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội Luật số 62/2020/QH14 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Nghị định số 50/2021/NĐ-CP Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi cơng xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng Thông tư số 02/2023/TT-BXD Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung hợp đồng xây dựng 5 PHẦN THƠNG TIN GIAO DỊCH Hơm nay, ngày tháng năm 2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (địa chỉ: 559 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) chúng tơi gồm bên đây: Chủ đầu tư (Gọi tắt Bên A): - Tên giao dịch: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG - Đại diện là: Ơng Trần Thanh Hoàng Chức vụ: Chánh án - Địa chỉ: 559 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương - Tài Khoản: 9552.1.7559860 kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương - - Điện thoại: 0274.3829.405 Nhà thầu tư vấn (Gọi tắt bên B): - Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG AN PHÁT - Đại diện: Ông Lê Thanh Đức Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: số 110, Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh - Tài khoản: 602704060095055 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Gị Vấp - TP Hồ Chí Minh - Mã số thuế: 0315801927 - Điện thoại: 0941.567.468 Hai bên thống ký biên thương thảo hợp đồng tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương sau: PHẦN CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Bộ Luật Dân ngày 24/11/2015; Căn Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi cơng xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định quản lý, toán, toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Căn Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung hợp đồng xây dựng; Căn Quyết định số 56b/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 27/02/2020 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 206/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 31/7/2020 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 288A/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 24/8/2022 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 159/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 21/6/2022 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt dự án đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 206/QĐ-TA ngày 28/6/2023 Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở (thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn cơng trình) dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số 239/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 06/07/2023 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Biên thương thảo hợp đồng ngày ……./……/2023 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng An Phát việc thực gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Căn Quyết định số … /QĐ-TA ngày ……./……/2023 Chánh án Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương việc định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương PHẦN ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Diễn giải Các từ cụm từ hợp đồng hiểu theo định nghĩa diễn giải sau: Chủ đầu tư Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương Nhà thầu tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng An Phát Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Cơng trình Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 7 Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị Đại diện Chủ đầu tư người Chủ đầu tư nêu hợp đồng ủy quyền thay mặt cho Chủ đầu tư điều hành công việc Đại diện Nhà thầu tư vấn người Nhà thầu tư vấn nêu hợp đồng Nhà thầu tư vấn định thay mặt Nhà thầu tư vấn điều hành công việc Nhà thầu phụ tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với Nhà thầu tư vấn để trực tiếp thực công việc Hợp đồng “là hợp đồng này”, bao gồm toàn Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định Điều [Hồ sơ hợp đồng tư vấn thứ tự ưu tiên] 10 Bên Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn tùy theo hoàn cảnh cụ thể 11 Ngày hiểu ngày dương lịch tháng hiểu tháng dương lịch 12 Ngày làm việc hiểu ngày theo dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật 13 Luật toàn hệ thống luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng: [quy định ĐKCT] Điều Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên Hồ sơ hợp đồng bao gồm hợp đồng tài liệu khoản Các tài liệu kèm theo hợp đồng phận không tách rời hợp đồng tư vấn xây dựng Các tài liệu kèm theo hợp đồng thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn tài liệu bao gồm: a) Văn phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; b) Điều kiện cụ thể hợp đồng; c) Điều kiện chung hợp đồng; d) Biên đàm phán hợp đồng, văn sửa đổi, bổ sung hợp đồng; e) Các phụ lục hợp đồng; f) Các tài liệu khác có liên quan Thứ tự ưu tiên áp dụng tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng áp dụng theo thứ tự từ a đến f quy định khoản Điều Điều Trao đổi thông