1 e hsmt vks tn 17 9 final thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở viện kiểm sát nhân dân quận thốt nốt, thành phố cần thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUA MẠNG (Gói thầu xây lắp quy mơ nhỏ tổ chức đấu thầu rộng rãi nước qua mạng theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ) Số hiệu gói thầu : Gói thầu số 01 Tên gói thầu : Thi cơng xây lắp lắp đặt thiết bị cơng trình Dự án : Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Bên mời thầu : Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ Địa điểm xây dựng : Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Năm 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUA MẠNG (Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ tổ chức đấu thầu rộng rãi nước qua mạng theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ) Số hiệu gói thầu : Gói thầu số 01 Tên gói thầu : Thi cơng xây lắp lắp đặt thiết bị cơng trình Dự án : Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Bên mời thầu : Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ Phát hành ngày : Ngày 20 tháng năm 2021 Ban hành kèm theo : Số 46/QĐ-VKS ngày 20 tháng năm 2021 định ĐẠI DIỆN TƯ VẤN LẬP E-HSMT GIÁM ĐỐC Cần Thơ, ngày 20 tháng năm 2021 ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Kim Thu Năm 2021 MỤC LỤC Mơ tả tóm tắt Từ ngữ viết tắt Phần THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I Chỉ dẫn nhà thầu Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Chương IV Biểu mẫu mời thầu dự thầu Phần YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V Yêu cầu kỹ thuật Phần ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI Điều kiện chung hợp đồng Chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng MÔ TẢ TÓM TẮT Phần THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I Chỉ dẫn nhà thầu Chương cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.Thông tin bao gồm quy định việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu trao hợp đồng.Chỉ sử dụng mà không sửa đổi quy định Chương Chương áp dụng thống tất gói thầu xây lắp qua mạng, cố định theo định dạng tệp tin PDF đăng tải Hệ thống Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương quy định cụ thể nội dung Chương I áp dụng gói thầu Chương số hóa dạng biểu mẫu Hệ thống (webform) Bên mời thầu nhập nội dung thông tin vào E-BDL Hệ thống Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Chương bao gồm tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu đánh giá lực, kinh nghiệm nhà thầu Chương bao gồm: Mục (Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT) cố định theo định dạng tệp tin PDF/word đăng tải Hệ thống; Mục (Tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm) số hóa dạng webform Bên mời thầu cần nhập thông tin vào webform tương ứng; Mục (Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật) Mục (Tiêu chuẩn đánh giá giá) tệp tin PDF/Word bên mời thầu chuẩn bị theo mẫu Căn vào thông tin Bên mời thầu nhập vào, Hệ thống tự động tạo biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá Chương IV Biểu mẫu mời thầu dự thầu Chương bao gồm biểu mẫu mà Bên mời thầu nhà thầu phải hoàn chỉnh để thành phần nội dung hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu Chương số hóa dạng webform.Bên mời thầu nhà thầu cần nhập thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để phát hành E-HSMT nộp E-HSDT Hệ thống Phần YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V Yêu cầu kỹ thuật Chương cung cấp thông tin thông số kỹ thuật, vẽ, thơng tin bổ sung mơ tả cơng trình hiển thị dạng tệp tin PDF/Word/CAD Bên mời thầu chuẩn bị đính kèm lên Hệ thống Phần ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI Điều kiện chung hợp đồng Chương gồm điều khoản chung áp dụng cho tất hợp đồng gói thầu khác Chỉ sử dụng mà không sửa đổi quy định Chương Chương áp dụng thống tất gói thầu xây lắp qua mạng, cố định theo định dạng tệp tin PDF đăng tải Hệ thống Chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương bao gồm liệu hợp đồng Điều kiện cụ thể, có điều khoản cụ thể cho hợp đồng Điều kiện cụ thể hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung khơng thay Điều kiện chung Hợp đồng Chương số hóa dạng webform Bên mời thầu nhập nội dung thông tin vào điều kiện cụ thể hợp đồng Hệ thống Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng Chương gồm biểu mẫu mà sau hoàn chỉnh trở thành phận cấu thành hợp đồng Các mẫu bảo lãnh thực hợp đồng (Thư bảo lãnh) Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu tạm ứng) nhà thầu trúng thầu hồn chỉnh trước hợp đồng có hiệu lực Chương bao gồm tệp tin PDF/Word Bên mời thầu chuẩn bị theo mẫu TỪ NGỮ VIẾT TẮT E-TBMT Thông báo mời thầu E-CDNT Chỉ dẫn nhà thầu E-HSMT