4 hd lap bcktkt 03 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Đồng Nai, ngày tháng năm 2021 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG Số: 13/2021/HĐTV Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường ĐT765, huyện Cẩm Mỹ Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai GIỮA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN KIẾN HƯNG Năm 2021 Trang PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà công sở; Căn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 Chính phủ thủ tục hành thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Căn Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 Bộ trưởng Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; Căn văn số 11345/UBND-KTN ngày 23/9/2020 UBND tỉnh Đồng Nai việc chủ trương lập hồ sơ số dự án sửa chữa lớn tuyến đường tỉnh đường thủy nội địa nguồn vốn nghiệp giao thông Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Căn văn số 16028/UBND-KTN ngày 30/12/2020 UBND tỉnh Đồng Nai việc điều chỉnh chủ trương lập hồ sơ số dự án sửa chữa lớn tuyến đường tỉnh Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Căn Quyết định số: /QĐ-SGTVT ngày / /2021 Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 (tư vấn): Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường ĐT765, huyện Cẩm Mỹ PHẦN – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày tháng năm 2021 Văn phịng Sở Giao thơng vận tải tỉnh Đồng Nai, gồm bên đây: Chủ đầu tư: (gọi tắt bên A) Tên giao dịch: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI - Đại diện: ơng Lê Quang Bình Chức vụ: Giám đốc Trang - Địa tại: 18 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh,Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0251.3941690 - Tài khoản: 9527.2.1049123 Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Đồng Nai Nhà thầu: (gọi tắt bên B) - Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN KIẾN HƯNG - Đại diện ông: Lê Thanh Hải Chức vụ: Giám Đốc - Địa chỉ: B24, Đường D4, KP1, P Bửu Long, Tp Biên Hòa, T Đồng Nai - Điện thoại: 02513 952 496 Fax: 02513 952 496 - Tài khoản: 1010570066 Ngân hàng SHB PGD Biên Hòa - CN Đồng Nai - Mã số thuế: 3602334573 - Mã chương : Mã NDKT: Các bên thống thỏa thuận sau: Điều Các định nghĩa diễn giải: Các từ cụm từ Hợp đồng hiểu theo định nghĩa diễn giải sau đây: Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai Nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Vạn Kiến Hưng Dự án Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường ĐT765, huyện Cẩm Mỹ Cơng trình Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường ĐT765, huyện Cẩm Mỹ Gói thầu Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Đại diện chủ đầu tư người chủ đầu tư nêu Hợp đồng ủy quyền thay mặt cho chủ đầu tư điều hành công việc Đại diện nhà thầu người nhà thầu nêu Hợp đồng nhà thầu định thay mặt nhà thầu điều hành công việc Nhà thầu phụ tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để trực tiếp thực công việc Hợp đồng toàn Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định Điều [Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tự ưu tiên tài liệu] 10 Bên chủ đầu tư nhà thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể 11 Ngày hiểu ngày dương lịch tháng hiểu tháng dương lịch Trang 12 Ngày làm việc ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định pháp luật 13 Bất khả kháng định nghĩa Điều 18 [Rủi ro bất khả kháng] 14 Luật toàn hệ thống luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 2: Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng thứ tựưu tiên tài liệu: Hồ sơ hợp đồng phận không tách rời hợp đồng, bao gồm ký kết hợp đồng, điều khoản, điều kiện hợp đồng tài liệu xếp theo thứ tự ưu tiên sau: - Biên thương thảo hợp đồng - Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu - Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung trình thực Hợp đồng) Điều Trao đổi thông tin: Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, định, đưa phải văn chuyển đến bên nhận đường bưu điện, fax, email theo địa bên quy định Hợp đồng