tin Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, định, đưa phải văn chuyển đến đường bưu điện, fax, email theo địa bên quy định hợp đồng Trường hợp bên thay đổi địa liên lạc phải thơng báo cho bên để đảm bảo việc trao đổi thông tin Nếu bên thay đổi địa mà không thông báo cho bên phải chịu trách nhiệm việc thay đổi địa mà không thông báo 8 Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng hợp đồng Hợp đồng chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật Việt Nam Ngôn ngữ hợp đồng [quy định ĐKCT] Điều Bảo đảm thực hợp đồng bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: không áp dụng Điều Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm hợp đồng tư vấn Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm Nhà thầu tư vấn thực thể cụ thể thỏa thuận biên đàm phán hợp đồng bên bao gồm công việc chủ yếu sau: a) Thẩm định hồ sơ mời thầu, b) Thẩm định kết lựa chọn nhà thầu Nhà thầu tư vấn cung cấp sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng, bao gồm: a) Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định b) Báo cáo thẩm định kết lựa chọn nhà thầu theo quy định Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên; đảm bảo thực quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải Nhà thầu tư vấn hoàn chỉnh theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng hợp đồng [quy định ĐKCT] Điều Căn nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng Hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên Thẩm định hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu Quy định pháp luật Điều 10 Giá hợp đồng Giá hợp đồng a) Giá hợp đồng xác định với số tiền: [quy định ĐKCT] b) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực theo Điều 11 [Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng] Nội dung giá hợp đồng a) Nội dung tư vấn xây dựng cơng trình bao gồm: - Chi phí chuyên gia (tiền lương chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng - Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau họp, báo cáo, kết thẩm định, phê duyệt - Chi phí thực địa 9 - Chi phí lại tham gia vào trình nghiệm thu theo yêu cầu Chủ đầu tư - Chi phí khác có liên quan c) Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm: - Chi phí cho họp Chủ đầu tư - Chi phí thẩm định, phê duyệt sản phẩm hợp đồng tư vấn - Chi phí chưa tính giá hợp đồng mà bên thỏa thuận, đảm bảo phù hợp quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điều 11 Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực theo hướng dẫn Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất cơng việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền tốn phải thỏa thuận hợp đồng Điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng tư vấn Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng thực theo quy định Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều Nghị định số 50/2021/NĐ-CP Điều Thông tư số 02/2023/TT-BXD Các trường hợp điều chỉnh khối lượng hợp đồng tư vấn [quy định ĐKCT] Điều chỉnh tiến độ hợp đồng tư vấn - Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực theo quy định Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP - Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định điểm a khoản Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm đánh giá tác động kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hợp đồng xây dựng để xác định, định điều chỉnh cho phù hợp - Trường hợp tạm dừng thực công việc theo yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định điểm d khoản Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cần thực công việc sau: + Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn yêu cầu tạm dừng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hợp đồng xây dựng làm sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng + Trường hợp phát sinh chi phí kéo dài thời gian thực hợp đồng Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn nội dung hợp đồng, hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền kiện dẫn đến tạm dừng thực hợp đồng xây dựng làm sở xác định, thỏa thuận khoản mục chi phí phát sinh hợp lý Các trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng tư vấn [quy định ĐKCT] Điều 12 Quyền nghĩa vụ Nhà thầu tư vấn 10 Quyền Nhà thầu tư vấn: a) Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có) b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn lợi ích Chủ đầu tư phát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn c) Từ chối thực công việc không hợp lý phạm vi hợp đồng yêu cầu trái pháp luật Chủ đầu tư d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả) đ) Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư toán hạn, yêu cầu toán khoản lãi vay chậm toán theo quy định Nghĩa vụ Nhà thầu tư vấn: a) Hồn thành cơng việc tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng b) Trả lời văn nội dung có liên quan đến việc thẩm định hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu Chủ đầu tư c) Bảo quản giao lại cho Chủ đầu tư tài liệu phương tiện làm việc