Hồ sơ mời thầu E-HSDT Hồ sơ dự thầu E-BDL Bảng liệu đấu thầu E-ĐKC Điều kiện chung hợp đồng E-ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng VND đồng Việt Nam Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định số 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Thông tư số 04 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Bộ Kế hoạch Đầu tư, quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Thông tư số 11 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Bộ Kế hoạch Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thơng tin đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hợp đồng khơng hồn trả Thơng tư số 05 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Hệ thống Hệ thống mạng đấu thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn PDF Định dạng tài liệu cố định theo tiêu chuẩn hãng Adobe Systems để tài liệu hiển thị môi trường làm việc Excel Định dạng tài liệu theo dạng bảng biểu hãng Microsoft dùng việc tính tốn, nhập liệu Word Định dạng tài liệu theo dạng văn hãng Microsoft dùng việc trình bày, nhập liệu Webform Định dạng tài liệu theo dạng biểu mẫu nhập sẵn Hệ thống, thông qua mạng internet, tương tác máy tính người sử dụng máy chủ Hệ thống quốc gia địa Phần THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I CHỈ DẪN NHÀ THẦU Phạm vi gói 1.1 Bên mời thầu quy định E-BDL phát hành E-HSMT để lựa chọn nhà thầu thực gói thầu xây lắp quy mô nhỏ theo thầu phương thức giai đoạn túi hồ sơ 1.2 Tên gói thầu, tên dự án, thời gian thực hợp đồng quy định E-BDL Giải thích từ 2.1 Thời điểm đóng thầu thời điểm hết hạn nhận E-HSDT ngữ đấu quy định E-TBMT Hệ thống thầu qua mạng 2.2 Ngày ngày theo dương lịch, bao gồm ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định pháp luật lao động 2.3 Thời gian ngày tháng Hệ thống thời gian ngày tháng hiển thị Hệ thống (GMT+7) Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu quy định E-BDL Hành vi bị 4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ cấm 4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu 4.3 Thông thầu, bao gồm hành vi sau đây: a) Thỏa thuận việc rút khỏi việc dự thầu rút đơn dự thầu nộp trước để bên tham gia thỏa thuận thắng thầu; b) Thỏa thuận để nhiều bên chuẩn bị E-HSDT cho bên tham dự thầu để bên thắng thầu; c) Thỏa thuận việc từ chối cung cấp hàng hóa, khơng ký hợp đồng thầu phụ hình thức gây khó khăn khác cho bên không tham gia thỏa thuận 4.4 Gian lận, bao gồm hành vi sau đây: a) Trình bày sai cách cố ý làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu bên đấu thầu nhằm thu lợi ích tài lợi ích khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ nào; b) Cá nhân trực tiếp đánh giá E-HSDT, thẩm định kết lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết lựa chọn nhà thầu; c) Nhà thầu cố ý cung cấp thông tin không trung thực E-HSDT; d) Nhà thầu sử dụng chứng thư số nhà thầu khác để tham dự đấu thầu qua mạng; đ) Bên mời thầu cố tình cung cấp thơng tin sai lệch thơng báo phát hành E-HSMT Hệ thống so với E-HSMT phê duyệt; e) Bên mời thầu cung cấp thông tin sai lệch E-HSDT so với gốc E-HSDT Hệ thống cho Tổ chuyên gia 4.5 Cản trở, bao gồm hành vi sau đây: a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng báo cáo sai thật; đe dọa, quấy rối gợi ý bên nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận thông đồng quan có chức năng, thẩm quyền giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán; b) Các hành vi cản trở nhà thầu, quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán; c) Các hành vi công vào Hệ thống nhằm phá hoại cản trở nhà thầu tham dự 4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm hành vi sau đây: a) Tham dự thầu với tư cách nhà thầu gói thầu làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư thực nhiệm vụ Bên mời thầu, Chủ đầu tư; b) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết lựa chọn nhà thầu gói thầu; c) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư trực tiếp tham gia trình lựa chọn nhà thầu tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết lựa chọn nhà thầu người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu gói thầu cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ cha mẹ chồng, vợ chồng, đẻ, nuôi, dâu, rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu người đại diện theo pháp luật nhà thầu tham dự thầu; d) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó; đ) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án Chủ đầu tư, Bên mời thầu quan, tổ chức nơi cơng tác thời hạn 12 tháng, kể từ việc quan, tổ chức 4.7 Tiết lộ, tiếp nhận tài liệu, thơng tin sau q trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản Điều 75, khoản Điều 76, khoản Điều 78, điểm d