Trường hợp bên thay đổi địa liên lạc phải thơng báo cho bên để đảm bảo việc trao đổi thông tin Nếu bên thay đổi địa mà khơng thơng báo cho bên phải chịu hậu việc thay đổi địa mà không thông báo Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng Hợp đồng: Hợp đồng chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật Việt Nam Ngôn ngữ Hợp đồng thể tiếng Việt Điều Nội dung, khối lượng công việc sản phẩm hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nội dung, khối lượng công việc: Nội dung công việc Nhà thầu: Tư vấn Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường ĐT765, huyện Cẩm Mỹ theo yêu cầu Chủ đầu tư bao gồm công việc sau: - Kiến nghị chủ đầu tư thực khảo sát xây dựng bổ sung phát kết khảo sát không đáp ứng yêu cầu thực thiết kế phát yếu tố khác thường ảnh hưởng đến thiết kế - Trình cho Chủ đầu tư sản phẩm thiết kế cơng trình, hạng mục cơng trình bao gồm vẽ, thuyết minh tính tốn, dẫn kỹ thuật, dự toán phù hợp với qui định pháp luật xây dựng - Tham gia họp có liên quan tới thiết kế công trường giao ban Chủ đầu tư triệu tập trình xây dựng cơng trình Trang - Tham gia nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình tồn cơng trình Chủ đầu tư tổ chức - Giám sát tác giả làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế có chủ trương q trình thiết kế thi cơng xây dựng cơng trình Nhà thầu cung cấp sản sản phẩm hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình lập cho cơng trình bao gồm: a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng cơng trình, tính kèm theo b) Chỉ dẫn kỹ thuật c) Dự tốn xây dựng cơng trình d) Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng (nếu có) Điều Yêu cầu chất lượng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, số lượng sản phẩm tư vấn: Yêu cầu chất lượng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật: Chất lượng công việc Nhà thầu thực phải đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu phải tuân thủ theo quy định hành Nhà nước quy trình quy phạm chun ngành giao thơng chuyên ngành khác Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi cơng xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng Đối với cơng tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Nhà thầu phải thu thập số liệu khảo sát bước khảo sát cập nhật bổ sung để thực gồm: - Thiết kế phải phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương; thiết kế phải an toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành giao thông, tiêu chuẩn phịng chống cháy, nổ, bảo vệ mơi trường tiêu chuẩn liên quan - Nội dung thiết kế phải thỏa mãn yêu cầu chức sử dụng, đảm bảo mỹ quan, giá thành hợp lý - Nền móng cơng trình phải đảm bảo bền vững, khơng bị lún nứt, biến dạng giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cơng trình, cơng trình lân cận - Kết cấu tính tốn bố trí vật liệu hợp lý, tiết kiệm; tính tốn đến khả phạm vi cung cấp vật liệu địa phương nơi xây dựng dự án - Phải đảm bảo mối liên hệ với cơng trình giao thơng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác khu vực; tính tốn nước tốt, tránh ngập úng khu vực - Lập dự toán, tổng dự toán theo hướng dẫn lập dự tốn cơng trình XDCB hành Sở Xây dựng Đồng Nai Số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: 09 đĩa CD Điều Nghiệm thu sản phẩm tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trang Căn nghiệm thu sản phẩm hợp đồng tư vấnxây dựng: a) Hợp đồng tư vấn xây dựng ký kết bên b) Hồ sơ thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình c) Nhiệm vụ thiết kế duyệt, thiết kế bước trước phê duyệt d) Quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng Nghiệm thu sản phẩm tư vấn Chủ đầu tư tiến hành 01 lần: - Nghiệm thu thiết kế: Chủ đầu tư sau nhận đầy đủ chấp thuận hồ sơ, tài liệu Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng sau cấp có thẩm quyền phê duyệt - Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sau: + Thuyết minh gồm có nội dung theo quy định Nghị định Chính phủ Quản lý chất lượng xây dựng cơng trình, phải tính tốn lại làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh tiêu kinh tế kỹ thuật kiểm tra số liệu làm thiết kế; dẫn kỹ thuật; giải thích nội dung mà vẽ thiết kế chưa thể được, phù hợp với hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư đặt + Bản vẽ phải thể chi tiết kích thước, thơng số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu đảm bảo đủ điều kiện để lập dự tốn xây dựng cơng trình + Dự tốn xây dựng cơng trình phải lập phù hợp với thiết kế, chế độ, sách quy định lập quản lý chi phí xây dựng cơng trình mặt giá xây dựng cơng trình Điều Giám sát tác giả: Nhà thầu phải thực việc giám sát tác giả làm rõ thiết kế q trình thi cơng xây dựng cơng trình qui định không giới hạn sau: - Nhà thầu phải cử người có đủ lực để thực giám sát tác giả theo qui định trình thi cơng xây dựng - Nhà thầu có trách nhiệm giải thích làm rõ tài liệu thiết kế cơng trình cho Chủ đầu tư, Nhà thầu khác để quản lý thi công theo thiết kế - Khi phát thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công thực thiết kế - Qua giám sát tác giả, phát hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng khơng đủ điều kiện nghiệm thu Nhà thầu thiết kế phải có văn gửi Chủ đầu tư nêu rõ lý từ chối nghiệm thu - Sửa đổi thiết kế phù hợp với thực tế yêu cầu Chủ đầu tư cần thiết Trang Điều Thời gian tiến độ thực Hợp đồng tư vấn xây dựng: Tiến độ thực Hợp đồng: - Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày ký hợp đồng - Tổng thời gian thực 30 ngày (thời gian không bao gồm thời gian chờ tổ chức họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt, ngày lễ tết, ngày nghỉ trường hợp bất khả kháng thiên tai, địch họa…) Tiến độ chi tiết: Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết trình Chủ đầu tư trước triển khai cơng việc thiết kế Trong thời gian thực hợp đồng, trường hợp nhà thầu chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực Hợp đồng bên phải thơng báo cho bên biết, đồng thời nêu rõ lý thời gian dự tính kéo dài Sau nhận thơng báo kéo dài thời gian bên, bên nghiên cứu xem xét Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, bên thương thảo ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng Việc gia hạn thời gian thực hợp đồng không phép làm tăng giá hợp đồng việc chậm trễ lỗi nhà thầu Điều 10 Giá hợp đồng toán: Giá hợp đồng: a) Giá trị hợp đồng: 316.436.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, bốn trăm ba mươi sáu ngàn đồng) b) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói c) Hình thức tốn: Tiền mặt chuyển khoản, ngân sách bố trí vốn d) Điều chỉnh giá hợp đồng thực theo Điều 11 [Điều chỉnh hợp đồng] Nội dung giá Hợp đồng: - Chi phí nhân cơng cho chun gia, chi phí vật tư vật liệu máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng; - Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau họp, báo cáo sau có kết thẩm định, xét duyệt; - Chi phí thực địa, chi phí lại tham gia vào trình nghiệm thu giai đoạn, thiết kế trường nghiệm thu bàn giao; - Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho cơng việc thiết kế; Thanh tốn: - Hình thức tốn: Chuyển khoản - Trong vịng 07 ngày kể từ ngày có định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu 90% giá trị nghiệm thu Trang toán Giữ lại 10% giám sát tác giả tài khoản chủ đầu tư toán hết vịng 07 ngày kể từ ngày có biên nghiệm thu bàn giao cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng Hồ sơ toán gồm: - Biên nghiệm thu hồ sơ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cơng trình - Bảng xác nhận giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng mẫu phụ lục 08b (ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 Chính phủ thủ tục hành thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước) - Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngồi phạm vi Hợp đồng (nếu có) Đồng tiền tốn đồng tiền Việt Nam Điều 11 Điều chỉnh hợp đồng: Điều chỉnh giá trị, khối lượng công việc hợp đồng: Giá hợp đồng điều chỉnh giảm trường hợp: Giảm chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật giá trị xây dựng định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật nhỏ giá trị xây