Chủ đầu tư cung cấp theo hợp đồng sau hồn thành cơng việc (nếu có) d) Thơng báo văn cho Chủ đầu tư thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hồn thành cơng việc đ) Giữ bí mật thơng tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng pháp luật quy định e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc hợp đồng: Nhà thầu tư vấn phải thu thập thơng tin liên quan đến vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng trách nhiệm Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng, rủi ro phát sinh cho Nhà thầu tư vấn việc thực công việc tư vấn xây dựng quy định hợp đồng Trường hợp lỗi việc thu thập thông tin, vấn đề khác Nhà thầu tư vấn để hồn thành cơng việc tư vấn xây dựng theo điều khoản quy định hợp đồng Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm g) Thực công việc pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng đảm bảo tư vấn phụ (nếu có), nhân lực tư vấn tư vấn phụ tuân thủ luật pháp h) Nộp cho Chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định hợp đồng Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến cơng việc tư vấn xây dựng làm chậm trễ cản trở việc hoàn thành công việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực i) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn xây dựng buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền Chủ đầu tư tổ chức 11 k) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải thực chuyên gia có đủ điều kiện lực hành nghề theo quy định pháp luật Nhà thầu tư vấn phải xếp, bố trí nhân lực có kinh nghiệm lực cần thiết danh sách Chủ đầu tư phê duyệt để thực công việc tư vấn xây dựng l) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải công việc vướng mắc thời điểm theo yêu cầu Chủ đầu tư ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng m) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định, với số lượng thời gian theo tiến độ thỏa thuận hợp đồng n) Tuân thủ yêu cầu hướng dẫn Chủ đầu tư, trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực q) Bồi thường thiệt hại lỗi gây thực không nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết Điều 13 Quyền nghĩa vụ Chủ đầu tư Quyền Chủ đầu tư: a) Được quyền sở hữu sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo hợp đồng c) Kiểm tra chất lượng công việc Nhà thầu tư vấn tư vấn không làm cản trở hoạt động bình thường Nhà thầu tư vấn d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng đ) Yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng yêu cầu lực theo quy định Nghĩa vụ Chủ đầu tư: a) Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin u cầu cơng việc, tài liệu, bảo đảm tốn phương tiện cần thiết để thực công việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có) b) Bảo đảm quyền tác giả sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng c) Giải kiến nghị Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trình thực hợp đồng thời hạn bên thỏa thuận hợp đồng d) Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo tiến độ toán thỏa thuận hợp đồng đ) Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn nội dung liên quan đến dự án; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn tiếp cận với công trình, thực địa e) Cử người có lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn g) Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan (nếu có) Điều 14 Nhà thầu phụ: Khơng có 12 Điều 15 Nhân lực Nhà thầu tư vấn Nhân lực Nhà thầu tư vấn phải đủ điều kiện lực, có chứng hành nghề theo quy định, trình độ chun mơn, kinh nghiệm phù hợp nghề nghiệp, công việc họ phù hợp với quy định điều kiện lực pháp luật xây dựng Chức danh, cơng việc thực hiện, trình độ thời gian dự kiến tham gia thực Trường hợp thay đổi nhân sự, Nhà thầu tư vấn phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch người thay cho Chủ đầu tư, người thay phải có trình độ tương đương cao người bị thay Nếu Chủ đầu tư ý kiến nhân thay vịng 07 ngày kể từ ngày nhận đề nghị Nhà thầu tư vấn nhân coi Chủ đầu tư chấp thuận Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay nhân người khơng đáp ứng u cầu Chủ đầu tư không với hồ sơ nhân hợp đồng Trong trường hợp này, Nhà thầu tư vấn phải gửi văn thông báo cho Chủ đầu tư vòng [quy định ĐKCT] kể từ ngày nhận yêu cầu Chủ đầu tư việc thay đổi nhân Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân Nhà thầu tư vấn chịu Mức thù lao cho nhân thay không vượt mức thù lao cho người bị thay Nhà thầu tư vấn điều chỉnh thời gian làm việc nhân cần thiết không làm tăng giá hợp đồng Những điều chỉnh khác thực Chủ đầu tư chấp thuận Trường hợp thời gian làm việc nhân phải kéo dài bổ sung nhân lý tăng khối lượng công việc thỏa thuận Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn chi phí phát sinh tốn sở ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng Nhà thầu tư vấn tổ chức thực công việc theo tiến độ thỏa thuận Giờ làm việc, làm việc giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ, thực theo Bộ Luật Lao động Nhà thầu tư vấn khơng tính thêm chi phí làm ngồi (giá hợp đồng bao gồm chi phí làm ngồi giờ) Điều 16 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu Nhà thầu tư vấn giữ quyền công việc tư vấn thực Chủ đầu tư toàn quyền sử dụng tài liệu để phục vụ công việc quy định hợp đồng mà không cần phải xin phép Nhà thầu tư vấn Nhà thầu tư vấn phải cam kết sản phẩm tư vấn Nhà thầu tư vấn thực cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại sản phẩm tư vấn theo hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 17 Bảo hiểm Nhà thầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định Điều 18 Rủi ro bất khả kháng 13 Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hợp đồng xây dựng tương lai Trong hợp đồng xây dựng bên phải quy định trách nhiệm bên quản lý xử lý rủi ro mình; trách nhiệm khắc phục hậu bên trường hợp gặp rủi ro Bất khả kháng kiện rủi ro xảy cách khách quan lường trước ký kết hợp đồng xây dựng khắc phục xảy áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép, phù hợp với tiêu chí quy định khoản Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP khoản Điều 156 Luật Dân Thông báo bất khả kháng: a) Khi bên gặp tình trạng bất khả kháng phải thơng báo văn cho bên thời gian sớm nhất, thông báo phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu bất khả kháng b) Bên thông báo miễn thực cơng việc thuộc trách nhiệm thời gian xảy bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng Trách nhiệm bên rủi ro: a) Đối với rủi ro tính giá hợp đồng rủi ro xảy Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm kinh phí b) Đối với rủi ro mua bảo hiểm chi phí khắc phục hậu rủi ro đơn vị bảo hiểm chi trả không tính vào giá hợp đồng c) Nhà thầu tư vấn phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan lỗi gây Trách nhiệm bên bất khả kháng: a) Nếu Nhà thầu tư vấn bị cản trở thực nhiệm vụ theo hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo điều khoản hợp đồng dẫn đến chậm thực cơng việc phát sinh chi phí bất khả kháng, Nhà thầu tư vấn có quyền đề nghị xử lý sau: - Được kéo dài thời gian chậm trễ theo quy định hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành) - Được tốn chi phí phát sinh theo điều khoản quy định hợp đồng b) Chủ đầu tư phải xem xét định đề nghị Nhà thầu tư vấn c) Việc xử lý hậu bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền bên cho bên theo hợp đồng Chấm dứt toán hợp đồng trường hợp bất khả kháng (nếu có): a) Nếu việc thực công việc hợp đồng bị dừng bất khả kháng thông báo theo quy định hợp đồng khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn số ngày bất khả kháng thơng báo, hai bên có quyền gửi thơng báo chấm dứt hợp đồng cho bên 14 b) Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu tư vấn: - Các khoản tốn cho cơng việc hoàn thành theo giá nêu hợp đồng - Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho cơng trình chuyển tới cho Nhà thầu tư vấn, thứ Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) Chủ đầu tư Chủ đầu tư toán Nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư sử dụng Điều 19 Tạm ngừng công việc hợp đồng Tạm ngừng công việc Chủ đầu tư Nếu nhà thầu tư vấn không thực nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ đầu tư tạm ngừng tồn phần công việc Nhà thầu tư vấn văn thông báo Trong nội dung văn bản, Chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi nhà thầu yêu cầu nhà thầu phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư tạm ngừng công việc Tạm ngừng công việc Nhà thầu tư vấn a) Nếu Chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo hợp đồng, khơng tốn theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng 28 ngày kể từ ngày hết hạn tốn, sau thơng báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) b) Sau Chủ đầu tư thực nghĩa vụ theo hợp đồng, Nhà thầu tư vấn phải tiếp tục tiến hành cơng việc bình thường c) Nếu chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu tư vấn phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét Sau nhận thông báo, Chủ đầu tư xem xét có ý kiến vấn đề nêu Trước tạm ngừng thực cơng việc hợp đồng bên phải thông báo cho bên biết văn nêu rõ lý tạm ngừng cơng việc thực Hai bên thương lượng giải để tiếp tục thực hợp đồng Điều 20 Chấm dứt hợp đồng Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng sau [quy định ĐKCT] kể từ ngày gửi văn kết thúc hợp đồng đến Nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư quyền chấm dứt hợp đồng khi: a) Nhà thầu tư vấn không sửa chữa, khắc phục sai sót việc thực nhiệm vụ vịng [quy định ĐKCT] kể từ ngày nhận thông báo Chủ đầu tư sai sót b) Nhà thầu tư vấn khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực công việc theo Điều 23 [Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng], [quy định ĐKCT] liên tục không thực công việc theo hợp đồng 15 c) Chuyển nhượng hợp đồng mà khơng có thỏa thuận Chủ đầu tư d) Nhà thầu tư vấn bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người ủy quyền người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện e) Nhà thầu tư vấn từ chối