khoản Điều 92 Luật đấu thầu: a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; b) Nội dung E-HSDT, sổ tay ghi chép, biên họp xét thầu, ý kiến nhận xét, đánh giá E-HSDT trước công khai kết lựa chọn nhà thầu; c) Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT Bên mời thầu trả lời nhà thầu q trình đánh giá E-HSDT trước cơng khai kết lựa chọn nhà thầu; d) Báo cáo Bên mời thầu, báo cáo tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo nhà thầu tư vấn, báo cáo quan chun mơn có liên quan q trình lựa chọn nhà thầu trước cơng khai kết lựa chọn nhà thầu; đ) Kết lựa chọn nhà thầu trước công khai theo quy định; e) Các tài liệu khác trình lựa chọn nhà thầu đóng dấu mật theo quy định pháp luật 4.8 Chuyển nhượng thầu, bao gồm hành vi sau đây: a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần cơng việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên (sau trừ phần công việc thuộc trách nhiệm nhà thầu phụ) tính giá hợp đồng ký kết; b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm nhà thầu phụ kê khai hợp đồng 4.9 Tổ chức lựa chọn nhà thầu nguồn vốn cho gói thầu chưa xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn nhà thầu Tư cách hợp lệ 5.1 Hạch tốn tài độc lập nhà thầu 5.2 Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật 5.3 Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu theo quy định E-BDL 5.4 Không thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật đấu thầu 5.5 Đã đăng ký Hệ thống không trạng thái bị tạm ngừng tham gia Hệ thống theo quy định khoản Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa tốn phí trì tên hồ sơ lực nhà thầu theo quy định điểm b khoản Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 Bộ Kế hoạch Đầu tư Đối với nhà thầu liên danh, tất thành viên liên danh phải đáp ứng tất nội dung nêu trên" 5.6 Đáp ứng điều kiện cấp doanh nghiệp theo quy định EBDL Nội dung 6.1 E-HSMT bao gồm E-TBMT Phần 1, Phần 2, Phần với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định Mục EE-HSMT CDNT (nếu có), bao gồm nội dung sau đây: Phần Thủ tục đấu thầu: - Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; - Chương II Bảng liệu đấu thầu; - Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; - Chương IV Biểu mẫu mời thầu dự thầu Phần Yêu cầu kỹ thuật: - Chương V Yêu cầu kỹ thuật Phần Điều kiện hợp đồng Biểu mẫu hợp đồng: - Chương VI Điều kiện chung hợp đồng; - Chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng; - Chương VIII Biểu mẫu hợp đồng 6.2 Bên mời thầu chịu trách nhiệm tính xác, hồn chỉnh E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định Mục E-CDNT Sửa đổi, làm 7.1 Trường hợp sửa đổi E-HSMT bên mời thầu phải đăng tải rõE-HSMT, khảo định sửa đổi E-HSMT (kèm theo nội dung sửa đổi) Esát trường HSMT sửa đổi cho phù hợp (webform file đính kèm) Việc sửa đổi phải thực trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hồn chỉnh E-HSDT; trường hợp khơng bảo đảm đủ thời gian nêu phải gia hạn thời điểm đóng thầu 7.2 Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý Nội dung làm rõ E-HSMT bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống Trường hợp sau làm rõ dẫn đến sửa đổi E-HSMT việc sửa đổi thực theo quy định Mục 7.1 E-CDNT 7.3 Hệ thống gửi thông báo sửa đổi E-HSMT, nội dung làm rõ EHSMT tới địa email nhà thầu nhấn nút "theo dõi" giao diện E-TBMT Hệ thống Nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin sửa đổi, làm rõ E-HSMT Hệ thống để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp đáp ứng với yêu cầu E-HSMT 7.4 Nhà thầu khảo sát trường cơng trình khu vực liên quan tự chịu trách nhiệm tìm hiểu thơng tin cần thiết để lập E-HSDT thực hợp đồng thi công cơng trình Tồn chi phí khảo sát trường nhà thầu tự chi trả 7.5 Bên mời thầu cho phép nhà thầu bên liên quan nhà thầu tiếp cận trường để phục vụ mục đích khảo sát trường với điều kiện nhà thầu bên liên quan nhà thầu cam kết Bên mời thầu bên liên quan củaBên mời thầu chịu trách nhiệm nhà thầu bên liên quan nhà thầu liên quan đến việc khảo sát trường Nhà thầu bên liên quan nhà thầu tự chịu trách nhiệm cho rủi ro tai nạn, mát thiệt hại tài sản mát, thiệt hại chi phí khác phát sinh từ việc khảo sát trường Chi phí dự E-HSMT phát hành miễn phí Hệ thống sau Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT Hệ thống Nhà thầu thầu phải chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT Chi phí nộp E-HSDT đấu thầu rộng rãi 330.000 VND (đã bao gồm thuế), chào hàng cạnh tranh 220.000 VND (đã bao gồm thuế) Trong trường hợp, Bên mời thầu khơng chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến việc tham dự thầu nhà thầu h) Có chứng cho thấy Nhà thầu vi phạm hành vi bị cấm quy định Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trình