dựng đề cương duyệt Nếu trường hợp phát sinh có xu hướng phát sinh, Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư trước thực cơng việc Khơng có chi phí phát sinh tốn trừ cấp thẩm quyền cho phép Điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng: a) Trường hợp thời hạn hồn thành cơng việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc Hợp đồng lỗi nhà thầu nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ hợp đồng Nếu tiến độ thực hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng ký nhà thầu phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hợp đồng Trường hợp phát sinh chi phí nhà thầu phải khắc phục chi phí Nếu gây thiệt hại cho chủ đầu tư nhà thầu phải bồi thường b) Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ Hợp đồng lỗi chủ đầu tư chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hợp đồng Trường hợp gây thiệt hại cho nhà thầu phải bồi thường Điều chỉnh nội dung khác Hợp đồng bên thống điều chỉnh sở thỏa thuận Hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Điều 12 Quyền nghĩa vụ nhà thầu tư vấn: - Nhân lực Nhà thầu phải có chứng hành nghề, trình độ chun mơn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng nghề nghiệp, công việc họ qui định hay hồ sơ yêu cầu (nếu có) - Kiểm tra phù hợp số liệu khảo sát với yêu cầu bước thiết kế, kiến nghị chủ đầu tư thực khảo sát xây dựng bổ sung phát kết Trang khảo sát nhà thầu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thực thiết kế phát yếu tố khác thường ảnh hưởng đến thiết kế - Sử dụng kết khảo sát đáp ứng yêu cầu bước thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng cho cơng trình - Nhà thầu đảm bảo tất công việc Nhà thầu thực theo hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế qui định hành - Nhà thầu luôn thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Chủ đầu tư - Nhà thầu có trách nhiệm hồn thành tiến độ giao nộp tài liệu quy định hợp đồng Có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung thiết kế buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền bên Chủ đầu tư tổ chức - Nhà thầu xếp, bố trí nhân lực có kinh nghiệm lực cần thiết để phục vụ công tác thiết kế hợp đồng theo quy định pháp luật - Nhà thầu phải cam kết rằng, có yêu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc cịn vướng mắc thời điểm Chủ đầu tư ấn định (kể ngày nghỉ) ngày hoàn thành bàn giao cơng trình - Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu Chủ đầu tư - Nhà thầu có trách nhiệm lập bổ sung, điều chỉnh dự tốn, thiết kế cơng trình có u cầu chỉnh sửa Chủ đầu tư từ ký hợp đồng đến cơng trình tổ chức thi cơng nghiệm thu hồn thành đưa vào sử dụng mà khơng hưởng thêm khoảng chi phí khác - Tất sản phẩm cuối bàn giao cho Chủ đầu tư phải phù hợp với hợp đồng, có đủ pháp lý Chủ đầu tư nghiệm thu Sản phẩm giao nộp cuối cho Chủ đầu tư 09 hồ sơ 02 đĩa CD hồ sơ - Nhà thầu xác nhận lại vị trí, cao độ kích thước cơng trình liên quan đến mặt cơng trình trạng - Nhà thầu phải tự thu xếp phương tiện lại, chỗ ăn phải làm việc xa trụ sở - Nhà thầu phải chịu hồn tồn trách nhiệm trước Chủ đầu tư quan hệ giao dịch, thực cơng việc tốn, tốn theo hợp đồng với Chủ đầu tư - Nhà thầu phúc đáp văn yêu cầu đề nghị Chủ đầu tư vòng 02 ngày làm việc kể từ nhận yêu cầu đề nghị Điều 13 Quyền nghĩa vụ chủ đầu tư: Trang - Những hướng dẫn, yêu cầu Chủ đầu tư ban hành thời gian hợp lý để không cản trở đến tiến độ cơng việc - Các tài liệu (nếu có) Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận yêu cầu Nhà thầu - Thanh toán: Chủ đầu tư tốn cho Nhà thầu tồn giá hợp đồng theo qui định thoả thuận hợp đồng - Chủ đầu tư trả lời văn đề nghị hay yêu cầu Nhà thầu vòng 02 ngày làm việc - Chủ đầu tư có trách nhiệm cử cá nhân có đủ lực chun mơn phù hợp với công việc để làm việc với Nhà thầu Điều 14 Nhân lực nhà thầu: Nhân lực nhà thầu phải đủ điều kiện lực, có chứng hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp nghề nghiệp, công việc họ phù hợp với quy định điều kiện lực pháp luật xây dựng theo quy định Trường hợp thay đổi nhân sự, nhà thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch người thay cho chủ đầu tư, người thay phải có trình độ tương đương cao người bị thay Nếu chủ đầu tư khơng có ý kiến nhân thay vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đề nghị nhà thầu nhân coi chủ đầu tư chấp thuận Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay nhân người khơng đáp ứng u cầu chủ đầu tư không với hồ sơ nhân hợp đồng (nếu có) Trong trường hợp này, nhà thầu phải gửi văn thông báo cho chủ đầu tư vòng 05 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu chủ đầu tư việc thay đổi nhân Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Mức thù lao cho nhân thay không vượt mức thù lao cho người bị thay Nhà thầu điều chỉnh thời gian làm việc nhân cần thiết không làm tăng giá hợp đồng Những điều chỉnh khác thực chủ đầu tư chấp thuận Trường hợp thời gian làm việc nhân phải kéo dài bổ sung nhân lý tăng khối lượng công việc thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu chi phí phát sinh cần thiết toán thỏa thuận bên (khi cấp thẩm quyền phê duyệt) Nhà thầu tổ chức thực công việc theo tiến độ thỏa thuận Giờ làm việc, làm việc giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ thực theo Bộ Luật Lao động Nhà thầu khơng tính thêm chi phí làm ngồi (giá hợp đồng bao gồm chi phí làm ngồi giờ) Điều 15 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu: - Nhà thầu giữ quyền tất vẽ thiết kế, sơ hoạ, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, tính tài liệu khác thực nhân viên Nhà Trang 10 thầu thầu phụ thiết kế Chủ đầu tư toàn quyền sử dụng tài liệu để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép Nhà thầu - Nhà thầu phải cam kết vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, ý tưởng thiết kế, tính tài liệu khác Nhà thầu lập cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba - Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại vẽ, thuyết minh tính tốn, báo cáo, chi tiết thiết kế, tài liệu khác theo hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 16 Việc bảo mật: Ngoại trừ nhiệm vụ Chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu không phép tiết lộ cho bên thứ ba cơng việc thông tin liên quan đến dự án mà khơng có đồng ý văn Chủ đầu tư Điều 17 Bảo hiểm: Để tránh rủi ro trách nhiệm nghề nghiệp, Nhà thầu bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo qui định pháp luật Điều 18 Rủi ro bất khả kháng: - Định nghĩa bất khả kháng “Bất khả kháng” có nghĩa kiện trường hợp bất thường: - Ngoài khả kiểm sốt Bên - Bên khơng thể lường trước thời điểm ký kết Hợp đồng - Đã xảy mà bên khơng thể tránh hay khắc phục cách hợp lý - Không thể quy kết cho bên Bất khả kháng gồm, không giới hạn kiện hay trường hợp bất thường thuộc loại liệt kê đây, thoả mãn điều kiện trên: Bất khả kháng kiện sảy mang tính khách quan, nằm ngồi tầm kiểm sốt bên động đất, bảo, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh có nguy sảy chiến tranh…và thảm họa khác chưa lường hết trước được, thay đổi sách ngăn cấm quan có thẩm quyền Việt Nam… - Thơng báo tình trạng bất khả kháng Nếu hai bên điều kiện bắt buộc khơng thể thực phần tồn trách nhiệm, cơng việc trường hợp bất khả kháng bị ảnh hưởng bên khác theo hợp đồng vịng (14 ngày) sau cố xảy bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên văn toàn việc chi tiết trường hợp bất khả kháng Trang 11 Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, khơng áp dụng nghĩa vụ tốn tiền bên cho bên theo hợp đồng Một bên phải gửi thông báo cho bên khơng cịn bị ảnh hưởng tình trạnh bất khả kháng - Trách nhiệm bên trường hợp bất khả kháng Việc bên khơng hồn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt hợp đồng Trong trường hợp xảy bất khả kháng thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực có nghĩa vụ theo hợp đồng cố phải giải sớm tốt với tất nỗ lực khẩn trương cần thiết với nỗ lực hai bên - Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn toán Nếu trường hợp bất khả kháng xảy mà nỗ lực bên Bên không đem lại kết buộc phải chấm dứt công việc thời điểm Bên có thơng báo gửi thơng báo việc chấp