không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 25 [Khiếu nại giải tranh chấp] g) Nhà thầu tư vấn cố ý trình Chủ đầu tư tài liệu không thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích Chủ đầu tư h) Trường hợp bất khả kháng quy định Điều 18 [Rủi ro bất khả kháng] Sau chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư thuê Nhà thầu tư vấn khác thực tiếp công việc tư vấn Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn sử dụng tài liệu có Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu tư vấn Nhà thầu tư vấn chấm dứt hợp đồng phải thông báo văn trước cho Chủ đầu tư tối thiểu [quy định ĐKCT] trường hợp sau đây: a) Công việc bị ngừng lỗi Chủ đầu tư khoảng thời gian [quy định ĐKCT] b) Chủ đầu tư khơng tốn cho Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 25 [Khiếu nại, hòa giải giải tranh chấp] sau khoảng thời gian [quy định ĐKCT] kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ tốn hợp lệ c) Chủ đầu tư khơng tn theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 25 [Khiếu nại giải tranh chấp] d) Do hậu kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn thực phần quan trọng công việc thời gian [quy định ĐKCT] đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh điều hành người ủy thác người đại diện cho quyền lợi chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện Khi chấm dứt hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên chấm dứt trừ điều khoản giải tranh chấp Khi hai bên chấm dứt hợp đồng gửi hay nhận văn chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu tư vấn thực bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn cách nhanh chóng cố gắng để giảm tối đa mức chi phí Thanh tốn chấm dứt hợp đồng: Việc toán thực theo Điều 10 [Giá hợp đồng] Điều 24 [Tạm ứng tốn] cho cơng việc thực trước ngày 16 chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí khác, ) Điều 21 Quyết tốn lý hợp đồng Quyết toán hợp đồng a) Việc toán hợp đồng xây dựng thực theo quy định Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản Điều Nghị định số 50/2021/NĐ-CP b) Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu hồn thành tồn nội dung cơng việc tư vấn theo hợp đồng, nhận Biên nghiệm thu xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn hoàn thành tất nghĩa vụ theo quy định hợp đồng, Nhà thầu tư vấn trình cho Chủ đầu tư 06 tài liệu toán hợp đồng, hồ sơ toán bao gồm: - Biên nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc tư vấn - Bản xác nhận giá trị khối lượng cơng việc phát sinh (nếu có) - Bảng tính giá trị tốn hợp đồng nêu rõ phần tốn giá trị cịn lại mà Chủ đầu tư phải tốn cho Nhà thầu tư vấn c) Nếu Chủ đầu tư không đồng ý cho Nhà thầu tư vấn chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần tài liệu tốn hợp đồng, Nhà thầu tư vấn cung cấp thêm thông tin Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý thay đổi theo thống hai bên Nhà thầu tư vấn chuẩn bị trình cho Chủ đầu tư toán hợp đồng hai bên thống d) Sau hợp đồng toán theo quy định, Chủ đầu tư tốn tồn giá trị lại hợp đồng cho Nhà thầu tư vấn Việc lý hợp đồng phải hoàn tất thời hạn 14 ngày kể từ ngày bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng bị chấm dứt theo Điều 20 [Chấm dứt hợp đồng] Điều 22 Nghiệm thu sản phẩm tư vấn Nghiệm thu sản phẩm tiến hành [quy định ĐKCT]: Sau nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu sản phẩm tư vấn xây dựng Nhà thầu tư vấn cung cấp, Chủ đầu tư vào hợp đồng này, tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm tư vấn xây dựng Nhà thầu tư vấn phải hoàn chỉnh theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành biên nghiệm thu chất lượng (theo quy định quản lý chất lượng công trình) có ghi khối lượng Điều 23 Thời gian tiến độ thực hợp đồng tư vấn xây dựng Thời gian thực hợp đồng [quy định ĐKCT] Tiến độ chi tiết: Thời gian phần cơng việc hồn thành [quy định ĐKCT] Trong thời gian thực hợp đồng, trường hợp Nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hợp đồng bên phải thơng báo 17 cho bên biết, đồng thời nêu rõ lý thời gian dự tính kéo dài Sau nhận thơng báo kéo dài thời gian bên, bên nghiên cứu xem xét Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, bên thương thảo ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng Việc gia hạn thời gian thực hợp đồng không phép làm tăng giá hợp đồng việc chậm trễ lỗi Nhà thầu tư vấn Điều 24 Tạm ứng tốn Tạm ứng: Khơng quy định Tiến độ toán: Số lần toán [quy định ĐKCT] Giá trị mà Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu tư vấn theo lần toán cụ thể _ [quy định ĐKCT] Lần cuối sau Nhà thầu tư vấn hoàn thành công việc theo nghĩa vụ hợp đồng Trong vòng [quy định ĐKCT], kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ Nhà thầu tư vấn, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu tư vấn Hồ sơ toán gồm: - Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành; - Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi hợp đồng; - Đề nghị toán Nhà thầu tư vấn bao gồm: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho cơng việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị toán sau bù trừ khoản này; - Hóa đơn tốn điện tử theo quy định Đồng tiền toán đồng tiền Việt Nam Điều 25 Khiếu nại, hòa giải giải tranh chấp Khi bên phát bên thực không không thực nghĩa vụ theo hợp đồng có quyền u cầu bên thực theo nội dung hợp đồng ký kết Khi bên phát có quyền khiếu nại bên nội dung Bên phải đưa cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại vòng [quy định ĐKCT] Nếu cứ, dẫn chứng không hợp lý phải chấp thuận khiếu nại bên Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát nội dung không phù hợp với hợp đồng ký, bên phát phải thông báo cho bên nội dung khiếu nại nội dung Ngoài khoảng thời gian khơng bên có khiếu nại bên phải thực theo thỏa thuận ký Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, bên nhận khiếu nại phải chấp thuận với khiếu nại phải đưa cứ, dẫn chứng nội dung cho việc khiếu nại bên không phù hợp với hợp đồng ký Ngoài khoảng thời gian bên nhận khiếu nại khơng có ý kiến coi chấp thuận với nội dung khiếu nại bên đưa 18 Khi có tranh chấp phát sinh trình thực hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải Thời gian để tiến hành hòa giải: [quy định ĐKCT] Trường hợp thương lượng khơng có kết khoảng thời gian bên quyền gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định pháp luật [quy định ĐKCT] kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng khơng thể hịa giải Quyết định Trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) định cuối có tính chất bắt buộc với bên Giải tranh chấp: [quy định ĐKCT] Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực điều khoản giải tranh chấp Điều 26 Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại Thưởng hợp đồng: Không quy định Phạt vi phạm hợp đồng Đối với Nhà thầu tư vấn: Nếu chậm tiến độ thực hợp đồng [quy định ĐKCT] phạt [quy định ĐKCT] tổng số tiền phạt không [quy định ĐKCT] Bồi thường thiệt hại - Bồi thường thiệt hại: [quy định ĐKCT] Điều 27 Điều khoản chung Các bên đồng ý với tất điều khoản, quy định điều kiện hợp đồng Khơng có quan đại diện bên có quyền đưa tuyên bố, trình bày, hứa hẹn thỏa thuận mà không nêu hợp đồng; Khơng bên bị ràng buộc có trách nhiệm trước điều Các bên cam kết thực cách trung thực, công đảm bảo để thực theo mục tiêu hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm [quy định ĐKCT] Số lượng trang, số lượng phụ lục, số thành lập, ngôn ngữ hợp đồng, giá trị pháp lý, số Chủ đầu tư giữ, số Nhà thầu tư vấn giữ [quy định ĐKCT] PHẦN ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Điều Luật áp dụng ngơn ngữ sử dụng hợp đồng Ngôn ngữ hợp đồng: Ngôn ngữ hợp đồng thể tiếng Việt Điều Bảo đảm thực hợp đồng bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: Không áp dụng Điều Yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng Yêu cầu chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên; đảm bảo thực quy định pháp luật 19 quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Những sai sót sản phẩm hợp đồng tư vấn xây dựng phải Nhà thầu tư vấn hoàn chỉnh theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng tư vấn xây dựng Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng hợp đồng là: 04 Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng a) Giá hợp đồng xác định với số tiền: 141.410.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) Số tiền chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm mười nghìn đồng Điều Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng Các trường hợp điều chỉnh khối lượng, phạm vi trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng: Việc điều chỉnh khối lượng công việc Hợp đồng xây dựng tùy trường hợp mà ký kết phụ lục hợp đồng phải hình thành gói thầu theo quy định Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, khoản 13 Điều Nghị định 50/2021/NĐ-CP hướng dẫn hợp đồng xây dựng Các trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng: - Do ảnh hưởng động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác + Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng + Tạm dừng thực công việc theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền mà khơng lỗi Chủ đầu tư gây Điều Nhân lực Nhà thầu tư vấn Nhà thầu tư vấn phải gửi văn thơng báo cho Chủ đầu tư vịng 07 ngày làm việc kể từ hợp đồng có hiệu lực Điều Chấm dứt hợp đồng 8.1 Chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu tư vấn Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: Nhà thầu tư vấn khơng sửa chữa, khắc phục sai sót việc thực nhiệm vụ vịng 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo Chủ đầu tư sai sót Nhà thầu tư vấn khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực công việc theo Điều [Thời gian tiến độ thực Hợp đồng], 07 ngày liên tục không thực công việc theo Hợp đồng 8.2 Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu tư vấn Nhà thầu tư vấn chấm dứt hợp đồng phải thông báo văn trước cho Chủ đầu tư tối thiểu 07 ngày trường hợp sau đây: Công việc bị ngừng lỗi Chủ đầu tư khoảng thời gian 14 ngày