đấu thầu thực Hợp đồng 49.3 Khi Nhà thầu vi phạm Hợp đồng nguyên nhân khác trường hợp liệt kê Mục 49.2 E-ĐKC nêu trên, Chủ đầu tư định có phải vi phạm với Hợp đồng hay không 49.4 Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Nhà thầu phải ngừng công việc lập tức, giữ Công trường an tồn rời khỏi Cơng trường sớm tốt 50 Thanh toán 50.1 Nếu hợp đồng bị chấm dứt lỗi Nhà thầu quy định chấm dứt hợp Mục 49 E-ĐKC, Chủ đầu tư lập biên xác nhận giá trị công việc thực hiện, vật liệu mua trừ khoản tiền tạm ứng đồng Nhà thầu nhận Nếu số tiền tạm ứng nhiều giá trị công việc thực hiện, vật liệu mua nhà thầu phải có trách nhiệm hồn trả lại cho Chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch Trường hợp ngược lại, Chủ đầu tư có trách nhiệm tốn cho nhà thầu 50.2 Nếu hợp đồng bị chấm dứt lỗi Chủ đầu tư quy định Mục 49 E-ĐKC bất khả kháng, Chủ đầu tư lập biên xác nhận giá trị công việc thực hiện, vật liệu mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân mà Nhà thầu th cho cơng trình chi phí Nhà thầu việc bảo vệ cơng trình, trừ khoản tiền tạm ứng mà Nhà thầu nhận Chủ đầu tư có trách nhiệm toán cho Nhà thầu khoản tiền chênh lệch 51 Tài sản Tất Vật tư công trường, Nhà xưởng, Thiết bị, Cơng trình tạm Cơng trình tài sản Chủ đầu tư Hợp đồng bị chấm dứt lỗi Nhà thầu 52 Chấm dứt hợp Nếu việc thực hợp đồng bị dừng lại bất khả kháng đồng bất khả Chủ đầu tư phải chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt bất khả kháng Nhà thầu phải bảo đảm an tồn cho Cơng trường dừng kháng cơng việc nhanh tốt sau nhận giấy chứng nhận Chủ đầu tư; Nhà thầu tốn cho tất cơng việc thực trước có giấy chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt bất khả kháng 129 Chương VII ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Trừ có quy định khác, toàn E-ĐKCT phải Bên mời thầu ghi đầy đủ trước phát hành E-HSMT A CÁC QUY ĐỊNH CHUNG E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Tên chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ Địa chỉ: Điện thoại: Số fax: Email: Tài khoản: ; Mã số thuế: ; Đại diện ông: .Chức vụ: E-ĐKC 1.6 Cơng trình bao gồm: Tên gói thầu: Thi cơng xây lắp lắp đặt thiết bị cơng trình Nội dung cơng việc gói thầu: Thi cơng xây lắp lắp đặt thiết bị cơng trình theo quy trình quy phạm thi công nghiệm thu hành Địa điểm thi cơng gói thầu: Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ E-ĐKC 1.8 Địa điểm công trường quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ E-ĐKC 1.13 Ngày hoàn thành dự kiến cho tồn cơng trình … E-ĐKC 1.14 Ngày khởi công … E-ĐKC 1.15 Nhà thầu là: … E-ĐKC 1.24 Tư vấn giám sát là: … E-ĐKC 2.8 Các tài liệu sau phần Hợp đồng:  Hồ sơ thiết kế thi công phê duyệt;  Hồ sơ mời thầu;  Hồ sơ dự thầu;  Biên thương thảo hợp đồng;  Các phụ lục hợp đồng (nếu có)  Các tài liệu khác (nếu có) E-ĐKC Chủ đầu tư không ủy quyền nghĩa vụ trách nhiệm cho người khác E-ĐKC Hình thức bảo đảm thực hợp đồng: Nhà thầu cung cấp bảo đảm thực hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh Ngân hàng tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp Việt Nam phát hành phải bảo đảm khơng có điều kiện (trả tiền có yêu cầu) theo Mẫu số 21 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng với giá trị từ 2% đến 10% giá hợp đồng (các bên thỏa thuận trình thương thảo hợp đồng) Thời gian hiệu lực bảo lãnh thực hợp đồng là: Bảo đảm thực hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho 130 đến hết ngày thứ 28 sau Chủ đầu tư phát hành Giấy chứng nhận hồn thành cơng trình Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hợp đồng sau Nhà thầu hoàn thành tất nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển sang nghĩa vụ bảo hành Chủ đầu tư nhận bảo đảm bảo hành (trong trường hợp nhà thầu nộp tiền bảo hành cơng trình chứng thư bảo lãnh Ngân hàng) E-ĐKC 7.1 Danh sách nhà thầu phụ:… E-ĐKC 7.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực không vượt quá: theo quy định hành E-ĐKC 7.4 Nêu yêu cầu cần thiết khác nhà thầu phụ: Nhà thầu phụ có đầy đủ lực để thực hoàn thành phần khối lượng cơng việc đảm nhận E-ĐKC 14 u cầu bảo hiểm: Bên giao thầu phải mua bảo hiểm cơng trình xây dựng theo quy định Bên giao thầu mua bảo hiểm cơng trình; có tổn thất, thiệt hại xẩy cơng trình mà tổn thất, thiệt hại thuộc phạm vi cơng việc Bên nhận thầu, Bên nhận thầu phải thực thủ tục cần thiết theo quy định để bồi thường Bên giao thầu không chịu trách nhiệm trường hợp Bên nhận thầu không thực thủ tục Trường hợp Bên nhận thầu bồi thường Bên nhận thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy định hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng cơng trình ký Bên giao thầu đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm; Bên nhận thầu phải thực mua bảo hiểm thiết bị, nhân lực Bên nhận thầu, bảo hiểm bên thứ E-ĐKC 15 Thông tin công trường là: … E-ĐKC 18 Ngày tiếp nhận, sử dụng công trường là: Ngày ký biên bàn giao mặt E-ĐKC 21.