dứt hợp đồng văn cho bên việc chấm dứt có hiệu lực vịng ngày sau bên nhận thông báo Các khoản tiền mà Nhà thầu toán gồm: Các khoản tốn cho sản phẩm hồn thành phía Chủ đầu tư chứng nhận Điều 19 Tạm ngừng công việc hợp đồng: Tạm ngừng công việc chủ đầu tư: Nếu nhà thầu không thực nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư thơng báo tạm ngừng tồn phần công việc nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi nhà thầu yêu cầu nhà thầu phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư tạm ngừng công việc Tạm ngừng công việc nhà thầu: a) Nếu chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, khơng tốn theo điều khoản thỏa thuận Hợp đồng 28 ngày kể từ ngày hết hạn tốn, sau thơng báo cho chủ đầu tư, nhà thầu tạm ngừng cơng việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) b) Sau chủ đầu tư thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp tục tiến hành cơng việc bình thường c) Nếu chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư Trang 12 để xem xét Sau nhận thông báo, chủ đầu tư xem xét có ý kiến vấn đề nêu Trước tạm ngừng thực công việc Hợp đồng bên phải thơng báo cho bên biết văn nêu rõ lý tạm ngừng công việc thực Hai bên thương lượng giải để tiếp tục thực Hợp đồng Điều 20 Chấm dứt hợp đồng: Chấm dứt Hợp đồng chủ đầu tư: Chủ đầu tư chấm dứt Hợp đồng, sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: a) Nhà thầu không sửa chữa sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu khơng thể khắc phục việc thực nhiệm vụ vịng 07 ngày mà chủ đầu tư chấp nhận kể từ ngày nhận thông báo chủ đầu tư sai sót b) Nhà thầu khơng có lý đáng mà khơng tiếp tục thực công việc theo Điều [Thời gian tiến độ thực Hợp đồng tư vấn xây dựng], 45 ngày liên tục không thực công việc theo Hợp đồng c) Cho thầu phụ toàn cơng trình chuyển nhượng Hợp đồng mà khơng có thỏa thuận chủ đầu tư d) Nhà thầu bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người ủy quyền Hoặc người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện đ) Nhà thầu từ chối không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 22 [Khiếu nại giải tranh chấp] e) Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư tài liệu không thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ lợi ích chủ đầu tư g) Trường hợp bất khả kháng quy định Điều 18 [Rủi ro bất khả kháng] h) Không tuân thủ với thông báo tạm ngừng nêu i) Bỏ dở công việc thể rõ ràng ý định không tiếp tục thực nghĩa vụ theo hợp đồng Sau chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư thuê nhà thầu khác thực tiếp công việc tư vấn Chủ đầu tư nhà thầu sử dụng tài liệu có việc chấm dứt hợp đồng theo điều Chủ đầu tư khơng tốn kinh phí cho Nhà thầu thực Chấm dứt hợp đồng nhà thầu: Trang 13 Nhà thầu chấm dứt hợp đồng phải thơng báo văn trước cho chủ đầu tư tối thiểu 07 ngày trường hợp sau đây: a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng lỗi chủ đầu tư b) Chủ đầu tư không tốn cho nhà thầu theo hợp đồng khơng thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 22 [Khiếu nại giải tranh chấp] sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ c) Chủ đầu tư không tuân theo định cuối đạt thông qua trọng tài phân xử Điều 22 [Khiếu nại giải tranh chấp] Khi chấm dứt hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên chấm dứt trừ điều khoản giải tranh chấp Khi hai bên chấm dứt hợp đồng, gửi hay nhận văn chấm dứt hợp đồng, nhà thầu thực bước cần thiết để kết thúc cơng việc tư vấn cách nhanh chóng cố gắng để giảm tối đa mức chi phí Thanh toán chấm dứt hợp đồng: Việc toán thực theo Điều 10 [Giá hợp đồng tốn] cho cơng việc thực trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí khác ) Điều 21 Thưởng, phạt trách nhiệm vi phạm Hợp đồng: Nhà thầu chịu xử phạt vi phạm nội dung liên quan đến thiết kế lập dự toán theo quy định Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Chính Phủ Nếu Nhà thầu vi phạm chất lượng khơng hồn thành đủ số lượng chất lượng sản phẩm không đảm bảo yêu cầu, quy định hợp đồng Nhà thầu phải làm lại cho đảm bảo chất lượng Nhà thầu bị phạt từ 3% đến 12% phần giá trị hợp đồng vi phạm Nếu Nhà thầu vi phạm tiến độ thực hợp đồng mà không kiện bất khả kháng không lỗi Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu chịu phạt 2% phần giá trị hợp đồng vi phạm cho 10 ngày lịch sau hết thời hạn hợp đồng, phạt thêm từ 0,5% đến 1% phần giá trị hợp đồng vi phạm cho đợt 10 ngày tiếp theo, tổng số mức lần phạt không 8% giá trị hợp đồng vi phạm Tổng số mức phạt việc vi phạm chất lượng (20.2), vi phạm tiến độ (20.3) không 12% giá trị hợp đồng Số tiền phạt bị khấu trừ lúc toán Điều 22 Khiếu nại giải tranh chấp: Khi bên phát bên thực không không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng có quyền u cầu bên thực theo nội dung Hợp đồng ký kết Khi bên phát có quyền khiếu nại bên nội dung Bên phải đưa cứ, dẫn chứng cụ thể để làm Trang 14 sáng tỏ nội dung khiếu nại vòng 10 ngày Nếu cứ, dẫn chứng khơng hợp lý phải chấp thuận khiếu nại bên Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát nội dung không phù hợp với hợp đồng ký, bên phát phải thông báo cho bên nội dung khiếu nại nội dung Ngoài khoảng thời gian khơng bên có khiếu nại bên phải thực theo thỏa thuận ký Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, bên nhận khiếu nại phải chấp thuận với khiếu nại phải đưa cứ, dẫn chứng nội dung cho việc khiếu nại bên không phù hợp với hợp đồng ký Ngoài khoảng thời gian bên nhận khiếu nại khơng có ý kiến coi chấp thuận với nội dung khiếu nại bên đưa Khi có tranh chấp phát sinh q trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải Trường hợp thương lượng khơng có kết vịng 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng hòa giải, bên gửi vấn đề lên Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai để xử lý tranh chấp theo quy định pháp luật Quyết định Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai định cuối có tính chất bắt buộc với bên Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực điều khoản giải tranh chấp Điều 23 Quyết toán lý Hợp đồng: Quyết toán Hợp đồng: Trong vịng 07 ngày sau có định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật nhận Biên nghiệm thu xác nhận chủ đầu tư nhà thầu hoàn thành tất nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng, nhà thầu trình cho chủ đầu tư hồ sơ tốn bao gồm: - Hồ sơ pháp lý liên quan đến tốn đóng thành 04 bản, 01 gốc 03 (Danh mục hồ sơ; Thuyết minh tóm tắt q trình thực hợp đồng tư vấn; Các biên nghiệm thu văn pháp lý liên quan) - Bảng tính giá trị tốn Hợp đồng nêu rõ phần tốn giá trị cịn lại mà chủ đầu tư phải toán cho nhà thầu Nếu chủ đầu tư không đồng ý cho nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần tài liệu tốn hợp đồng, nhà thầu cung cấp thêm thông tin chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý thay đổi theo thống hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho chủ đầu tư tốn hợp đồng hai bên thống Sau hai bên thống tài liệu toán, chủ đầu tư tốn tồn giá trị cịn lại Hợp đồng cho nhà thầu Trang 15 Việc lý Hợp đồng phải hoàn tất thời hạn 30 ngày kể từ ngày bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng bị chấm dứt theo Điều 19 [Chấm dứt Hợp đồng] Điều 24: Điều khoản chung: - Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng - Hợp đồng bao gồm 17 trang, lập thành 08 Chủ đầu tư giữ 06 bản; Nhà thầu giữ 02 - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ GIÁM ĐỐC Lê Thanh Hải Lê Quang Bình Trang 16 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ KÈM THEO HỢP ĐỒNG (kèm theo hợp đồng số: /2021/HĐTV ngày /3/2021 việc thực Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km10+000 đến Km16+000 Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Km11+700 thuộc đường ĐT765, huyện Cẩm Mỹ) Đơn vị: Đồngn vị: Đồng: Đồngng TT HẠNG MỤC CÁCH TÍNH KINH PHÍ - Giá trị xây dựng trước thuế = Gxdst/1,1 Chi phí lập BCKTKT Thuế giá trị gia tăng = Gxdtt x 2.598% = Gbctt x10% 287.669.455 28.766.945 Chi phí lập BCKTKT sau thuế = Gbctt +VAT 316.436.400 Làm tròn 11.072.727.273 316.436.000 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ GIÁM ĐỐC Lê Thanh Hải Lê Quang Bình Trang 17