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Giải tranh chấp: 1.1 Khi giải tranh chấp trình thực hợp đồng xây dựng, bên phải tuân thủ nguyên tắc trình tự giải tranh chấp hợp đồng xây dựng quy định Luật Xây dựng hành 1.2 Trường hợp bên tham gia hợp đồng có thỏa thuận giải tranh chấp hợp đồng thơng qua hịa giải thực quan, tổ chức một, số cá nhân chuyên gia (gọi chung ban xử lý tranh chấp), việc xử lý tranh chấp hợp đồng thông qua ban xử lý tranh chấp quy định sau: a) Ban xử lý tranh chấp nêu hợp đồng thời điểm ký kết thiết lập sau có tranh chấp xảy Số lượng thành viên ban xử lý tranh chấp bên tự thỏa thuận Thành viên 131 ban xử lý tranh chấp phải người có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung tranh chấp, kinh nghiệm vấn đề giải tranh chấp hợp đồng hiểu biết quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng xây dựng b) Trong thời hạn hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày bên nhận kết luận hòa giải ban xử lý tranh chấp, bên không đồng ý kết luận hịa giải ban xử lý tranh chấp có quyền phản đối tranh chấp giải Trọng tài Tòa án theo quy định pháp luật; trường hợp thời hạn nêu khơng bên phản đối kết luận hịa giải coi bên thống với kết luận hịa giải Khi đó, bên phải thực theo kết luận hịa giải c) Chi phí cho ban xử lý tranh chấp tính giá hợp đồng xây dựng bên hợp đồng chịu nửa, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác 1.3 Khi có tranh chấp phát sinh q trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải 1.4 Trường hợp thương lượng khơng có kết vòng hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng khơng thể hịa giải, bên gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định pháp luật Quyết định trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) định cuối có tính chất bắt buộc với bên B QUẢN LÝ THỜI GIAN E-ĐKC 22 - Ngày khởi cơng: … - Ngày hồn thành dự kiến: … E-ĐKC 23.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết vòng … ngàytừ ngày ký Hợp đồng E-ĐKC 23.3 Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Chậm … ngày kể từ ngày chủ đầu tư có văn yêu cầu Số tiền giữ lại nộp muộn Biểu tiến độ thi cơng chi tiết cập nhật: …% giá trị tốn lần E-ĐKC 24.3 Các trường hợp khác: Do ảnh hưởng động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác; Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng; Do việc bàn giao mặt không với thỏa thuận hợp đồng, tạm dừng hợp đồng lỗi bên giao thầu, thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng xây dựng mà không lỗi bên nhận thầu gây ra; Tạm dừng thực công việc theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền mà khơng lỗi bên giao thầu gây ra; Các trường hợp khác theo quy định hành 132 C QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG E-ĐKC 27.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Căn theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Chính phủ tiêu chuẩn xây dựng hành, áp dụng với tất loại vật tư, máy móc thiết bị sử dụng cho cơng trình D QUẢN LÝ CHI PHÍ E-ĐKC 34.1 Giá hợp đồng: … E-ĐKC 35.1 Tạm ứng: - Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu số tiền tối đa 30% giá hợp đồng không vượt kế hoạch vốn phân bổ cho dự án Số tiền tạm ứng nhà thầu phải sử dụng mục đích - Chứng từ để tạm ứng gồm: + Giấy đề nghị tạm ứng vốn nhà thầu; + Bảo lãnh tiền tạm ứng với giá trị tương đương (100%) giá trị tiền tạm ứng (theo quy định Mẫu số 22, chương VIII E-HSMT) có thời gian hiệu lực thời gian thực hợp đồng Trường hơ ̣p vào thời điểm 15 ngày trước ngày hết hạn của thư bảo lañ h ta ̣m ứng thı̀ nhà thầ u phải làm gia ̣n thư bảo lañ h ta ̣m ứng cho đế n thu hồ i hế t ta ̣m ứng, sau thời điểm mà Chủ đầu tư chưa nhận thư gia hạn bảo lãnh Chủ đầu tư xem xét u cầu đơn vị bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh chuyển trả số tiền mà nhà thầu nợ tạm ứng cho Chủ đầu tư Phương thức tạm ứng: Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu nhiều lần hình thức chuyển khoản Thời gian tạm ứng: Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu thời gian không 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng hợp lệ theo thỏa thuận hợp đồng Tiền tạm ứng thu hồi dần qua lần toán, mức thu hồi lần hai bên thống phải bảo đảm tiền tạm ứng thu hồi hết giá trị toán đạt 80% giá hợp đồng ký kết E-ĐKC 36.1 Phương thức tốn: Việc tốn cho Nhà thầu hình thức chuyển khoản, số lần toán nhiều lần q trình thực hồn thành hợp đồng Thời hạn tốn vịng khơng q 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ theo thỏa thuận hợp đồng, cụ thể sau: - Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ Bên nhận thầu, Bên giao thầu phải hoàn thành thủ tục chuyển đề nghị toán tới Ngân hàng Kho bạc Nhà nước phục vụ toán - Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ Bên giao thầu, Ngân hàng Kho bạc Nhà nước phục vụ toán phải chuyển đủ giá trị lần tốn cho Bên nhận thầu Đồng tiền toán: Tiền Việt Nam Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng giá cơng trình, 133 hạng mục cơng trình, khối lượng cơng việc tương ứng với giai đoạn toán mà bên thỏa thuận hợp đồng, tốn khơng địi hỏi có xác nhận khối lượng hồn thành chi tiết Bên giao thầu phải toán đầy đủ (100%) giá trị lần toán cho bên nhận thầu sau giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành cơng trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Hồ sơ toán nhà thầu lâ ̣p gồ m: - Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành giai đoạn tốn có xác nhận đại diện Bên giao thầu đại diện tư vấn (nếu có) đại diện Bên nhận thầu - Bảng tính giá trị nội dung cơng việc phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi hợp đồng ký kết có xác nhận đại diện Bên giao thầu đại diện tư vấn (nếu có) đại diện Bên nhận thầu - Đề nghị toán bên nhận thầu nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng cơng việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị toán giai đoạn sau bù trừ khoản có xác nhận đại diện Bên giao thầu đại diện Bên nhận thầu Hồ sơ toán hợp đồng nhà thầu lập (07 bộ) phải gởi cho Chủ đầu tư vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn công việc theo hợp đồng (bao gồm phần cơng việc phát sinh ngồi hợp đồng, có) Hồ sơ bao gồm tài liệu đây: - Biên nghiệm thu hồn thành tồn cơng việc thuộc phạm vi hợp đồng công việc phát sinh ngồi hợp đồng - Bảng tính giá trị tốn hợp đồng xây dựng (gọi toán A-B), nêu rõ giá trị cơng việc hồn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi cơng việc theo hợp đồng ký, giá trị toán tạm tốn giá trị cịn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm tốn cho bên nhận thầu - Hồ sơ hồn cơng, nhật ký thi cơng - Các tài liệu khác theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có) Việc tốn lý hợp đồng theo quy định pháp luật xây dựng hành E-ĐKC 37 Điều chỉnh thuế: Không phép E-ĐKC 38.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền toán là: 5% Nếu nhà thầu bảo lãnh thư bảo lãnh ngân hàng chủ đầ u tư chuyển trả số tiền giữ lại nói cho nhà thầu sau nhận thư bảo lãnh Trường hợp bảo lãnh tiền mặt số tiền nêu chủ đầu tư sẽ ta ̣m giữ và gửi vào tài khoản tiề n bảo hành xây dựng của chủ đầ u tư Sau nhà thầ u hồn thành cơng tác bảo hành xây dựng cơng trı̀nh theo quy đinh ̣ (có biên bản xác nhâ ̣n hoàn thành bảo hành) chủ đầ u tư sẽ toán kinh phı́ ta ̣m giữ bảo hành (gồ m tiề n laĩ theo laĩ suấ t không kỳ ̣n đã gửi thực tế ta ̣i Ngân hàng) cho nhà thầ u 134 E-ĐKC 42.1 Mức phạt: 1.1 Về tiến độ, thời gian thực hiện: …% giá trị hợp đồng cho tuần chậm tiến độ tổng số tiền phạt không …% giá trị hợp đồng Khi tổng số tiền phạt xác định lên đến …% giá trị hợp đồng Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu 1.2 Về chất lượng thi công: …% giá trị hợp đồng cho lần vi phạm tổng số tiền phạt không …% giá trị hợp đồng, đồng thời nhà thầu có trách nhiệm phải làm lại đạt yêu cầu chất lượng Khi tổng số tiền phạt xác định lên đến …% giá trị hợp đồng Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu 1.3 Trong trình thực hợp đồng xảy cố mơi trường cố khác có tổn thất người tài sản lỗi nhà thầu gây nhà thầu phải chịu phạt với số tiền …% giá trị hợp đồng cho lần xảy cố tổn thất, đồng thời nhà thầu phải chịu tồn chi phí để khắc phục 1.4 Mức phạt tối đa: Không vượt 12% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm Ngồi mức phạt nêu trên, nhà thầu cịn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư bên thứ ba (nếu có) theo quy định Luật Xây dựng hành E-ĐKC 42.2 Yêu cầu phạt Chủ đầu tư khơng tốn cho Nhà thầu theo thời gian quy định hợp đồng: Không áp dụng E-ĐKC 42.3 Mức thưởng: Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét có hình thức khen thưởng cho nhà thầu nhà thầu thi cơng cơng trình đạt yêu cầu chất lượng hoàn thành sớm so với tiến độ mà nhà thầu cam kết hợp đồng E KẾT THÚC HỢP ĐỒNG E-ĐKC 46 Thời gian bàn giao cơng trình: 07 ngày E-ĐKC 47.1 Thời gian nộp vẽ hồn cơng:Nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư toàn hồ sơ quản lý chất lượng vẽ hồn cơng trước ngày ký biên nghiêm thu hồn thành cơng trình đưa vào khai thác sử dụng E-ĐKC 47.2 Số tiền giữ lại: 5% 135 Chương VIII BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Mục bao gồm biểu mẫu mà sau ghi thơng tin hồn chỉnh trở thành phần Hợp đồng.Mẫu bảo lãnh thực hợp đồng Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thơng tin hồn chỉnh sau trao hợp đồng 136 Mẫu số 19 THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG , ngày tháng năm Kính gửi: [ghi tên địa Nhà thầu trúng thầu, sau gọi tắt "Nhà thầu"] Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT trao hợp đồng Căn Quyết định số ngày tháng _năm Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau gọi tắt "Chủ đầu tư"] việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau gọi tắt "Bên mời thầu"] xin thông báo Chủ đầu tư chấp thuận EHSDT trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu] với giá hợp đồng [ghi giá trúng thầu định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hợp đồng _ [ghi thời gian thực hợp đồng định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu] Đề nghị đại diện hợp pháp Nhà thầu tiến hành hoàn thiện ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch sau: Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]; Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng Đề nghị Nhà thầu thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo Mẫu số 21 Chương VIII E-HSMT với số tiền _ thời gian hiệu lực [ghi số tiền thời gian có hiệu lực theo quy định Mục Chương VII E-HSMT] Văn phần không tách rời hồ sơ hợp đồng Sau nhận văn này, Nhà thầu phải có văn chấp thuận đến hồn thiện, ký kết hợp đồng thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, Nhà thầu phải cam kết lực nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu EHSMT Chủ đầu tư từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trường hợp phát lực Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực gói thầu Nếu đến ngày tháng _ năm [căn quy mô, tính chất gói thầu để quy định thời hạn cuối cho việc thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng, hoàn thiện, ký kết hợp đồng không muộn 28 ngày, kể từ ngày phát hành văn thông báo chấp thuận E-HSDT trao hợp đồng] mà Nhà thầu khơng tiến hành hồn thiện, ký kết hợp đồng từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng không thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo yêu cầu nêu Nhà thầu bị loại khơng nhận lại bảo đảm dự thầu Đại diện hợp pháp Bên mời thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Tài liệu đính kèm: Dự thảo hợp đồng 137 Mẫu số 20 HỢP ĐỒNG(1) _, ngày tháng năm _ Hợp đồng số: Gói thầu: _ [ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: [ghi tên dự án] Căn Bộ Luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 Quốc hội; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội; Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn cứ(2) Căn Quyết định số _ ngày tháng năm việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thông báo trúng thầu số ngày tháng năm Bên mời thầu; Căn văn số ngày tháng năm _ việc thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu trao hợp đồng, Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư (sau gọi Bên A) Tên Chủ đầu tư: [ghi tên Chủ đầu tư] Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản: Mã số thuế: Đại diện ông/bà: Chức vụ: Giấy ủy quyền ký hợp đồng số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền) Nhà thầu(3) (sau gọi Bên B) Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu lựa chọn] Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản: 138 Mã số thuế: Đại diện ông/bà: Chức vụ: Giấy ủy quyền ký hợp đồng số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền) Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Bên A giao cho bên B thực việc thi công xây dựng, lắp đặt cơng trình theo thiết kế Điều Thành phần hợp đồng Thành phần hợp đồng thứ tự ưu tiên pháp lý sau: Hợp đồng; Thư chấp thuận E-HSDT trao hợp đồng; E-HSDT Nhà thầu; Điều kiện cụ thể Hợp đồng; Điều kiện chung Hợp đồng, bao gồm phụ lục; Thông số kỹ thuật; Bản vẽ; Mô tả công việc mời thầu nêu Bảng tổng hợp giá dự thầu; Các tài liệu kèm theo khác (nếu có) Điều Trách nhiệm Nhà thầu Nhà thầu cam kết thi công cơng trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm nêu điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Trách nhiệm Chủ đầu tư Chủ đầu tư cam kết toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức toán quy định Điều Hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Giá hợp đồng phương thức toán Giá hợp đồng: _ [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền ký hợp đồng] Phương thức toán: Thanh toán theo phương thức nêu điều kiện cụ thể hợp đồng theo quy định Mục 36.1 E-ĐKCT Điều Loại hợp đồng: Trọn gói Điều Thời gian thực hợp đồng: [ghi thời gian thực hợp đồng phù hợp với Mục 1.2 E-BDL, E-HSDT kết 139 thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hai bên] Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng] định Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật Hợp đồng lập thành _ bộ, Chủ đầu tư giữ _ bộ, Nhà thầu giữ _ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu(4) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Đại diện hợp pháp chủ đầu tư [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Căn tính chất u cầu gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (2) Cập nhật văn hành liên quan đến hợp đồng (3), (4) Trường hợp Nhà thầu liên danh hợp đồng phải bao gồm thông tin tất thành viên liên danh Đại diện hợp pháp thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng 140 Mẫu số 21 BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) , ngày _ tháng _ năm _ Kính gửi: _ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau gọi Chủ đầu tư) Theo đề nghị _ [ghi tên Nhà thầu] (sau gọi Nhà thầu) Nhà thầu trúng thầu gói thầu _ [ghi tên gói thầu] cam kết ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu (sau gọi hợp đồng); (2) Theo quy định E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng với khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ trách nhiệm việc thực hợp đồng; Chúng tôi, _ [ghi tên ngân hàng] _ [ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký _ [ghi địa ngân hàng(3)] (sau gọi "Ngân hàng"), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hợp đồng Nhà thầu với số tiền _ [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng yêu cầu quy định Mục E-ĐKCT] Chúng tơi cam kết tốn vơ điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư khoản tiền giới hạn _ [ghi số tiền bảo lãnh] nêu trên, có văn Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng thời hạn hiệu lực bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành hết ngày tháng _ năm _.(4) Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Chỉ áp dụng trường hợp biện pháp bảo đảm thực hợp đồng thư bảo lãnh ngân hàng tổ chức tài (2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng ký cấp giấy bảo lãnh Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, định Trong trường hợp này, đoạn sửa lại sau: "Theo đề nghị [ghi tên Nhà thầu] (sau gọi Nhà thầu) Nhà thầu trúng thầu gói thầu _ [ghi tên gói thầu] ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày tháng _ năm (sau gọi Hợp đồng)." (3) Địa ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định Mục E-ĐKCT 141 Mẫu số 22 BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) , ngày _ tháng năm _ Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau gọi Chủ đầu tư) [ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] Theo điều khoản tạm ứng nêu E-ĐKCT hợp đồng, [ghi tên địa Nhà thầu] (sau gọi Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng mục đích khoản tiền tạm ứng [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng] cho việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [ghi tên ngân hàng] [ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký _ [ghi địa ngân hàng(2)] (sau gọi "ngân hàng"), theo yêu cầu Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, toán cho Chủ đầu tư Chủ đầu tư có u cầu với khoản tiền khơng vượt q _ [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng yêu cầu quy định Mục 35 E-ĐKCT] Ngồi ra, chúng tơi đồng ý thay đổi, bổ sung điều chỉnh điều kiện hợp đồng tài liệu liên quan đến hợp đồng ký Nhà thầu Chủ đầu tư không làm thay đổi nghĩa vụ theo bảo lãnh Giá trị bảo lãnh giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua kỳ toán quy định Điều Hợp đồng sau Nhà thầu xuất trình văn xác nhận Chủ đầu tư số tiền thu hồi kỳ tốn Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận khoản tạm ứng theo hợp đồng ngày tháng năm (3) Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày đến sớm Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Căn E-ĐKCT gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định Mục 35.1 E-ĐKCT (2) Địa ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (3) Ngày quy định Mục 35 E-ĐKCT 142 PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG (Kèm theo hợp đồng số , ngày tháng _ năm ) Phụ lục lập sở yêu cầu nêu E-HSMT, E-HSDT thỏa thuận đạt q trình thương thảo, hồn thiện hợp đồng, bao gồm giá (thành tiền) cho hạng mục, nội dung công việc Giá (thành tiền) cho hạng mục, nội dung công việc bao gồm chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định chi phí dự phịng BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG STT I II Mô tả công việc Yêu cầu kỹ thuật/ Đơn Chỉ vịtính dẫnkỹ thuật Khối lượng Đơn giá Thành tiền Hạng mục chung Hạng mục: Giá hợp đồng (Kết chuyển sang Điều Hợp đồng) Đại diện hợp pháp nhà thầu(4) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Đại diện hợp pháp chủ đầu tư [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] 143